Baza orzeczeń sądowych

...t, podczas gdy powód nie otrzymał odpisu tego protokołu w momencie jego podpisywania, a kara umowna została wyliczona później niż 16 listopada 2012r. Nadto zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 484 § 2 k.c. przez nieuwzględnienie okoliczności stanowiących podstawę miarkowania kary umownej. W uzasadnieniu apelacji powód, m.in. wywodził, iż sama pozwana przyznała, że dopiero w toku prac powstała konieczność zmiany przyjętej metody czyszczenia cegieł, skucia tynków, boni i pilastrów i ich odtworzenia, co było...

...rt. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z kolei w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazał, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że s...

...rycznej we Wrocławiu z wnioskami o zawezwanie do prób ugodowych, które były równoznaczne z wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 455 k.c. Z ostrożności procesowej powód zarzucił orzeczeniu: 3. naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez zmniejszenie kary umownej należnej powodowi od pozwanych w sytuacji, gdy pozwani nie wykonali w znacznej mierze swojego zobowiązania, ani też kara umowna nie była rażąco wygórowana, zwłaszcza w kontekście szkód, jakie powód poniósł na skutek dokonania przez pozwanych bezpodstawnego odstąpienia od u...

...a w wykonaniu prac, gdyż późniejsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów skutkowało opóźnieniem o miesiąc w uzyskaniu korzyści z tytułu czynszu. Sąd Okręgowy zwrócił przy tym uwagę, że art. 484 k.c. zwalnia wierzyciela z obowiązku wykazywania wysokości szkody. Pomocniczo Sąd pierwszej instancji argumentował, że miarkowanie kary umownej w sprawie nie jest zasadne w świetle skutecznego podniesienia przez powoda zarzutu potrącenia swych należności z tytułu kary umownej względem jego podwykonawcy. Pojęcie kary r...

...oda przed roszczeniem pozwanej z tytułu kar umownych idącej w dwóch kierunkach. Pierwszy, że powód nie odpowiada za zwłokę w wykonaniu umowy. Drugie, że istnieją podstawy do miarkowania kar umownych w oparciu o art. 484 § 2 k.c. Powód nie neguje zarzutu pozwanej, że wykonał roboty 49 dni po upływie terminu umownego i wysokości kar umownych za 49 dni zwłoki wynoszącej 224.532,56 zł. Powód twierdzi natomiast, że nie odpowiada za niedotrzymanie terminu, gdyż było ono następstwem okoliczności, za które nie odpowiada. W ocenie Sądu I...

...do kwoty 543.941,36 zł i taką to kwotę Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda w punkcie 1 wyroku, oddalając powództwo w pozostałym zakresie. Powód domagał się miarkowania kary umownej. Zgodnie z przepisem art. 484 § 2 k.c. - jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. W ocenie Sądu brak było podstaw do zastosowania tego przepisu w niniejszej sprawie. Miarkowanie bowiem ma charakter wyjątkowy (wyrok SN...

...rę VAT. Pozwany podniósł jednak w odpowiedzi na pozew zarzut potrącenia powołując się na oświadczenie o potrąceniu złożone powodom w dniu 28.12.2010 r. Istotne przy tym jest, że pozwany zgodnie z dyspozycją art. 484 § 1 k.c. dnia 25.11.2010 r. wystawił dla powodów notę księgową nr (...) tytułem kary umownej na podstawie § (...) umowy o wykonanie robót budowlanych z dnia 02.11.2009 r. na kwotę 56.400,00 zł. Została ona doręczona powodom wraz z pismem przewodnim z dnia 30.11.2010 r. wskazującym, iż karę naliczono w związku z n...

...że uchybienie zobowiązaniu jest następstwem obciążających ją okoliczności (art.471 k.c.). Odnosząc się do zgłoszonego przez pozwaną żądanie miarkowania kary umownej, Sąd Okręgowy odwołał się do treści art. 484 § 2 k.c., który zezwala na obniżenie wysokości kary umownej na żądanie dłużnika, jeżeli zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, Sąd Okręgowy stwierdził, iż „rażące wygórowanie" jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegan...

...ałości i obciążył pozwanego kosztami procesu. Pozwany zaskarżył powyższy wyrok w całości, zarzucając mu: I. naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności: 1. naruszenie art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 155 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) i § 29 oraz § 30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U....

...wnej (do kwoty 469.786, 60 zł) pozostało jednak bez wpływu na ocenę żądania pozwu. Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się jednocześnie okoliczności, które wpływałyby na kwestię miarkowania kary umownej w trybie art. 484 § 2 k.c. Wobec wykonania przez powoda zobowiązania w niewielkim zakresie, w grę mogło bowiem wchodzić jedynie zbadanie, czy kara nie była rażąco wygórowana. Powód jednak ani nie powołał się na okoliczności przemawiające za rażącym wygórowaniem kary umownej, ani nie wyraził wprost żądania jej miarkowania. Po z...

...wód czerpie korzyści z dostaw pozwanemu gazu do jego nieruchomości. Z tej przyczyny należało uznać, że nawet przyjmując związanie pozwanego tymi zapisami umowy, to kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c., gdyż powód naliczył już odszkodowania karę umowną za wcześniejsze okresy w wysokości 807,20 zł. Pozwany zarzucił też zawyżenie kosztów wykonania przyłącza przez powoda, biorą pod uwagę długość przyłącza, a powód do zarzutu tego się nie ustosunkował oraz nie udowodnił wysokości poniesionych na...

...części. W motywach rozstrzygnięcia, w zakresie w którym uchylono wyrok, Sąd odwoławczy wskazał na konieczność zbadania przesłanek odpowiedzialności powoda względem pozwanego z tytułu kar umownych w świetle art. 484 k.c., ocenę skuteczności oświadczenia pozwanego o potrąceniu tej wierzytelności oraz końcowo rozważenie zarzutu przyczynienia się powoda do powstania szkody. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 11 lutego 2015 r. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego...

...ytułu kary umownej , zastrzeżonej w tej kwocie na wypadek powstania szkody w wynajmowanym pojeździe, jeżeli wartość szkody przekroczyła 1500 zł. lub w przypadku kradzieży samochodu. Zgodnie z treścią przepisu art. 484 § 1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły....

...onego w sprawie stanu faktycznego, chociaż m.in. zawarta przez strony niniejszego postępowania Umowa wskazuje na uprawnienie powodów do solidarnego dochodzenia roszczenia objętego powództwem, 3. naruszenie przepisu art. 484 § 2 k.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wniosek powodów o miarkowanie kary umownej powinien zawierać oznaczenie kwoty, do wysokości której winno nastąpić miarkowanie, w sytuacji gdy „żądanie obniżenia kary umownej, ponieważ nie zostało przez art 484 § 2 k.c. określone ani co do...

...k.c. Jako bezskuteczny ocenił przy tym, podniesiony przez (...) S.A., zarzut potrącenia z wierzytelnością powoda, wierzytelności z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie robót (art. 483 k.c. i art. 484 k.c.). Wskazał, że ze zgromadzonego materiału dowodowego, w tym w szczególności z zeznań świadków i ustaleń biegłego sądowego zakresu budownictwa i kosztorysowania M. T., wynikało iż opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy przez powódkę wynikły wyłącznie z nieterminowego wydawania jej frontów robó...

...kara umowna w wysokości nieprzewyższającej 4-krotności odszkodowania przewidzianego w umowie dla pracownika, tj. kwoty 3.312 zł. Wobec powyższego Sąd zmniejszył karę umowną do wysokości 3.312 zł na podstawie art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Dokonując oceny zasadności powództwa Sąd wziął pod uwagę, że powód dokonał potrącenia przysługującej mu należności z tytułu kary umownej z należnością pozwanego z tytułu wpłat dokonanych przez niego w związku z umową leasingu. Jak wynika z przeprowadzonych w sprawie ustaleń...

...w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły (art. 484 § 1 k.c.) Na tle tych uregulowań ugruntowany jest pogląd, że żądanie kary umownej nie jest uzależnione od wykazania szkody. Umowa stron zawiera postanowienie, że za każdy dzień zwłoki w zakończeniu prac pozwanej jako zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1 % ustalonego wynagrodzenia netto. Z...

...S. uzyskała od pozwanej dokumentację dotyczącą technologii produkcji przybitki górniczej, która objęta jest ochroną patentową. Podstawą oddalenia powództwa stanowił przywołany przez Sąd pierwszej instancji art. 484 kc. O kosztach procesu orzekł Sąd na podstawie art. 98 kpc bez podania sposobu wyliczenia zasądzonej kwoty 10 184 zł, natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów sądowych (określone w sentencji jako „zasądzenie na rzecz Skarbu Państwa”) nie zostało uzasadnione. Od powyższego rozstrzygnięcia apelację złoży...

...niewykonania lub nienależytego jej wykonania w zakresie usług będących przedmiotem umowy stronom przysługują bonifikaty, które w myśl art. 485 k.c. mają charakter kary ustawowej. Tym samym, stosownie do treści art. 484 § 1 k.c. kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości, a domaganie się zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest niedopuszczalne, jeżeli ani w umowie, ani w przepisach regulujących dany rodzaj zobowiązania nie zastrzeżono możliwości żądania zapłaty odszkodowania do wysokoś...

...iązku z powyższym Sąd uznał, że naliczenie kary umownej nawet w minimalnej wysokości byłoby sprzeczne z funkcją odszkodowawczą kary umownej i z tego względu kara umowna została zmniejszona do zera w oparciu o art. 484 § 2 kc. W związku z powyższym na skutek oświadczenia pozwanego z 23 stycznia 2014r. o potrąceniu nie doszło do umorzenia wskazanych wierzytelności, gdyż pozwanemu nie przysługiwała wierzytelność z tytułu kary umownej. A zatem pozwany nie wykazał, aby zaspokoił wierzytelność powoda dochodzoną w niniejszej sprawie...

...wykonane roboty po dokonaniu potrącenia przez pozwanego z tytułu kar umownych i podnosić zarzuty wskazujące na niezasadne ich naliczenie bądź wnosić o ich miarkowanie. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, zgodnie z art. 484 §1 k.c. kara umowna jest niezależna od wystąpienia szkody po stronie wierzyciela. W rozpoznawanej sprawie istniały jednak podstawy do miarkowania kary umownej do 10% jej wysokości. Sąd dostrzegł, że kwota naliczonych i następnie potrąconych z wynagrodzenia kar stanowiła aż 65% wynagrodzenia umownego wynikającego z ob...

...prawdą, 3. art. 207, art. 217 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez pominięcie dowodów zgłoszonych w piśmie procesowym pełnomocnika pozwanego z dnia 11 lutego 2015 r. Zarzuciła też naruszenie prawa materialnego tj.: - art. 484 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że istniały podstawy do zastosowania miarkowania kary umownej, a w szczególności, że istniały podstawy do miarkowania kary z 5% do 0,5% za każdy dzień zwłoki, - art. 484 § 2 k.c. w związku z art. 498 § 2 k.c., poprzez przyjęcie, że istniały podstawy do miarkowania należności umorzone...

...w części oddalającej powództwo w stosunku do pozwanej (...) Spółki z o.o. w B. oraz w części zasądzającej od tej pozwanej na rzecz powoda koszty procesu zaskarżył apelacją powód, zarzucając: 1. naruszenie art. 484 § l zdanie drugie k.c. i art. 498 § 1 i 2 k.c. przez błędne ich zastosowanie polegające na przyjęciu przez Sąd I instancji odszkodowawczej odpowiedzialności powoda za opóźnienie w wykonaniu robót elektrycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki B., mimo braku umownych postanowień stron odnośnie do odpowiedzialnoś...

...trożności podniosła, że zgodnie z § 6 ust. 4 umowy, kara powinna być liczona od wartości 1%, a nie 1,5% jak to uczynił powód. Na tę okoliczność pozwana podniosła zarzut rażącego wygórowania kary umownej (art. 484 k.c., w zw. z art. 471 k.c.) Wyrokiem z dnia 14 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził od pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w S. ul. (...), ul. (...) i ul. (...) na rzecz powoda M. D. kwotę 47.233,75 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy 75 100) złotych z ustawowymi...

...rzedmiot lub charakter nadają się do obrotu. Kwotę 80.000 zł którą pozwana była obwiązana zapłacić w przypadku odstąpienia od realizacji zmodyfikowanej umowy należy traktować jako karę umowną w rozumieniu art. 484 k.c. Zgodnie bowiem z art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Roszczenie o zapłatę tej kary stało się wymagalne już w chwili złożenia przez pozwaną kolejnego wniosku o wymeldowanie J. M. (1). Zgodnie z art. 483 § 1 k...

...zedmiotu umowy (bezsporne 56 dni), dawała podstawę do naliczenia owej kary umownej w łącznej wysokości 36.209,60 zł. Przechodząc do problematyki miarkowania kary umownej, wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 484 § 2 k.c. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Zgodnie z ugruntowanym poglądem orzeczniczym ustawodawca, posługując się niedookreślonym pojęciem "rażąco wygórowanej" kary umownej...

...ary umownej, jaką strona pozwana obciążyła powódkę. Przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej są określane przez pryzmat ogólnych zasad kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, przy czym stosownie do art. 484 § 1 k.c. kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Z przepisu art. 471 k.c. wynika domniemanie, iż nie wykonując lub nienależycie wykonując zobowiązanie, dłużnik działa w sposób zawiniony. Oznacza to, że również w przypadku dochodze...

...ęcie okoliczności, że zgodnie z opiniami biegłych część prac dodatkowych była jednocześnie pracami zamiennymi i nie wydłużyła czasu realizacji robót; II. naruszenie prawa materialnego tj. art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c. i § 8 umowy nr (...) poprzez przyjęcie, że niewykonanie zobowiązania przez powoda miało charakter zwykłego opóźnienia, a nie zwłoki, gdyż nastąpiło z przyczyn od powoda niezależnych, wskutek wyżej powołanych naruszeń prawa procesowego. Apelujący wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powód...

...ania - w przeciwieństwie do obowiązku zapłaty na podstawie § 11 Załącznika do umowy - ale taka konstrukcja prawna jest zdaniem Sądu Apelacyjnego dopuszczalna i również uzasadnia zasądzenie kwoty 931.775 (...) (art.484 § 1 k.c.). Pozwany nie zagwarantował bowiem pracy w ilości przewidzianej w Załączniku nr 1 do umowy, nie wykonując tym samym zobowiązania określonego w załączniku. W tym kontekście należy podkreślić, że o ile pozwany ponosił zarzut miarkowania kary umownej odnośnie do kwoty 1.500.000 zł, to nie odniósł go do kw...