Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 982 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 982 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 910/14 25 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok SA w Białymstoku z 25 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W sytuacji gdy strony umowy przewidziały kary umowne za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy to wierzyciel nie ma prawa do naliczania kar umownych za faktyczny okres opóźnienia albowiem art. 476 kc przez zwłokę rozumie tylko takie opóźnienie, które jest następstwem okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...żna mu z tego tytułu przypisać winy zgodnie z zasadami rozkładu ciężaru dowodu z art. 6 k.c. Powyższa przesłanka roszczenia o zapłatę kary umownej jest konsekwencją ujęcia kary umownej w przepisach art. 483 i art. 484 k.c. jako surogatu odszkodowania należnego z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Sąd Okręgowy na podstawie analizy zgromadzonego materiału dowodowego, przede wszystkim zestawień ilustrujących warunki meteorologiczne w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku oraz spójnych zeznań przesłuchanych w sprawie świadków...
#Umowa o roboty budowlane #Potrącenie #Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I C 237/14 24 marca 2015 Sąd Rejonowy w Kętrzynie Tomasz Cichocki

Wyrok z 24 marca 2015, sygn. I C 237 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
wynagrodzenie za roboty budowlane kary umowne potrącenie
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...związanej z koniecznością regulacji drzwi i doklejenia folii. Natomiast konieczność uiszczenia takiej kwoty przez pozwaną stanowiłoby naru-szenie jej kondycji i płynności finansowej. Na tej podstawie, zgodnie z art. 484§2 KC, wniosła o ewentualne zmiarkowanie kary umownej do kwoty 1000 zł. Sąd ustalił, co następuje: W dniu 26.05.2010r. strony zawarły umowę nr (...) na dostosowa-nie budynków nr (...) w miejscowości K. do przepisów przeciwpo-żarowych. Przedmiotem umowy było m.in. wymiana i wstawienie nowych drzwi stalowych i przeszklo...
#Sąd Rejonowy w Kętrzynie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 160/14 19 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Roman Dziczek

Wyrok z 19 marca 2015, sygn. I ACa 160 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 38 381,72 zł · zasądzenie
prawo karne apelacja pomoc prawna z urzędu
odszkodowanie ×3 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...sztach procesu zaś - stosownie do art. 100 k.p.c. W apelacji od powyższego orzeczenia strona pozwana zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. 118 k.c., art. 483 k.c. w związku z art. 471 k.c., a nadto art. 484 § 2 k.c. W konkluzji wniesiono o zmianę zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo i oddalenie powództwa oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania za obie instancje. Strona powodowa w odpowiedzi na apelacje domagała się oddalenia apelacji i zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. W toku postępowan...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 920/14 19 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok SA w Białymstoku z 19 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Faktura pro forma w swojej istocie winna być traktowana jako oferta zawarcia umowy za podaną w niej cenę. Zaakceptowanie warunków w niej wskazanych oznacza w takiej sytuacji przyjęcie oferty i w konsekwencji zawarcie umowy. Oświadczenie woli akceptujące treść oferty może być złożone przez czynności konkludentne (art. 60 k.c.).

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nie tego dokumentu nie przesądza jeszcze o zasadności wezwania do zapłaty, również w związku z możliwością podniesienia wobec wierzyciela zarzutów powiązanych z żądaniem miarkowania naliczonej kary umownej (art. 484 § 2 k.c.). Strona powodowa nie przedstawiła dowodów poświadczających uiszczenie na rzecz wyżej wymienionego kwoty 52.312,00 zł, co dodatkowo osłabia wymowę powyższego dokumentu jako środka dowodowego zaoferowanego na okoliczność potwierdzenia faktu poniesienia szkody przez apelującą. Drugi ze składników dochodzon...
#Umowa #Odszkodowanie
Czytaj orzeczenie
I ACa 467/14 18 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 18 marca 2015, sygn. I ACa 467 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
apelacja obniżenie świadczenia koszty sądowe
pożyczka ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...w pozostałym zakresie. Kwoty należne wierzycielowi wynikające z ustanowienia klauzul gwarancyjnych nie podlegają miarkowaniu, stanowiącemu instytucję właściwą dla kar umownych na mocy przepisu szczególnego – art. 484 § 2 k.c., którego zasięg i zastosowanie jest ściśle określone – zatem wobec braku uregulowań o analogicznym charakterze w umowie z dnia 18 października 2005 r. (strony nie przewidziały możliwości miarkowania kwot wyliczonych na podstawie art. 4 i 9 umowy, a wręcz uniezależniły ich wysokość od czynników dodatkow...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 876/14 18 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wyrok z 18 marca 2015, sygn. I ACa 876 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 17.315 zł
apelacja sprawa gospodarcza kary umowne
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...P. do D., co przy takim wariancie sytuacyjnym także świadczyłoby o jej zawinieniu w niewykonaniu umowy. Kierując się przedstawioną argumentacją Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 483 i art. 484 k.c. w pkt I ppkt 1zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanej A. K. (1) na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 47.250 euro z ustawowymi odsetkami od dnia 6 kwietnia 2013 r. O roszczeniu odsetkowym orzeczono zgodnie z art. 481 k.c., przy czym w pkt I ppkt 2 wyroku...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 67/15 18 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Agnieszka Sołtyka

Wyrok z 18 marca 2015, sygn. I ACa 67 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 113.030 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia kary umowne
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...pozwana, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 wiążącej strony umowy nr (...) r. wynosi kwotę 589.436 zł (261 dni x 451.730 zł x 0,5%). Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy Sąd II instancji na podstawie art. 484 § 2 k.c. uznał za zasadne miarkowanie i obniżenie tej kary umownej o 50%. W konsekwencji od pozwanego zasądzana z tego tytułu winna być kwota 294.713 zł. Uwzględniając jednakże, że pozwana z tego tytułu uiściła już na rzecz powoda kwota 113.030 zł do zapłaty pozostała kwota zasądzona w pkt. I pkt 1 wyroku. O od...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 920/14 17 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Jadwiga Galas

Wyrok z 17 marca 2015, sygn. V ACa 920 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 449 475 zł · kwota żądania
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane odsetki ustawowe
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dokumentu doprowadziło do skonkretyzowania kary umownej jakiej domagała się pozwana. Nie było trafne stanowisko powódki, iż kara umowna nie należy się stronie pozwanej albowiem nie poniosła ona szkody. W myśl art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Należy podkreślić, iż w uchwale siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. akt III CZP 61 03) Sąd Najwyższy wskaz...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 650/14 11 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 11 marca 2015, sygn. V ACa 650 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
odszkodowanie ×4
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...okres, w którym spoiny były poprawiane, spowodował opóźnienie robót z przyczyn leżących po stronie powodowej. Odnosząc się do wniosku powódki o miarkowanie kar umownych Sąd pierwszej instancji zważył, że art. 484 § 2 k.c. dopuszcza ingerencję w treść zobowiązania w sytuacji, gdy słuszność wymaga redukcji kary umownej – ze względu na jej rażące wygórowanie lub na wykonanie zobowiązania w znacznej części jednakże w rozpoznawanej sprawie - w jego ocenie - kara umowna w kwocie przedstawionej do potrącenia (odpowiadającej n...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 871/14 11 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 11 marca 2015, sygn. I ACa 871 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ycznia 2014 r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy w całości jest nieprawidłowe i sprzeczne z treścią art. 491 i 492 k.c., a w konsekwencji, iż nie istniały podstawy do obciążenia pozwanej karami umownymi; 2) art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie, co doprowadziło do zaniechania przez Sąd miarkowania kary umownej nałożonej notą księgową z dnia 24 lutego 2014 r., w sytuacji gdy zastosowanie tego przepisu winno doprowadzić do miarkowania nałożonej kary umownej, z uwagi na wykonanie przez pozwaną zobowiązania w całości lub...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VIII GC 1875/13 10 marca 2015 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Marcin Królikowski

Wyrok z 10 marca 2015, sygn. VIII GC 1875 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 3.588,75 zł · kwota żądania
sprawa gospodarcza wynagrodzenie za usługi kary umowne
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.) Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok SN z 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85 08, LEX nr 457785)...
#Sąd Rejonowy w Bydgoszczy #VIII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1218/14 10 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Rybicka-Pakuła

Wyrok z 10 marca 2015, sygn. I ACa 1218 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
apelacja pomoc prawna z urzędu stosunek pracy
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...450.000 zł Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności wskazał, że strony przewidziały to uprawnienie w § 15 ust. 2 umowy o współpracy z dnia 16 maja 2012 r., następnie odwołując się do treści art. 483 k.c. oraz art. 484 k.c. Sąd Okręgowy zaznaczył, iż S. M. dokonał w dniu 23 listopada 2012 r. skutecznego wypowiedzenia umowy o współpracy z uwagi na niewypełnianie przez (...) S.A. jej postanowień, w szczególności nieuiszczanie należności z tytułu należnego mu wynagrodzenia i uznał, że zaktualizowały się wskazane w umowie podstaw...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 477/13 6 marca 2015 Sąd Rejonowy w Lublińcu

Uzasadnienie z 6 marca 2015, sygn. I C 477 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie natomiast uznania żądania zapłaty kary umownej za uzasadnione co do zasady, przy ocenie jej wysokości zastosowanie znajdują reguły wynikające z art. 484 k.c., w myśl którego w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej...
#Sąd Rejonowy w Lublińcu #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
VI ACa 634/14 6 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 6 marca 2015, sygn. VI ACa 634 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja odsetki ustawowe zapłata
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ktowej przewidzianej w art. 471 k.c. Z tego też względu przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej są określane przez pryzmat ogólnych zasad kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, przy czym stosownie do art. 484 § 1 k.c. kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Z przepisu art. 471 k.c. wynika domniemanie, iż nie wykonując lub nienależycie wykonując zobowiązanie, dłużnik działa w sposób zawiniony. Oznacza to, że również w przypadku dochodze...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1692/14 5 marca 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Beata Wolfke-Kobzar

Wyrok SA we Wrocławiu z 5 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Umowa dostawy jest umową dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i wzajemną. Zapłata ceny jest ekwiwalentem dostarczenia towaru przewidzianego w umowie.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...powyższego było wzajemne umorzenie się obu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (wierzytelności powoda). W tym stanie rzeczy powództwo podlegało oddaleniu w oparciu o przepisy art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c., § 9 ust.1 a), i § 9 ust.3 OWU oraz art. 498 k.c. i art. 499 k.c. O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z § 2 ust 1 oraz § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych...
#Potrącenie #Odszkodowanie #Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 1401/14 4 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 4 marca 2015, sygn. I ACa 1401 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 83 000 zł · kwota żądania
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...alności pozwanego za niezawinione nienależyte (nieterminowe) wykonanie nałożonych w umowie obowiązków i ustanowienia odszkodowania z tytułu poniesienia w w odpowiedzialności w postaci kary umownej, b) naruszenie art. 484 § 2 Kc poprzez jego zastosowanie i uznanie, iż kara umowna podlega miarkowaniu w ten sposób, że dłużnik zostanie całkowicie zwolniony z długu, tym bardziej, jeśli nie jest ona rażąco wygórowana ( same strony miarkowały ją w umowie ustalając jej maksymalną wysokość w § 4 ust. 1 jak i biorąc znaczny okres wydłu...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1157/14 4 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 4 marca 2015, sygn. I ACa 1157 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 32.312,28 zł · zasądzenie
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane naprawienie szkody
odszkodowanie ×8 fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...pozwanego oświadczenie o potrąceniu doprowadziło zatem do całkowitego umorzenia wierzytelności H. Z., tak co do kwoty głównej, jak i należności ubocznych (art. 498 § 2 k.c., art. 499 k.c.; art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. w zw. z § 11 umowy z dnia 4 października 2008 r.). W świetle powyższego uznać należało, że wyeksponowane w apelacji zarzuty nie miały już żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, zatem zostały one pominięte w niniejszych rozważaniach. Mając powyższe na względzie, opierając się na ustaleniach fak...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 585/14 2 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok z 2 marca 2015, sygn. I ACa 585 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...st. 2 umowy powstał obowiązek zapłaty umówionej kary w wysokości 25% ceny. Mając jednak na uwadze wniosek pozwanego o miarkowanie tej kary, który Sąd I instancji uznał za słuszny, zastosowano w sprawie przepis art. 484 § 2 in fine k.c. W ocenie Sądu Okręgowego, zasadne było zwolnienie pozwanego z połowy tej kwoty, skoro powód stosunkowo szybko sprzedał przedmiotową maszynę innemu klientowi. Z powyższych względów, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania Sąd Okręgowy rozstrzygnął na podstawie art. 100 k.p....
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 2157/14 26 lutego 2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Anna Stawikowska

Wyrok z 26 lutego 2015, sygn. I C 2157 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
dobre obyczaje w spółce kary umowne naprawienie szkody
pożyczka ×3 frank / kredyt walutowy rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...regulowania podwyższonych rat kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości do chwili podpisania umowy przyrzeczonej. Sąd nie znalazł również podstaw do miarkowania kary umownej. Zgodnie z treścią art. 484 § 2 k.c. dłużnik ma możliwość uzyskania częściowego zmniejszenia tej kary w razie wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 484 § 2 k.c., co następuje drogą orzeczenia sądu i stanowi wyjątek od sformułowanej w treści art. 484 § l k.c. zasady. Normujące instytucje kary umownej przepisy kodeksu cywilnego nie pozba...
#Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1090/14 25 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Piotr Górecki

Wyrok z 25 lutego 2015, sygn. I ACa 1090 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja rozliczenie wspólnych długów odrzucenie pozwu
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ienia w oddaniu boisk do użytku, w szczególności nie wykazała, by miała realne szanse na uzyskanie statusu miejsca pobytowego dla jednej z drużyn uczestniczących w (...) Sąd I instancji, mając na uwadze treść art. 484 § 2 k.c., obniżył wysokość kary umownej należnej pozwanej. Sąd ten obniżył wskazaną w nocie odsetkowej wysokość kary umownej w ten sposób, że karę umowną w wysokości 135.366,19 zł za okres od 21 sierpnia 2010 r. – 3 września 2010 r. pozostawił bez zmian, zaś karę umowną w wysokości 1.482.582,07 zł za ok...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IV CSK 395/14 25 lutego 2015 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Wyrok SN z 25 lutego 2015, sygn. IV CSK 395 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...- art. 65 § 1 i 2 k.c. poprzez dokonanie błędnej wykładni, polegającej na przyjęciu, że umowy nie przewidywały możliwości anulowania zlecenia przez zamawiającego; 6 - art. 65 § 1 i 2 w zw. z art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c. poprzez dokonanie błędnej wykładni umów, polegającej na pominięciu, iż strony uregulowały zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w postaci kar umownych oraz że nie przewidziały dopuszczalności żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umow...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 972/14 23 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Hanna Muras

Wyrok z 23 lutego 2015, sygn. I ACa 972 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
apelacja odsetki ustawowe zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kres od zakończenia umów dzierżawy do chwili odebrania mu pojazdów przez powoda władał nimi bez podstawy prawnej. Odnosząc się do żądania pozwanego dotyczącego miarkowania wysokości kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. z uwagi na rażącą jej wysokość, Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z tym przepisem dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, to samo dotyczy przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. W ocenie Sądu Okręgowego w niniejszej sprawi...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 870/14 20 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Irma Kul

Wyrok z 20 lutego 2015, sygn. V ACa 870 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia koszty sądowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...była konieczność usunięcia różnych usterek, w tym wadliwego sterownika i konieczność wymiany pomp obiegowych z przyczyn leżących po stronie pozwanego. W tym stanie rzeczy powodowi należała się kara umowna (art. 484 § 1 kc) za 202 dnia opóźnienia w wysokości 32.320zł. W tym kontekście Sąd Okręgowy uznał, że na gruncie przedmiotowej sprawy zachodzą okoliczności uzasadniające miarkowanie wysokości kary umownej (art.484 § 2 kc) z uwagi na to, że pozwany ostatecznie wykonał dzieło, zakupił niezbędne materiały, a zasądzenie...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 804/14 19 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 19 lutego 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wynikający z art. 499 k.c. w zw. z art. 498 § 1 i 2 k.c. nakaz konkretyzacji wierzytelności zgłoszonej do potrącenia oznacza obowiązek jej opisania pod względem rodzajowym, terminowym i wartościowym, w tym dokładne określenie kwoty pieniężnej, w której ta wierzytelność się wyraża

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ądem, że bilateralny charakter umowy gwarancji co do zasady nie wyklucza stosowania dla jej oceny ogólnych przepisów dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, w tym norm : art. 471 , 476 lub 483-484 k.c. (por. teza 11 do art. 577 k.c., w Komentarzu Z. G., Lex, 2014). Sposób określenia wysokości kar umownych i zasad ich naliczania w § 9 ust. 1 umowy jest precyzyjny i nie budzi wątpliwości, zaś przedstawione w tej materii rozważania Sądu Okręgowego są nietrafne. Strony umówiły się o zapłatę kar umownych za niedotrzy...
#Potrącenie #Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 967/14 18 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 18 lutego 2015, sygn. I ACa 967 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja zapłata odszkodowanie z OC
odszkodowanie ×6
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...h winna liczyć się z tym, że niedochowanie ostatecznie ustalonego terminu skutkować będzie koniecznością zapłaty umówionej kary. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji wskazał przepis art. 484 kc i art. 98 kpc. Wyrok został zaskarżony w całości przez pozwaną. Skarżąca w apelacji zarzuciła: 1) naruszenie art. 484 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, że pozwanemu należy się kara umowna niezależnie od tego czy w wyniku działań pozwanej poniósł szkodę, kara umowna może być naliczona wyłącznie przypadku wystą...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 1669/13 16 lutego 2015 Sąd Rejonowy w Kłodzku Tadeusz Dereń

Wyrok z 16 lutego 2015, sygn. I C 1669 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 18500 zł Wynik zasądzono świadczenie Kwota 18500 zł · zasądzenie
kary umowne wypadek przy pracy na budowie zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...na 30. 11. 2012r. Zdaniem Sądu strona pozwana nie dotrzymała warunków zawartej umowy, opóźniała się z wykonaniem prac i w świetle zebranego materiału dowodowego nie budzi to wątpliwości – a zatem, zgodnie z art. 484§1 kc, kara umowna należy się wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Natomiast, co do wysokości kary umownej Sąd przyjął jako 0,015% (piętnaście tysięcznych procenta) gdyż w takiej wysokości z...
#Sąd Rejonowy w Kłodzku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 856/14 13 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 13 lutego 2015, sygn. I ACa 856 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 178.593,65 zł · zasądzenie
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane stosunek pracy

Teza Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że rzecz nie nadawała się do odbioru obciąża zamawiającego. Jeżeli kara umowna została przewidziane na wypadek zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, zaś wykonawca w ustalonym umową terminie nie zaoferował skutecznie przedmiotu umowy do odbioru, to uznać należy, że nie spełnił on też świadczenia...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ończeniu przedmiotu umów łączących strony, podczas, gdy wobec podniesienia przez pozwanych zarzutu potrącenia udowodnienie pozostawania przez powoda w zwłoce spoczywał na pozwanych, b) art. 476 k.c. w związku z art. 484 k.c. poprzez przyjęcie, że powód dopuścił się zwłoki w spełnieniu świadczenia wzajemnego, a co za tym następuje wystąpiły przesłanki do zastosowania akr umownych określonych w umowie łączącej strony podczas, gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał na brak przesłanek uzasadniających obciążenie...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1739/14 12 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 12 lutego 2015, sygn. I ACa 1739 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2 700 zł Kwota 178 392,92 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia wynagrodzenie za roboty budowlane
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...i dochodzi połowy ww. kary. Rzecz w tym, że zakres niewykonanych prac to około 5% ogólnej wartości umowy. Jest to zatem, w ocenie Sądu I instancji, akademicki przykład przesłanki miarkowania kary, przewidziany w art.484 § 2 kc. Prace zostały w znacznej części wykonane i w tych okolicznościach naliczona przez pozwanego kara jest wciąż rażąco wygórowana. Dlatego też Sąd Okręgowy miarkował ww. karę umowną w ten sposób, uznając, że właściwy sposób wyliczenia kary wskazany w umowie, jako podstawę jej wyliczenia przyjął wartoś...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1158/14 12 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 12 lutego 2015, sygn. I ACa 1158 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia emerytura
spadek ×4
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...owała również żadnych wniosków dowodowych w kierunku wykazania, że realizacja obowiązków była nierealna. Zdaniem Sądu Okręgowego nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek pozwanej o miarkowanie kary umownej. Art. 484 § 2 k.c. przewiduje dwie przesłanki żądania zmniejszenia kary umownej - wykonanie zobowiązania w znacznej części oraz jej rażąco wygórowaną wysokość. Orzecznictwo i literatura wskazują na potrzebę uwzględniania również innych okoliczności danego przypadku. Sąd Okręgowy wskazał, że posiadająca status zasady...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 744/14 12 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 12 lutego 2015, sygn. I ACa 744 14

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
prawo karne apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...i żądania pozwu, brak było racjonalnych przesłanek do przyjęcia, że art. 321 kpc stał temu na przeszkodzie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wskazana interpretacja sądu I instancji niweczyłaby też funkcję ochronną art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, dlatego też nie można było przyjąć, że skoro potrącona wierzytelność odpowiadała jedynie części kar, to poza...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie