Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 982 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 982 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 608/15 3 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 3 grudnia 2015, sygn. I ACa 608 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...naliczania kary odpowiada dacie pisma kierowanego do spółki (...) przez E. R. - dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w K.. Pozwana wywodzi swoje roszczenie o zapłatę kary umownej z art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. Kara umowna została naliczona przez pozwaną zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a) umowy. W rozpoznawanej sprawie nienależyte wykonanie zobowiązania przez powódki miałoby polegać na opóźnieniu w oddaniu przedmiotu umowy. Zdaniem pozwanej stan opóźnienia obejmuje okres od dnia 9 grudnia 2011 roku do dnia 7 lutego...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 593/15 3 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Marta Sawicka

Wyrok z 3 grudnia 2015, sygn. I ACa 593 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...iało wpływ na możliwość terminowej realizacji obowiązków przez powoda. Zdaniem pozwanego powód nie może domagać się w niniejszym postępowaniu zmniejszenia kar umownych, albowiem uprawnienie, o którym mowa w art. 484 § 2 k.c może być realizowane jedynie w formie zarzutu merytorycznego dopiero wówczas, gdy wierzyciel wystąpi z żądaniem zapłaty kary umownej w formie powództwa - czyli z działaniem bezpośrednio zmierzającym do realizacji roszczenia o zapłatę kary umownej. Dopiero wówczas aktualizuje się potrzeba obrony dłużnika....
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1208/15 24 listopada 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jacek Gołaczyński

Wyrok z 24 listopada 2015, sygn. I ACa 1208 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...owodowej do powstałego opóźnienia, a nadto na jej rażąco wygórowaną wysokość. Pozwana spółka wskazała, iż doliczając odsetki ustawowe od 2010 roku wysokość kary będzie wynosiła ok. 400.000 zł. Przepis art. 484 § 2 k.c. przewiduje możliwość miarkowania wysokości kary umownej, która to możliwość pozwala na zmniejszenie jej wysokości. Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje na zasadzie winy, ale od odszkodowania sensu stricto kara umowna różni się tylko tym, że należy się bez względu na wysokość szkody....
#Sąd Apelacyjny we Wrocławiu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1717/14 20 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Kuracka

Wyrok z 20 listopada 2015, sygn. VI ACa 1717 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ej, gdyż Wspólnota nie wyznaczyła skutecznie terminu do usunięcia objętych postępowaniem usterek. Jednocześnie z ostrożności procesowej zgłosili wniosek o miarkowanie kary umownej stosownie do treści przepisu art. 484 § 2 k.c. Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanej (powódki wzajemnej) Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. na rzecz powodów (pozwanych wzajemnych) R. M. i K. O. kwotę 24.070,82 zł wraz z ustawowymi odsetkami od następujących kwot: - 5.400 zł od dnia 15.11.2007 r. do dnia zapła...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 728/15 19 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Joanna Walentkiewicz-Witkowska

Wyrok z 19 listopada 2015, sygn. I ACa 728 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zwrot zapłaconego za dzieło wynagrodzenia (art. 494 k.c.). Nie zaistniały także inne podstawy do odstąpienia przez powódkę od zawartej umowy. Po stronie powódki nie powstało roszczenie o zapłatę kary umownej (art. 484 k.c.) z przyczyn przez nią wskazanych. Przeprowadzone dowody nie wykazały ani zwłoki pozwanego w terminowym wykonaniu badań, ani zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek, ani też wystąpienia podstaw do odstąpienia przez powódkę od umowy lub jej części z przyczyn, za które ponosiłby odpowiedzialność pozwany (§...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1022/15 19 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 19 listopada 2015, sygn. I ACa 1022 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...obót. Czynności te były konieczne do wykonania i wynikały zapisów postanowień umowy stron, czego nie uwzględniła powódka. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, który powołał się w tym zakresie na przepisy art. art. 484 §1 k.c. w związku z art. 6 k.c., w okresie trwania umowy nie doszło do zaistnienia takich faktów i okoliczności, tj. uchybienia przez pozwanego obowiązkom nałożonym na niego w(...)umowy, które uprawniałyby stronę powodową do odstąpienia od umowy i w konsekwencji uzasadniałyby zasądzenie od pozwanego na rzecz powód...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 500/15 19 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Cesarz

Wyrok z 19 listopada 2015, sygn. I ACa 500 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...tronie zamawiającego. Jednocześnie uzgodniono w §6 ust.1 pkt.4, że stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Nie jest trafny zarzut apelacji naruszenia art.483 w związku z art.484 §1 k.c. poprzez niewłaściwe przyjęcie, że zostały spełnione przesłanki uzasadniające zasądzenie kary umownej. Co do zasady, kara umowna może zostać zastrzeżona wyłącznie w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego, przy czym kategorię „zobowiązania niepieniężnego” należy rozumieć szeroko. Przyjmuje si...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 715/15 18 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 18 listopada 2015, sygn. I ACa 715 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ności z punktu widzenia zasad określonych w art. 471 k.c., czy też wreszcie okoliczności mogących stanowić asumpt do oceny wysokości tych kar na płaszczyźnie instytucji miarkowania kar umownych, przewidzianej w art. 484 § 2 k.c. Oznacza to w konsekwencji, że rozstrzygnięcie zagadnienia istnienia, bądź braku, wzmiankowanych umów, samoistnie wyznaczało kierunek rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez sąd odwoławczy. Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu niekompletności materiału dowodowego stanowiącego podstawę dokonan...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 324/15 13 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 13 listopada 2015, sygn. I ACa 324 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...rawna z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49 07, OSNC 2008 6 55, Prok.i Pr.-wkł. 2009 6 60, Biul.SN 2008 1 13, Wspólnota 2008 7 44). Sąd Okręgowy, uwzględniając potrącenie w całości, naruszył tym samym przepis art. 484 § 1 k.c. oraz art. 498 § 1 k.c., co obligowało Sąd Apelacyjny do zmiany wyroku poprzez przyjęcie skuteczności potrącenia jedynie w zakresie kary umownej za odstąpienie od umowy czyli do kwoty 583.599,77 zł. Oznacza to, że wierzytelność powodów nie umorzyła się w zakresie kwoty 342.604,62 zł z odsetkami. Przypomnie...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 534/15 13 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Jakub Rusiński

Wyrok z 13 listopada 2015, sygn. I ACa 534 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ny m.in. w piśmie z dnia 29 listopada 2011 r. (k.128). W tej części kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto (1.146.360 zł), za 7 dni opóźnienia, była więc uzasadniona na podstawie § 14 pkt 1 umowy i art. 484 § 1 k.c. W kwestii wniosku pozwanego o miarkowanie kary umownej należy stwierdzić, że w tej wysokości nie jest ona nadmiernie wygórowana (art.484 § 2 k.c.). Wysokość kary za dzień opóźnienia przewidziana została przez przedsiębiorców w wysokości przyjmowanej powszechnie w umowach handlowych (0,5 % wynagrodzenia za...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 859/15 12 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 12 listopada 2015, sygn. I ACa 859 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...umowie terminu końcowego, czego nie dopełnił, co uzasadniało obciążenie go karą umowną. Sąd Okręgowy wskazał, że powód wniósł o miarkowanie naliczonych przez pozwanego kar umownych, co znajduje oparcie w art. 484 § 2 k.c. Sąd Okręgowy podniósł, że przepis ten może znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy w świetle oceny określonego stanu faktycznego można stwierdzić, że kara w zastrzeżonej wysokości będzie nieadekwatna. Sąd Okręgowy wskazał, że w rozpoznawanej sprawie z uwagi na to, że zwłoka wyniosła 46 dni (I etap),...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 849/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 10 listopada 2015, sygn. I ACa 849 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...cie 137.897,18 zł. Dlatego też dla ustalenia zasadności powództwa w tej części konieczne było dokonanie analizy kwestii powstania i wysokości roszczenia z tytułu kary umownej. Sąd Okręgowy przytoczył treść art. 484 § 1 kc i wskazał, że z przepisu tego wynika, że odpowiedzialność z tytułu kar umownych jest odpowiedzialnością z tytułu niewykonania zobowiązania. Przy analizie przesłanek powstania roszczenia z tytułu kary umownej mają zastosowanie ogólne reguły odpowiedzialności określone w art. 471 k.c. Nie można przyjąć,...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 235/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jerzy Nawrocki

Wyrok z 10 listopada 2015, sygn. I ACa 235 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
....c. § 1 można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 k.c. (§ 1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowi...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 463/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok SA we Wrocławiu z 10 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wierzyciel może złożyć oświadczenie o potrąceniu najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dne były również twierdzenia strony pozwanej, że kara umowna w wysokości 2.133.000 zł, czy też w kwocie 1.510.785 zł, po jej zmiarkowaniu w postępowaniu upadłościowym, nie była rażąco wygórowana. W ramach art. 484 § 2 k.c. ustawodawca nie wskazał stanów faktycznych uzasadniających miarkowanie kary umownej, pozostawiając ich ustalenie uznaniu sędziowskiemu, przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy. Jak wynika z orzecznictwa norma ta może znaleźć zastosowanie zawsze wówczas, gdy w świetle oceny określonego stanu faktyc...
#Zapłata
Czytaj orzeczenie
I ACa 1136/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok SA we Wrocławiu z 10 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ponadto do zakresu odpowiedzialności nie kwalifikują się zobowiązania wobec dostawców, usługodawców czy też pracowników wykonawcy, a wyłącznie zobowiązania wobec podwykonawców wykonujących roboty budowlane.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...Za nienależną Sąd Okręgowy uznał również przedstawioną do potrącenia karę umowną, zastrzeżoną w pkt 17 ust. 1 umowy z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy. Dokonując wykładni art. 483 k.c. i 484 k.c. oraz art. 743 § 1 k.c. Sąd Okręgowy stwierdził, że kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W konsekwencji uznał, że samo opóźnienie w wykonaniu umowy nie może stanowić okoliczności uzasadniającej nali...
#Umowa o roboty budowlane
Czytaj orzeczenie
II C 1829/15 6 listopada 2015 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Uzasadnienie z 6 listopada 2015, sygn. II C 1829 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Przepis art. 484 § 2 k.c. stanowi, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Zgodnie z przepisem art. 5 k.c. nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie #II Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I ACa 896/15 6 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 6 listopada 2015, sygn. I ACa 896 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zbiorników wodnych, usytuowanie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, terenów podmokłych, itp. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 471 k.c., art. 637 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. O kosztach procesu orzekł na mocy art. 98 k.p.c. i § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). Apelację od teg...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 12/15 6 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 6 listopada 2015, sygn. V ACa 12 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ót. Natomiast na dzień 27 kwietnia 2010 r. nie pozostawała w opóźnieniu w wykonaniu poszczególnych odcinków, wynoszącym powyżej 2 miesięcy. Mając powyższe na uwadze, Sąd z braku przesłanek z art. 483 k.c. i art. 484 k.c. w zw. z § 21 pkt 1 tiret drugi umowy, oddalił powództwo w stosunku do pozwanej (...) Sp. z o.o. Odnośnie do odpowiedzialności drugiej z pozwanych spółek, tj. (...) S.A. Sąd Okręgowy zważył, iż w sytuacji, gdy powódka oraz pozwana (...) Sp. z o.o. podpisały w dniu 27 kwietnia 2010 r. protokół zdawczo – odbi...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 343/15 5 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bożena Oworuszko

Wyrok z 5 listopada 2015, sygn. I ACa 343 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...argumentacją przedmiot zadania nie był jeszcze faktycznie wykonany i tym samym zdatny do odbioru. W ocenie Sądu w sytuacji, gdy obie strony żądały kar umownych, Sąd nie znalazł podstaw do ich miarkowania na mocy art. 484 § 2 k.c. Z tych względów Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo do kwoty 16 229,52 zł wraz z wymagalnymi odsetkami, oddalając je w pozostałym zakresie. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., według którego w razie częściowego uwzględnienia żądań, koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkow...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 2130/15 4 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Świdnicy Maria Kruźlak

Wyrok z 4 listopada 2015, sygn. I C 2130 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
naprawienie szkody zapłata sprzeciw od nakazu zapłaty
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...rt. 483 § 1 k.c. Zgodnie z nim można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W świetle art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...
#Sąd Rejonowy w Świdnicy #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 524/15 29 października 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Andrzej Daczyński

Wyrok z 29 października 2015, sygn. I ACa 524 15

Teza świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi spełnienie samodzielnego zobowiązania gwaranta wobec gwarantariusza i służy umorzeniu jego własnego długu, jest jednocześnie zarachowane przez wierzyciela ze stosunku podstawowego na poczet świadczenia dłużnika z tego stosunku prawnego. W razie otrzymania od gwaranta prz...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ojekt świadectwa (...) nie był wystarczający do przeprowadzenia procedury odbiorowej boiska lekkoatletycznego, nie sposób natomiast podzielić zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stanowiska, że w świetle art. 484 § 1 k.c. nie zaktualizowały się postanowienia umowne pozwalające nałożyć pozwanemu na powódkę karę umową z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i brak było podstawy prawnej do obciążenia tą karą powódki. W ocenie Sądu Apelacyjnego zaistniała jednak potrzeba miarkowania kary umownej. Po pierwsze za jej r...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XV GC 3481/14 27 października 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uzasadnienie z 27 października 2015, sygn. XV GC 3481 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ślonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 zd. 1 k.c.). Żądanie pozwu powód opierał na treści art. 471 k.c. (w zakresie kosztów najmu pomieszczeń dla pracowników pozwanego oraz utraconych korzyści) oraz na treści art. 483 k.c. (w zakresie kary umownej za odstąpienie od umowy). Powód dochodząc naprawienia szkody na podstawie art. 471 k.c. oraz art. 483 k....
#Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie #XV Wydział Gospodarczy #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
V ACa 354/15 27 października 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Teresa Sobolewska

Wyrok z 27 października 2015, sygn. V ACa 354 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...albowiem okoliczności sprawy zostały dostatecznie wyjaśnione. Mając na uwadze powyższe Sąd pierwszej instancji oddalił obydwa powództwa jako bezzasadne na mocy art. 513 k.c. w zw. z art. 498 k.c., art. 499 k.c., art. 484 § 1 k.c. O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., według zasady odpowiedzialności strony za wynik sprawy. Pozwany wygrał obie sprawy, jego koszty to wynagrodzenie radcy prawnego według norm przepisanych i opłata skarbowa od pełnomocnictw, tj. 7.234,00 zł i 3.634,00 zł. Od wyroku apelację wy...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 221/15 26 października 2015 Sąd Rejonowy w Strzelinie Iwona Łabęcka

Wyrok z 26 października 2015, sygn. I C 221 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ływały na jego użyteczność a koszt ich usunięcia stanowił niewielką część wartości inwestycji. W ocenie powodów spełnione zostały zatem przesłanki do obniżenia przewidzianej umowa kary umownej. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Przepis ten przyznaje dłużnikowi obciążonemu karą umowną roszczenie o jej odpowiednie zmniejszenie. Roszczenie to bez wątpienia jest...
#Sąd Rejonowy w Strzelinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 721/15 22 października 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Marta Sawicka

Wyrok z 22 października 2015, sygn. I ACa 721 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...stancji jednak uwzględnienie powództwa w całości uniemożliwiał fakt, że trafny okazał się zarzut odnoszący się do wysokości roszczenia a w istocie wskazujący na potrzebę miarkowania kary umownej. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c., jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. W przepisie wskazane zostały dwie przesłanki zmniejszenia kary umownej, nazywanego potocznie miarkowaniem. Sąd zaznaczył, że wina dłu...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IV CSK 687/14 22 października 2015 Sąd Najwyższy Anna Owczarek

Wyrok SN z 22 października 2015, sygn. IV CSK 687 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...j natury nie może generować szkody w majątku wierzyciela, jest sprzeczne z prawem. W konsekwencji tego uznał, że zapłacona przez powódkę kara umowna, której zastrzeżenie jest nieważne z powodu sprzeczności z art. 484 § 2 k.c. i art. 58 § 1 k.c., stanowi świadczenie nienależne podlegające zwrotowi na podstawie art. 410 § 2 w zw. z art. 411 pkt 1 k.c. W skardze kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego skarżąca zrzuciła: 1 naruszenie art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 353 § 1 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i błędne uznan...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 928/15 21 października 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 21 października 2015, sygn. I ACa 928 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ją czego było nienawiązanie przez strony umowy, a tym samym nieistnienie po stronie pozwanych wierzytelności wzajemnych (kary, zaległy czynsz) przedstawionych do potrącenia, c) przepisu art. 483 k.c. oraz przepisu art. 484 k.c. w zw. z przepisem art. 498 k.c. poprzez ich niezastosowanie i w konsekwencji uznanie, że strona powodowa nie była zobowiązana na podstawie umowy przedwstępnej najmu do zapłaty na rzecz strony pozwanej kary umownej zastrzeżonej w tej umowie oraz, że nie zrealizowały się umowne przesłanki zapłaty dla strony pozwanej...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 647/15 21 października 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 21 października 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...grudnia 2011 roku do dnia 20 lipca 2012 roku, w wysokości 1.047.921,19 zł (233 x 0,2 x 2.248.757,92 zł). Mając na uwadze wniosek (...) Spółki Jawnej w S. Sąd Okręgowy skorzystał z możliwości jaką daje zapis art. 484 § 2 k.c. i karę tę zmiarkował, ponieważ pozwani w znacznej części wykonali zobowiązanie. Wartość prac wykonanych przez pozwanych na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy z dnia 15 września 2010 roku stanowi łącznie kwotę 1.764.320,41 zł. W związku z tym pozwani wykonali umowę w prawie 80 %, a więc w znaczn...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
V ACa 181/14 15 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Tomasz Pidzik

Wyrok z 15 października 2015, sygn. V ACa 181 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...e wykazała, że niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia było spowodowane okolicznościami, za które nie odpowiadała. Uznając zasadność domagania się kar umownych należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 484 § 2 k.c. dłużnik ma możliwość uzyskania zmniejszenia kary umownej w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Zmniejszenie kary umownej następuje drogą orzeczenia sądu i stanowi wyjątek od sformułowanej w treści art. 484 § 1 k.c. zasady. Normując...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1560/14 15 października 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Teresa Mróz

Wyrok z 15 października 2015, sygn. VI ACa 1560 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...odczas gdy nie zostało to wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o dofinanso­wanie, a powód nie zgłaszał zarzutów do zmiany adresu przez pozwaną, tylko do braku for­malnego niepoinformowania go o tym), h) art. 484 § 2 k.c. poprzez niezastosowanie dla potrzeb rozstrzygnięcia w niniejszej spra­wie i nieuznanie, że zastrzeżenie zawarte w § 17 ust. 3 umowy o dofinansowanie jest analo­giczne do zastrzeżenia kary umownej, która podlega zmniejszeniu, jeżeli zobowiązanie zo­stało w znacznej części wykonane lub też jest ona rażąco...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie