Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 982 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 982 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V GC 481/14 24 czerwca 2015 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie J. Dams

Wyrok z 24 czerwca 2015, sygn. V GC 481 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 67 850 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 67 850 zł · zasądzenie
prawo karne obniżenie świadczenia koszty sądowe
odszkodowanie ×2 reklamacja ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...CR 419 67, LEX nr 6299). Przyjmuje się jednak, że w sytuacji, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody pomimo nie wykonania nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, to w warunkach przewidzianych w art. 484 § 2 k.c. okoliczność ta powinna być brana pod uwagę przy zmniejszeniu kary umownej (por. w tym zakresie wyrok SN z dnia 2 czerwca 1970 r., II CR 167 70, OSNC 1970, nr 11, poz. 214). Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub...
#Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 197/15 24 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 24 czerwca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Art. 395 § 2 k.c. określający skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron z tym związane oraz art. 491 § 2 k.c. jako dotyczący zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, nie mają charakteru ius cogens i w razie umownego uregulowania opisanych w nich kwestii w sposób odmienny od ustawowego, nie znajdują bezp...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...gment oceny za własny. Arytmetyczna poprawność wyliczenia wysokości kar umownych również nie budzi wątpliwości Sądu odwoławczego, który ponadto nie dostrzega podstaw do miarkowania kar za zwłokę na zasadzie art. 484 § 2 k.c. z uwagi na niewielki ułamek prac wykonanych przez powoda (ok. 1 3), długotrwałość zwłoki i niewygórowaną wysokość stawki dziennej tych kar (0,1 % wynagrodzenia umownego). Kierując się powyższymi przesłankami, należy uznać skuteczność zarzutu potrącenia przedstawionego w piśmie pozwanego z dnia 18.10....
#Umowa #Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I C 1876/14 22 czerwca 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Paweł Szymański

Uzasadnienie z 22 czerwca 2015, sygn. I C 1876 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
.... 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), w myśl zaś art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...
#Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I ACa 1867/14 19 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Bogdan Świerczakowski

Wyrok z 19 czerwca 2015, sygn. I ACa 1867 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...prawy nie były sporne. Sporna między stronami była wysokość kary umownej, którą pozwany obciążył powoda, w tym w szczególności to, czy była ona wygórowana i czy podlegała obniżeniu z uwagi na dyspozycję art. 484 § 2 k.c. Kara umowna na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Powyższa wykładnia nie wyłącza represyjnego charakteru kary umownej. Element represji wyraża się w uniezależnieniu pr...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1630/14 19 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Bogdan Świerczakowski

Wyrok z 19 czerwca 2015, sygn. I ACa 1630 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ją zeznania świadków oraz zebrany materiał dowodowy. Powód nie wykazał, iż zobowiązanie zostało prawidłowo wykonane w zakwestionowanym zakresie, albo że należy miarkować wysokość kary umownej stosownie do art. 484 k.c. Przedłożone natomiast przez pozwanego już w sprzeciwie dokumenty wskazują, iż prawidłowo obciążył powódkę karą umowną. Kwoty te nie były pobrane jako opłata za przyjęcie towaru do sprzedaży, ale stanowiły odszkodowanie umowne zastrzeżone zgodnie z art. 483 § 1 k.c. Powód w niniejszej sprawie domaga się...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 126/15 18 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogdan Wysocki

Wyrok z 18 czerwca 2015, sygn. I ACa 126 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ieniężna” stanowiła wbrew treści zd.3 §9 ust.1 umowy z 12.07.2012r. karę umowną, a strony przez taką redakcję przedmiotowego postanowienia umownego zamierzały zapewne wyłączyć możliwość przewidzianą w art. 484 § 2 kc. Skarżący wniósł też o przeprowadzenie w postępowaniu apelacyjnym dowodu z wydruku ofert handlowej pozwanego na okoliczność wykorzystania przez pozwanego w jego działalności gospodarczej technologii pirolizy, w tym pieca tj. produktów odpowiadających ofercie powoda. Po pierwsze powód nie wykazał, by nie móg...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1868/14 18 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dorota Ochalska-Gola

Wyrok z 18 czerwca 2015, sygn. I ACa 1868 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wierzytelność pozwanego wobec powoda nie istnieje. Za niezasadny Sąd I instancji uznał natomiast zarzut pozwanego potrącenia kwoty 250.000 zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie prowizyjne. Zgodnie z art. 484 § 1 k.c. niedopuszczalne jest żądanie dalszej kwoty odszkodowania, przekraczającego wysokość kary umownej. Natomiast na podstawie art. 443 k.c. niedopuszczalne jest także powoływanie się na odpowiedzialność deliktową (art. 415 k.c.) utraconych korzyści z tytułu braku zawarcia umowy, jeżeli jednocześnie dochodzi si...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
II CSK 585/14 12 czerwca 2015 Sąd Najwyższy Jan Górowski

Wyrok SN z 12 czerwca 2015, sygn. II CSK 585 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...obu podstawach z art. 3983 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. powód, w ramach podstawy naruszenia prawa materialnego, zarzucił naruszenie art. 491 w związku z art. 494 w związku z art. 395 § 2 k.c. i art. 483 § 1 w związku z art. 484 § 1 k.c. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że strona odstępująca od umowy może dochodzić roszczenia z tytułu kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki, w sytuacji gdy prawidłowa wykładnia tych przepisów uzasadnia wniosek, że roszczenie z tego tytułu wygasło w szczególności w sytuacji gdy s...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
XI GC 348/15 9 czerwca 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 9 czerwca 2015, sygn. XI GC 348 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwot 1968 euro, 209,10 euro, 1107 euro i 1377,60 euro Wynik zasądzono świadczenie - 3928 zł
umowa przewozu zapłata odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...a podniosła, że potrąciła z wynagrodzeń powoda karę umowną. Zgodnie z art. 483 k.c. kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI GC 1241/14 9 czerwca 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 9 czerwca 2015, sygn. XI GC 1241 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 647 zł
naprawienie szkody odsetki ustawowe zapłata
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły (art. 484 § 1 k.c.) Na tle tych uregulowań ugruntowany jest pogląd, że żądanie kary umownej nie jest uzależnione od wykazania szkody. W niniejszej sprawie strony zawarły umowę, której częścią był regulamin oferty, zawierający postanowienie, że o ile umowa zostanie rozwiązana, lub nie będzie możliwa realizacja umowy z prz...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 530/15 1 czerwca 2015 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Uzasadnienie z 1 czerwca 2015, sygn. I C 530 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Natomiast w świetle art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Z kolei zgodnie z art. 361 § 2 k.c. szkoda obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiąg...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I ACa 1782/14 29 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 29 maja 2015, sygn. I ACa 1782 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu kary umowne
pożyczka ×4
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zawarcie naruszało zasady współżycia społecznego albo by uzasadniało miarkowanie kary umownej. Jej wysokość nie została bowiem uznana przez Sąd Okręgowy za wygórowaną w stopniu uzasadniającym zastosowania art. 484 k.c. na korzyść pozwanego, zwłaszcza że stan zadłużenia spółki (...) był sprawdzany przed zawarciem umowy, powódka zaś pokryła jej długi do kwoty 883635,38 zł, chociaż miała mniejsze możliwości ustalenia faktycznej wysokości zobowiązań tej spółki. Według Sądu Okręgowego, zakres swobody umów, wynikający...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 888/14 29 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 29 maja 2015, sygn. VI ACa 888 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 287 300 zł · zasądzenie
apelacja sprawa gospodarcza wynagrodzenie za usługi
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...y mieć znaczenie dla wysokości kary umownej jedynie w ramach zarzutu przyczynienia się do powstania szkody. Zarzut ten mógł być uwzględniony jedynie w ramach wniosku o miarkowanie kary umownej opartego na treści art. 484§2 k.c. (tak: wyrok SN z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 522 2003, OSNC 2005, nr 7-8, poz. 131, Biul. SN 2004, nr 12, wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 494 2009, Biul. SN 2010, nr 5, s. 3; P. Drapała w System Prawa Prywatnego tom 5 z 2012r. s. 1165). Jednakże bez stosownego wniosku powoda Sąd nie mógł z urzędu dokona...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 318/15 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 318 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik nie uwzględniono wniosku
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane sprawa gospodarcza
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...te nie stanowiła podstawy zaprzestania wykonania prac, a rozliczenia finansowe były konsekwencją złożonego oświadczenia o odstąpieniu. Sąd nie uwzględnił wniosku o miarkowanie kary uznając, że przesłanki z art. 484 § 2 k.c. nie zostały spełnione. Zobowiązanie pozwanego nie zostało wykonane w znacznej części, a wysokość kary umownej jest w relacji do ustalonego wynagrodzenia nie była rażąco wygórowana. Zarzut, iż powódka nie poniosła szkody, Sąd ocenił jako nieskuteczny, gdyż kara umowna należy się wierzycielowi bez wzgl...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 9/15 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Michał Kopeć

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 9 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu wynagrodzenie za roboty budowlane
odszkodowanie ×4
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ry umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy, tj. kary przewidzianej na wypadek niewykonania zobowiązania, 5) naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c., art. 471 k.c. i art. 473 § 1 k.c. przez niezastosowanie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 473 § 1 k.c. oraz przez błędną wykładnię art. 483 § l k.c., art. 484 § l k.c. i art. 471 k.c., polegającą na zaniechaniu dokonania wykładni treści § 9 ust. 2 umowy stron zgodnie z dyspozycją art. 65 § 1 i 2 k.c. i zupe...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 847/14 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kołaczyk

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. V ACa 847 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 208.811,97 zł · kwota żądania
apelacja obniżenie świadczenia sprawa gospodarcza

Teza Potrącenie przez zamawiającego wierzytelności z tytułu kary umownej i wierzytelności wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane wymaga wcześniejszego wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...resie zasadności obciążenia powódki karą umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach. Rozważając następnie zgłoszony przez powódkę wniosek o miarkowanie kary umownej i dokonując analizy art.484 § 2 k.c. Sąd Okręgowy uznał, że brak ku temu podstaw skoro w umowie strony same przewidziały limit kary w wysokości 20% wartości całego zamówienia, a łączna kara, jakiej mogłaby w okolicznościach sprawy (gdyby nie limit) żądać pozwana wynosi 4.066.300zł. W konsekwencji Sąd Okręgowy stwierdził, że skoro pozwan...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1001/14 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewelina Jokiel

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 1001 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu wynagrodzenie za roboty budowlane
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ian do umowy, co doprowadziło do uznania, że nieważne było poczynione przez strony usta­lenia w przedmiocie trwałej zmiany terminu płatności należności za wykonane roboty, 7) naruszenia prawa materialnego, tj. art. 484 § 2 k.c. przez jego niezastosowanie i nie-zmniejszenie przez Sąd pierwszej instancji kary umownej, pomimo że powód wykonał swoje zobowiązanie w znacznej części, a kara umowna jest rażąco wygórowana, na­tomiast wniosek o miarkowanie kary umownej zawarty jest implicite w zgłoszeniu przez niego żądania zapłaty i nieu...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 125/15 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 125 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
prawo karne apelacja odrzucenie pozwu
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...a prac przez powoda, niewystarczające zabezpieczenie frontu robót oraz nienależyte zaangażowanie w wykonywane prace. Przedstawione okoliczności zostały przez Sąd Okręgowy ocenione na podstawie art. 483 k.c. oraz art. 484 k.c. Ostatecznie sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy podkreślił, że zgodnie z treścią pkt. 18.1.1 umowy strony przewidziały możliwość naliczenia przez zamawiającego kar umownych nie tylko w przypadku zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, ale w ka...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1677/14 27 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Rybicka-Pakuła

Wyrok z 27 maja 2015, sygn. I ACa 1677 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.069.365,06 zł · kwota żądania
apelacja wynagrodzenie za usługi umowa o świadczenie usług
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ji, gdy takie wymagania wynikały z § 6 Warunki (...)Istotnych Postanowień Umowy dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - art. 483 § 1 k.c. art. 484 k.c., art. 492 k.c. przez błędne przyjęcie, że jedynym powodem odstąpienia przez (...) W. od umowy na świadczenie usług serwisu nad systemem (...) wraz z usługami związanymi z rozwojem systemu był brak automatycznego zliczania czasów (...) w sytuacji, gdy usługi objęte umową były wykonywane niezgodnie z w w umową...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 241/15 27 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 27 maja 2015, sygn. I ACa 241 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja sprawa gospodarcza kary umowne
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ia działki nr (...) z dnia 19.04.2011 r. Uznanie powództwa za usprawiedliwione co do zasady, nie oznaczało jednak uznania go za uzasadnione również co do wysokości. Pozwana wniosła o jej miarkowanie, na podstawie art. 484 § 2 k.c. zarówno z uwagi na fakt wykonania zobowiązania w znacznej części, jak i ze względu na rażąco wygórowaną wysokość tej kary, a wniosek ten Sąd Okręgowy uznał za uzasadniony. Zwrócił w pierwszej kolejności uwagę, że zasadnicza część terenu budowy została powodowi przekazana w dniu 12.02.2010 r. tj. w...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 830/14 27 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 27 maja 2015, sygn. V ACa 830 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 131.396,46 zł · kwota żądania
apelacja obniżenie świadczenia sprawa gospodarcza
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...cznej; - naruszenie prawa materialnego, tj. art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 65 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i uznanie, że skarżący jest stroną zawartych umów; - naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niezastosowanie, a w konsekwencji zaniechanie zmniejszenia żądanej kary umownej; - naruszenie art. 5 k.c. poprzez błędną wykładnię i niezastosowanie uwzględniając, że skarżący nie był informowany o problemach z wykonaniem umowy; - naruszenie art. 481 w zw. z art. 371 k.c...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 705/15 26 maja 2015 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Uzasadnienie z 26 maja 2015, sygn. I C 705 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot uszkodzenie ciała / naruszenie czynności narządu ciała powyżej 7 dni / art. 157 § 1 k.k.
uszkodzenie ciała / art. 157 § 1 k.k. przestępstwo przeciwko zdrowiu naprawienie szkody
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Natomiast w świetle art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Z kolei zgodnie z art. 361 § 2 k.c. szkoda obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiąg...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I ACa 1764/14 22 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wincenty Ślawski

Wyrok z 22 maja 2015, sygn. I ACa 1764 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 97.487,98 zł · kwota żądania
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
odszkodowanie ×3
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dnia 4 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty (punkt 1 sentencji) oraz w części znoszącej wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu (punkt 3 sentencji). Strona skarżąca zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj. art. 484 § 2 k.c. poprzez błędne zastosowanie tegoż przepisu do stanu faktycznego sprawy, z którego w żaden sposób nie wynika, aby zobowiązanie powoda zostało wykonane w znacznej części przed terminem oznaczonym w obu umowach, zawartych pomiędzy stronami na dostawę pojemników na odpady, ani nie wynika, że zastrzeżona kara...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1937/13 15 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Kuracka

Wyrok z 15 maja 2015, sygn. VI ACa 1937 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych UE sprawa gospodarcza
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...edawać produkty wszystkich producentów, z wyłączeniem jedynie odżywek dla dzieci i wskazanych produktów dietetycznych stanowiących produkty konkurencyjne w stosunku do odpowiednich produktów (...); 3. naruszenie art. 484§2 k.c. poprzez niezmiarkowanie kwoty dochodzonej w pozwie kary umownej zgodnie z wnioskiem zgłoszonym w odpowiedzi na pozew, a także brak rozważenia kwestii czy kara była rzeczywiście wygórowana przed wydaniem orzeczenia w sprawie. W konsekwencji pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia i oddalenie powództwa w...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI C 1303/13 14 maja 2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wojciech Wojnar

Wyrok z 14 maja 2015, sygn. XI C 1303 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.647 zł Kwota 18.400 zł · kwota żądania
pomoc prawna z urzędu naprawienie szkody koszty sądowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ch przepisów można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie zaś z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...
#Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu #XI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 231/14 14 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Tomasz Żelazowski

Wyrok z 14 maja 2015, sygn. I ACa 231 14

Typ sprawa pracownicza Wynik oddalono apelację
prawo karne apelacja pomoc prawna z urzędu
odszkodowanie ×11
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...na jego rzecz kwoty kary umownej. Powód nie wskazał nawet w piśmie z dnia 8 października 2011 r., na podstawie którego paragrafu umowy wnosi o zasądzenie kwoty 58.050 zł. Sąd podniósł, że zgodnie z treścią art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Ten przepis był też podstawą oddalenia po...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 283/15 13 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jan Kremer

Wyrok z 13 maja 2015, sygn. I ACa 283 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 361.505,00 zł · kwota żądania
apelacja pomoc prawna z urzędu wynagrodzenie za roboty budowlane
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...oki po 0,2% za każdy dzień dawały kwotę 361 505 zł. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie istnieją jednak podstawy do przyjęcia szczególnego przypadku uzasadniającego miarkowanie kary umownej. Zgodnie z treścią art. 484 § 2 k.c., występuje możliwość żądania zmniejszenia kary umownej w dwóch sytuacjach. Miarkowanie kary jest możliwe, po pierwsze, jeżeli zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części, a po drugie, jeżeli kara jest rażąco wygórowana. Pierwszy przypadek nie zachodzi w niniejszej sprawie, albowiem dłużnik nie mo...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 287/15 12 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 12 maja 2015, sygn. I ACa 287 15

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze naliczona zostanie kara umowna, jednak liczona dopiero od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W kwestii zarzutu miarkowania kar umownych ocenionego poprzez pryzmat art. 484 §2 k.c. Sąd Okręgowy podzielił argument o rażącym wygórowaniu kary. Wynagrodzenie powódki wynosiło 1 180 000 zł, a kara umowna - po odjęciu nienależnie naliczonej - wyniosła 140 720 zł, tj. około 12 % wynagrodzenia. Wprawdzie opóźnienie wynosiło 45 dni, co stanowi około 25 % okresu realizacji przedmiotu umowy,...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 1123/12 8 maja 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uzasadnienie z 8 maja 2015, sygn. I C 1123 12

Teza Deweloper ponosi odpowiedzialność umowną za opóźnienia w oddaniu lokalu nabywcy.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
.... można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie zaś z treścią art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. W przypadku kary umownej zastrzeżonej na wypadek nieterminowego spełnienia świadczenia niepieniężnego kara umowna należy si...
#Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie