Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 982 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 982 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 1099/15 17 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 17 lutego 2016, sygn. I ACa 1099 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki . Uwzględniając powyższe Sąd przyjął ,że podstawą prawną roszczenia powódki są przepisy art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c., pierwszy definiuje karę umowną, drugi dotyczący aktualizacji roszczenia o jej zapłatę. Dalej Sąd zaznaczył ,że strony były zgodne co do szeregu istotnych w sprawie faktów , a mianowicie co do tego, że ostatecznie termin zakończenia robót z umowy z 13.05.2011 określono na „do 22.06.2011 r.” , że wykon...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 461/15 17 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Szewczyk

Wyrok z 17 lutego 2016, sygn. I ACa 461 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
..., S.. Wynagrodzenie to objęte zostało oświadczeniem o potrąceniu wierzytelności z tytułu kar umownych za opóźnienie, do czego nie było podstaw albowiem za opóźnienie to wykonawca nie ponosi winy. Na podstawie art. 484 § 2 k.c. powodowie wnieśli o miarkowanie kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie oraz fakt wykonania zobowiązania w całości. Pozwani Powiat (...), Gmina W., Gmina S. oraz Województwo (...) Zarząd Dróg Wojewódzkich w K., jak również Gmina K.,wnieśli o oddalenie powództwa podnosząc, że kary umowne, którymi...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 936/15 12 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 12 lutego 2016, sygn. V ACa 936 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zczalność drogi sądowej, a na wypadek nieuwzględnienia powyższego zarzutu domagał się oddalenia powództwa w całości bądź w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku – o miarkowanie kary umownej na podstawie art.484§2 kc do kwoty 1 000 zł. Ponadto wniósł o zasądzenie od powódki kosztów postępowania. Zarzucił, że powódka nie wykazała metody, za pomocą jakiej wyliczyła karę umowną, a nadto podniósł nieważność postanowień umownych zastrzegających karę umowną w stosunku do zobowiązania pieniężnego, bo owo: zaleganie z...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III APa 24/15 12 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Jankowska

Wyrok z 12 lutego 2016, sygn. III APa 24 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...6). Kara umowna tego typu ma charakter zaliczalny, co oznacza, iż kara ta musi być zaliczona na poczet odszkodowania i zasądzeniu może podlegać tylko odszkodowanie w kwocie przenoszącej karę umowną (komentarz do art. 484 k.c. Zdzisław Gawlik). W treści omawianej umowy, strony wyraźnie określiły zachowania, które świadczą o naruszeniu klauzuli konkurencyjnej oraz wysokość świadczeń na wypadek naruszenia jej postanowień. To pracodawca określał zachowania które uznaje wobec siebie za konkurencyjne zastrzegając jednocześnie (§ 3) w...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1137/15 11 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wyrok z 11 lutego 2016, sygn. I ACa 1137 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...powódki, a żądanie usunięcia wad i usterek po odstąpieniu od umowy nie sprzeciwia się wykładni przepisu art. 395 § 2 k.c. Z ostrożności procesorowej powódka podniosła zarzut naruszenia prawa materialnego tj. art. 484 § 2 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie, w sytuacji gdy na skutek zaniechań pozwanego, powódka została pozbawiona jakiejkolwiek gwarancji (ubezpieczeniowej) na wykonane przez powoda prace i nie jest należycie zabezpieczona na okoliczność ujawnienia się poważniejszych usterek, mimo iż uiściła na jego znaczną czę...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 478/15 9 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Teresa Sobolewska

Wyrok z 9 lutego 2016, sygn. V ACa 478 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kwestionował swoją odpowiedzialność z tytułu kar umownych, wskazując, iż wykonał przedmiot umowy w terminie do dnia 31 października 2010 roku. Nadto pozwany zgłosił zarzut miarkowania kary umownej w oparciu o art. 484 § 2 k.c. podnosząc, iż zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, a nadto kara umowna jest rażąco wygórowana. Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku strony zawarły umowę nr (...) na zagospodarowanie przestrzeni parku miejskiego w K. na cele sportowo- rekreacyjne. Na zakres robót składało si...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 529/15 9 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Irma Kul

Wyrok z 9 lutego 2016, sygn. V ACa 529 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...e świadczeniodawcy i związanego z tym obowiązku świadczeniodawcy zapewnienia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę; 2) naruszenie prawa materialnego, tj. przepisów art. 471 k.c. i art. 484 k.c. poprzez ich wadliwe zastosowanie do stanu faktycznego, jaki ustalono w niniejszej sprawie, tj. błąd w subsumcji poprzez wadliwą ocenę stanu faktycznego i wadliwe uznanie, że powód w sposób nienależyty wykonał umowę (...) i zachodzą podstawy do nałożenia na niego kary umownej, albowiem powód w sposób nieuzasadn...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IX GC 3330/14 8 lutego 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Grzegorz Babński

Zarządzenie z 8 lutego 2016, sygn. IX GC 3330 14

Teza zamiar zawarcia umowy o współpracy, a także świadome podpisanie umowy, nie może zmieniać charakteru zatrudnienia zainicjowanego tą umową.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...samym pozwany z pewnością był świadomy konsekwencji takiego naruszenia, tak dla przedsiębiorcy, którego interes ekonomiczny zostaje zagrożony, jak i dla osoby, która dopuszcza się naruszeń. Zgodnie z treścią art. 484 § 2 k.c. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Niewątpliwe jest jednak, że celem redukcji kary umownej jest jej określenie przez sąd w takiej wysokości, aby utraciła ona cechę raż...
#Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie #IX Wydział Gospodarczy #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I ACa 444/15 8 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 8 lutego 2016, sygn. I ACa 444 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...łni usprawiedliwiony był zarzut pozwanej, iż kara umowna naliczona przez powodów zgodnie z umową stron była rażąco wygórowana, co dawało pozwanej uprawnienie do żądania zmniejszenia tej kary umownej zgodnie z art. 484 § 2 k.c. „Rażące wygórowanie” jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej. Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokośc...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 1097/15 5 lutego 2016 Sąd Rejonowy w Jaworznie Grzegorz Jamróz

Wyrok z 5 lutego 2016, sygn. I C 1097 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
prawo karne koszty sądowe odsetki ustawowe
pożyczka ×27

Teza nieważna jest umowa przewłaszczenia o ile nie określa przedmiotów przewłaszczenia poprzez wskazanie cech charakterystycznych dla przedmiotów przewłaszczanych i wyodrębnienie ich z majątku dłużnika w sposób niewątpliwy nawet dla nierzetelnego dłużnika

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...powodów w zakresie treści przepisu art. 7a ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 100, poz. 1081 z późn. zm.), zwanej dalej: Ustawą, nie miał wątpliwości, że kara umowna w rozumieniu art. 484 Kodeksu cywilnego, dalej: k.c., wynikająca z odrębnej umowy przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, nie jest „kosztem” w rozumieniu tego przepisu Ustawy. Nie można również w badanym stanie faktycznym uznać, że umowa przewłaszczenia była sprzeczna z przepisem art. 359 § 2 1 k.c. w związku z art. 481 k.c., albowie...
#Sąd Rejonowy w Jaworznie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII C 2099/13 5 lutego 2016 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Magdalena Gogulska

Wyrok z 5 lutego 2016, sygn. VII C 2099 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 500 zł · zasądzenie
prawo karne obniżenie świadczenia rusztowanie / praca na wysokości
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...azał, aby całość opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy nastąpiła bez jego winy. Zasądzając karę umowną jedynie w wysokości 500 zł, sąd miał na uwadze możliwość miarkowania kary przewidzianą w treści art. 484 § 2 k.c. Wniosek o miarkowanie kary umownej złożył w sprzeciwie pełnomocnik pozwanego, podnosząc, iż kara w wysokości wskazanej w pozwie jest nadmiernie wygórowana, po stronie powoda nie powstała żadna szkoda a wysokość kary umownej jest rażąco wysoka w stosunku do całości wynagrodzenia. Miarkowanie kary umownej...
#Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu #VII Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 847/15 4 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 4 lutego 2016, sygn. I ACa 847 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...2 % kontraktu. W ustalonym stanie faktycznym Sąd nie znalazł przesłanek dla zmiarkowania dochodzonej przez powoda kary umownej . Pozwana nie wykazała a ją obciążał ciężar dowodu , aby zaistniały przesłanki z art. 484 §2 kc. Nie wykonała przecież kontraktu w znacznej części . Nie wykazała też aby kara była niewspółmierna do szkody powoda. Kara umowna obok funkcji kompensacyjnej pełni też funkcje stymulującą i nawet zupełny brak szkody nie zwalnia od obowiązku jej zapłaty . Miarkowanie ustalonej przez strony w umowie wysokości...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI GC 1506/15 2 lutego 2016 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 2 lutego 2016, sygn. XI GC 1506 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 617,00 zł Kwota 2188,71 zł · zasądzenie
naprawienie szkody koszty sądowe umowa przewozu
odszkodowanie ×5 reklamacja ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 484 § 1 i 2 k.c. stanowią, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony i...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I 1 C 1969/15 1 lutego 2016 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 1 lutego 2016, sygn. I 1 C 1969 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 4 182,30 zł · kwota roszczenia z pożyczki
naprawienie szkody odsetki ustawowe zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Stosownie zaś do treści art. 484 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Je...
#Sąd Rejonowy w Gdyni #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XIII GC 950/14 29 stycznia 2016 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Justyna Kasper

Wyrok z 29 stycznia 2016, sygn. XIII GC 950 14

Teza Zatrzymanie przez powoda 143 sztuk kart przekazania odpadów i nie oddanie ich wraz z dostarczonymi pozwanej odpadami stanowiło nienależyte wykonanie usługi, zawinione przez powoda, uzasadniające obciążenie powoda karą umowną. Jednakowoż, powód podniósł miarkowania kary umownej i zarzut ten, w kontekście poczynionych w sprawie us...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...taty sądu) powód, z ostrożności procesowej, na wypadek uznania przez Sąd zasadności naliczenia kar umownych we wskazanej przez pozwaną wysokości, wniósł o dokonanie ich daleko idącego miarkowania na podstawie art. 484 § 2 kc. (pismo procesowe z dnia 4 lipca 2014 roku k. 127-135) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 1 grudnia 2012 roku powód K. W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) K. W. w Ł., jako wykonawca, zawarł z pozwaną (...) Spółką z ograniczoną odpo...
#Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi #XIII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 253/15 28 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 28 stycznia 2016, sygn. I ACa 253 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...any, a zatem powództwo ma uzasadnione podstawy. Zdaniem Sądu Okręgowego nie zasługuje na uwzględnienie również zarzut pozwanego dotyczący nieprawidłowo wyliczonej przez powoda wysokości kary umownej. Zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zgodnie z § 4 pkt 6a aneksu nr (...) łączącej strony umowy w przypadku uchybienia przez wykonawcę terminowi udostępniania p...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1070/15 28 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 28 stycznia 2016, sygn. I ACa 1070 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dużej dysproporcji między wysokością zastrzeżonej kary umownej ,a chronionym za jej pomocą interesem wierzyciela dopuszczalne jest jej zmniejszenie czyli tzw. miarkowanie na wniosek dłużnika. Zgodnie z treścią art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara jest rażąco wygórowana. Wskazany przepis nie może być interpretowany rozszerzająco , z drugiej strony kara umowna nie może stanowić źródła wzbogacenia się wierzyciela ponad tak wyznaczone f...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 702/15 27 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 27 stycznia 2016, sygn. I ACa 702 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ązku z wykonywaniem umów przez powoda. Niemniej, powód złożył wniosek o ewentualne miarkowanie kar umownych. Z tej przyczyny należało szerzej omówić ten element wskazanej wyżej regulacji prawnej Przewidziane w art. 484 §2 k.c. uprawnienie dłużnika do żądania obniżenia kary przysługującej kontrahentowi z uwagi na ziszczenie się okoliczności przewidzianych w umowie 27 stron, jest materialnoprawnym środkiem jego obrony przed uzasadnionym żądaniem wierzyciela, prowadzącym, w razie uwzględnienia przed sąd tego zarzutu, do częściow...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 472/15 27 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Markiewicz

Wyrok z 27 stycznia 2016, sygn. I ACa 472 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...o uchylenie wyroku sądu polubownego. Analogiczne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45 13 (LEX nr 1472172), gdzie wskazał, iż same ewentualne nieprawidłowości w zastosowaniu art. 484 § 2 k.c. przez sąd polubowny nieprowadzące do sprzeczności wydanego przez niego wyroku z podstawowymi zasadami porządku prawnego nie mogą mieć znaczenia w sprawie o uchylenie tego wyroku. Wskazać też należy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r., II CSK 557 13 (LEX nr 1491130), w myśl którego nie można uw...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V GC 322/15 26 stycznia 2016 Sąd Rejonowy w Tarnowie Michał Bień

Wyrok z 26 stycznia 2016, sygn. V GC 322 15

Teza Szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania determinuje interes wierzyciela chroniony przez zapłatę kary umownej, a przewidziane w art. 484. § 2. k. c. miarkowanie kary umownej ma przeciwdziałać dysproporcjom między wysokością zastrzeżonej kary umownej a godnym ochrony interesem wierzyciela.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
.... stanowi odszkodowanie umowne i jak każde od­szko­do­wa­nie przysługuje na zasadzie winy. Od odszkodowania sensu stricto kara u­mow­na różni się tylko tym, że należy się bez względu na wysokość szkody (art. 484 § 1 k.c.), jeżeli chodzi natomiast o podstawy odpowiedzialno­ści, ustawo­daw­ca nie wprowadził w tym zakresie zasad odrębnych. Zobowią­zany do za­pła­ty kary umownej może więc bronić się zarzutem – podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykon...
#Sąd Rejonowy w Tarnowie #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1082/15 26 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wiesława Kuberska

Wyrok z 26 stycznia 2016, sygn. I ACa 1082 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...żonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, przy czym żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły (art. 484 § 1 k.c.). Potrącenie nastąpiło na podstawie art. 498 § 1 k.c. Odnosząc się do dalej idącego zarzutu potrącenia Sąd Okręgowy wskazał, że co prawda strony zastrzegły w tej sprawie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jednakże tylko w sytuacji, gdyby wartość faktycznie poniesionych szkód prze...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V GC 97/15 25 stycznia 2016 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie J. Dams

Wyrok z 25 stycznia 2016, sygn. V GC 97 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 42.425,67 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 42.425,67 zł · zasądzenie
koszty sądowe odsetki ustawowe zapłata
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...onywanie robót z umowy podstawowej. Umowa ta bowiem – gdyby nie zakres dodatkowy – zastałaby wykonana w terminie (jak przyznał A. P.). Mając na uwadze wyżej przedstawioną ocenę Sąd na podstawie umowy stron i art.484 § 1 k.c. uwzględnił powództwo w zakresie kwoty 11 200,38 zł i oddalił je co do kwoty 31 225,29 zł – o czym orzekł w pkt I i II sentencji wyroku z dnia 25 stycznia 2016r. Odsetki ustawowe zasądzono na podstawie art. 481 k.c. z uwzględnieniem terminu wezwania pozwanej do zapłaty. Na marginesie odnotować jeszcze należy...
#Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
III APa 12/15 21 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Dorota Goss-Kokot

Wyrok z 21 stycznia 2016, sygn. III APa 12 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...umowną (sankcję) dla pracodawcy za bezprawne działanie, wbrew gwarancjom określonym w Umowie (...). Jednocześnie uznał, że brak było podstaw miarkowania kwoty odszkodowania na podstawie art. 8 k.p. w związku z art. 484 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p., gdyż nie było ono rażąco wygórowane, zaś dla oceny adekwatności dochodzonej kwoty nie pozostaje bez znaczenia, że powódka była zatrudniona w pozwanym zakładzie już od 1 października 1982 r., a więc w chwili rozwiązania stosunku pracy posiadała blisko 32-letni staż nienagannej...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
V GC 24/14 20 stycznia 2016 Sąd Rejonowy w Elblągu Marlena Brzozowska

Wyrok z 20 stycznia 2016, sygn. V GC 24 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1 480,00 zł
obniżenie świadczenia koszty sądowe odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ilnego, Warszawa 1967, s.86). Wierzyciel nie musi wykazywać faktu poniesienia szkody, ani jej wysokości. Wierzycielowi należy się kara umowna w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Wystąpienie szkody nie jest przesłanką powstania wierzytelności z tytułu kary umownej. Wysokość szkody może mieć natomiast znaczenie przy miarkowaniu wysokości kary umownej na wniosek dłużnika, o co z ostrożności wnosiła pozwana. Zgodnie z art.484 §2 k.c. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej czę...
#Sąd Rejonowy w Elblągu #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
II PK 108/15 20 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Romualda Spyt

Wyrok SN z 20 stycznia 2016, sygn. II PK 108 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...go nie wiązała. Powyższy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną pozwanego. Skargę oparto na podstawie naruszenia przepisów prawa materialnego: 1 art. 1011 § 1 i 2 k.p. oraz art. 1012 § 1 k.p. w związku z art. 484 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p., przez ich niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie od pozwanego kary umownej w wysokości 25.000 zł w wyniku uznania, że pozwany miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie naraziło pracodawcę na szkodę, w sytuacji 6 gdy wiedza pozwanego dotycząca samej tylko...
#Sąd Najwyższy #Izba Pracy #Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 1428/15 19 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 19 stycznia 2016, sygn. I ACa 1428 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nawcy i zastrzeżenie kary w umowie, zaś powód nie wykazał przesłanek ekskulpacyjnych (art. 471 kc). W ocenie Sądu zaszły natomiast przesłanki do miarkowania kary umownej, zgodnie z wnioskiem powoda. Stosownie do art. 484 § 2 kc miarkowanie przez sąd kary umownej jest możliwe jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowa jest rażąco wygórowana. Kara umowna za zwłokę naliczona przez Gminę w oparciu o § (...) pkt(...) umowy w kwocie 233.731,77 zł, stanowi 9,8 % wynagrodzenia umownego za wykonanie prac I et...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1216/15 19 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 19 stycznia 2016, sygn. VI ACa 1216 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...h podstawę oznaczenia lokalu i daty gotowości J. Z. do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu. Pozwana powołała się na zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego: art. 471 k.c. w zw. z art. 483 k.c. i art. 484 § 1 k.c. przez błędną ich wykładnię i niewłaściwe ich zastosowanie, polegające na uznaniu, że kara umowna nie stanowi surogatu odszkodowania i że należna jest w innych okolicznościach niż te, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zarzuciła także naruszenie przepisów prawa procesowego: - art. 316 § 1 k.p...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 931/15 15 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 15 stycznia 2016, sygn. I ACa 931 15

Teza Strony procesu nie wiąże żaden termin na złożenie oświadczenia o potrąceniu, jednak jeżeli nie ma żadnych przeszkód by takie oświadczenie złożyła ona w toku postępowania pierwszo instancyjnego i następnie podniosła przed sądem pierwszej instancji zarzut potrącenia, to składając oświadczenie o potrąceniu dopiero w apelacji, co z...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dnieniu zaś wynikającej z § 7 pkt 1 ppkt d) umowy wysokości tej kary, pozwanej należała się kwota 150.300 zł (36 dni x 835.000 zł x 0,5%). Mając jednak na uwadze wnioski powódki oraz uprawnienie wynikające z art. 484 § 2 k.c. Sąd karę tę zmiarkował. Zdaniem Sądu głównym powodem zmniejszenia kary umownej należnej pozwanej od strony powodowej była okoliczność, że prace powódki zostały praktycznie w całości wykonane. Jak wynika bowiem z notatki służbowej z dnia 3.01.2014 r., a więc zaraz po upływie terminu na spełnienie św...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 793/15 14 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jadwiga Chojnowska

Wyrok z 14 stycznia 2016, sygn. I ACa 793 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...,53 zł uznając, że kwota ta nie jest wygórowana. Mając na względzie zapisy umowy zawartej pomiędzy stronami, a w szczególności § 2 ust. 2 i 9 pkt 2 oraz § 7 ust. 2 pkt 1, Sąd rozstrzygnął spór w oparciu o art. 484 k.c. O kosztach sądowych orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany- Gmina M. B., zaskarżając go w całości. Wyrokowi zarzucił: 1. naruszenie dyrektyw interpretacyjnych art. 65 § 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie, czego konsekwencją było bezpodstawne...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IV CSK 223/15 14 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Mirosława Wysocka

Wyrok SN z 14 stycznia 2016, sygn. IV CSK 223 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...statecznie został przez powoda zrealizowany. 5 Powód wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego, zaskarżając go w części oddalającej apelację i zarzucając naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 484 § 2 k.c., a także naruszenie przepisów postępowania, mianowicie art. 227 w związku z art. 233 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Skarżący zarzucił naruszenie art. 484 § 2 k.c. przez nieuwzględnienie przy miarkowaniu kary umownej rozmiaru szkody, bezpodstawnego wzbogacenia wierzyciela i przyczynienia si...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie