Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 990 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 990 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V ACa 870/14 20 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Irma Kul

Wyrok z 20 lutego 2015, sygn. V ACa 870 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia koszty sądowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...była konieczność usunięcia różnych usterek, w tym wadliwego sterownika i konieczność wymiany pomp obiegowych z przyczyn leżących po stronie pozwanego. W tym stanie rzeczy powodowi należała się kara umowna (art. 484 § 1 kc) za 202 dnia opóźnienia w wysokości 32.320zł. W tym kontekście Sąd Okręgowy uznał, że na gruncie przedmiotowej sprawy zachodzą okoliczności uzasadniające miarkowanie wysokości kary umownej (art.484 § 2 kc) z uwagi na to, że pozwany ostatecznie wykonał dzieło, zakupił niezbędne materiały, a zasądzenie...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 804/14 19 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 19 lutego 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wynikający z art. 499 k.c. w zw. z art. 498 § 1 i 2 k.c. nakaz konkretyzacji wierzytelności zgłoszonej do potrącenia oznacza obowiązek jej opisania pod względem rodzajowym, terminowym i wartościowym, w tym dokładne określenie kwoty pieniężnej, w której ta wierzytelność się wyraża

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ądem, że bilateralny charakter umowy gwarancji co do zasady nie wyklucza stosowania dla jej oceny ogólnych przepisów dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, w tym norm : art. 471 , 476 lub 483-484 k.c. (por. teza 11 do art. 577 k.c., w Komentarzu Z. G., Lex, 2014). Sposób określenia wysokości kar umownych i zasad ich naliczania w § 9 ust. 1 umowy jest precyzyjny i nie budzi wątpliwości, zaś przedstawione w tej materii rozważania Sądu Okręgowego są nietrafne. Strony umówiły się o zapłatę kar umownych za niedotrzy...
#Potrącenie #Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 967/14 18 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 18 lutego 2015, sygn. I ACa 967 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja zapłata odszkodowanie z OC
odszkodowanie ×6
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...h winna liczyć się z tym, że niedochowanie ostatecznie ustalonego terminu skutkować będzie koniecznością zapłaty umówionej kary. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji wskazał przepis art. 484 kc i art. 98 kpc. Wyrok został zaskarżony w całości przez pozwaną. Skarżąca w apelacji zarzuciła: 1) naruszenie art. 484 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, że pozwanemu należy się kara umowna niezależnie od tego czy w wyniku działań pozwanej poniósł szkodę, kara umowna może być naliczona wyłącznie przypadku wystą...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 1669/13 16 lutego 2015 Sąd Rejonowy w Kłodzku Tadeusz Dereń

Wyrok z 16 lutego 2015, sygn. I C 1669 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 18500 zł Wynik zasądzono świadczenie Kwota 18500 zł · zasądzenie
kary umowne wypadek przy pracy na budowie zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...na 30. 11. 2012r. Zdaniem Sądu strona pozwana nie dotrzymała warunków zawartej umowy, opóźniała się z wykonaniem prac i w świetle zebranego materiału dowodowego nie budzi to wątpliwości – a zatem, zgodnie z art. 484§1 kc, kara umowna należy się wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Natomiast, co do wysokości kary umownej Sąd przyjął jako 0,015% (piętnaście tysięcznych procenta) gdyż w takiej wysokości z...
#Sąd Rejonowy w Kłodzku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 856/14 13 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 13 lutego 2015, sygn. I ACa 856 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 178.593,65 zł · zasądzenie
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane stosunek pracy

Teza Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że rzecz nie nadawała się do odbioru obciąża zamawiającego. Jeżeli kara umowna została przewidziane na wypadek zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, zaś wykonawca w ustalonym umową terminie nie zaoferował skutecznie przedmiotu umowy do odbioru, to uznać należy, że nie spełnił on też świadczenia...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ończeniu przedmiotu umów łączących strony, podczas, gdy wobec podniesienia przez pozwanych zarzutu potrącenia udowodnienie pozostawania przez powoda w zwłoce spoczywał na pozwanych, b) art. 476 k.c. w związku z art. 484 k.c. poprzez przyjęcie, że powód dopuścił się zwłoki w spełnieniu świadczenia wzajemnego, a co za tym następuje wystąpiły przesłanki do zastosowania akr umownych określonych w umowie łączącej strony podczas, gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał na brak przesłanek uzasadniających obciążenie...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1739/14 12 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 12 lutego 2015, sygn. I ACa 1739 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2 700 zł Kwota 178 392,92 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia wynagrodzenie za roboty budowlane
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...i dochodzi połowy ww. kary. Rzecz w tym, że zakres niewykonanych prac to około 5% ogólnej wartości umowy. Jest to zatem, w ocenie Sądu I instancji, akademicki przykład przesłanki miarkowania kary, przewidziany w art.484 § 2 kc. Prace zostały w znacznej części wykonane i w tych okolicznościach naliczona przez pozwanego kara jest wciąż rażąco wygórowana. Dlatego też Sąd Okręgowy miarkował ww. karę umowną w ten sposób, uznając, że właściwy sposób wyliczenia kary wskazany w umowie, jako podstawę jej wyliczenia przyjął wartoś...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1158/14 12 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 12 lutego 2015, sygn. I ACa 1158 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia emerytura
spadek ×4
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...owała również żadnych wniosków dowodowych w kierunku wykazania, że realizacja obowiązków była nierealna. Zdaniem Sądu Okręgowego nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek pozwanej o miarkowanie kary umownej. Art. 484 § 2 k.c. przewiduje dwie przesłanki żądania zmniejszenia kary umownej - wykonanie zobowiązania w znacznej części oraz jej rażąco wygórowaną wysokość. Orzecznictwo i literatura wskazują na potrzebę uwzględniania również innych okoliczności danego przypadku. Sąd Okręgowy wskazał, że posiadająca status zasady...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 744/14 12 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 12 lutego 2015, sygn. I ACa 744 14

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
prawo karne apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...i żądania pozwu, brak było racjonalnych przesłanek do przyjęcia, że art. 321 kpc stał temu na przeszkodzie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wskazana interpretacja sądu I instancji niweczyłaby też funkcję ochronną art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, dlatego też nie można było przyjąć, że skoro potrącona wierzytelność odpowiadała jedynie części kar, to poza...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IV CSK 276/14 12 lutego 2015 Sąd Najwyższy Iwona Koper

Wyrok SN z 12 lutego 2015, sygn. IV CSK 276 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...o oraz zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uwzględnił powództwo w całości. Podtrzymując ustalenia Sądu pierwszej instancji, wskazał, że Sąd Okręgowy dopuścił się naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. i art. 484 § 2 k.c. przez zmiarkowanie kary umownej mimo nie zgłoszenia przez pozwanego takiego wniosku oraz nie wskazania okoliczności i dowodów uzasadniających obniżenie dochodzonej należności. W skardze kasacyjnej pozwany, zarzucając naruszenie prawa materialnego- art. 483 § 1 w związku z art. 484 § 2 k.c., wniósł o uchylen...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 1584/14 12 lutego 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lutego 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...iewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W przypadku jej zastrzeżenia, tak jak miało to miejsce w niniejszym przypadku, zgodnie z art. 484 §1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Już jedynie na marginesie należy wskazać, że w ustosunkowaniu się do sprzeciwu od wyroku zaocznego wniesionego przez pozwan...
#Ubezpieczenie #Gwarancja
Czytaj orzeczenie
I C 524/14 11 lutego 2015 Sąd Rejonowy w Koninie Ireneusz Frącala

Wyrok z 11 lutego 2015, sygn. I C 524 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 2.417,00 zł · kwota żądania
obniżenie świadczenia wynagrodzenie za usługi kary umowne
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...pozycyjności stron (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2012 r., II CSK 84 12). W niniejszej sprawie, stosownie do treści § 10 ust 2 lit c umowy z dnia 08.05.012r. oraz na podstawie art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. pozwany miał prawo naliczyć i żądać zapłaty kary umownej w przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Kara umowna przysługiwać miała zatem za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy bez wad. Podstawowe znaczenie ma więc ustalenie, czy doszło do opóźnień w...
#Sąd Rejonowy w Koninie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1647/14 11 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 11 lutego 2015, sygn. I ACa 1647 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 14.822,74 zł · kwota roszczenia z pożyczki
apelacja rozliczenie wspólnych długów pomoc prawna z urzędu
odszkodowanie ×4 fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nus 1.000 zł równa się 107.612,54 zł) Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 647 k.c., ze względu na wykonanie przez stronę powodową robót w pełnym zakresie, a także na podstawie art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c., w zw. z art. 353 1 k.c. w zw. z § 12 ust. 1 pkt a i d oraz § 3 ust. 1 umowy o roboty budowlane nr (...)z dnia 9 marca 2010 roku, Sąd orzekł jak w pkt I sentencji. Należne stronie powodowej wynagrodzenie w wysokości 131.287,30 złotych brutto, obniżone o kwotę uiszczoną przez stronę pozwaną tytułem zaliczki,...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 720/14 11 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 11 lutego 2015, sygn. I ACa 720 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 128.824,67 zł · zasądzenie
apelacja koszty sądowe umowa przewozu
odszkodowanie ×5
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...roku nie implikuje jednak wniosku, że pozwany główny jest zobowiązany do zapłacenia powodowi głównemu kary umownej za niedostarczenie biomasy w październiku i grudniu 2012 roku na podstawie art. 483 k.c. w zw. z art. 484 k.c. W § 11 ust. 2 umowy stron przewidziano, że kupujący ma prawo do naliczenia kary umownej za niedostarczenie biomasy przez sprzedającego w ilości określonej w § 1 ust. 1 umowy, tj. w ilości całkowitej dostarczanej według harmonogramu miesięcznych dostaw biomasy, przewidzianym w § 3 umowy, zaś w ust. 3 § 11 umowy...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 508/14 10 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 10 lutego 2015, sygn. VI ACa 508 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 142 413,46 zł · zasądzenie
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ło zauważyć, iż w niniejszej sprawie został zgłoszony przez powoda wniosek o miarkowanie kary umownej, który nie był uwzględniony z uwagi na treść orzeczenia Sądu I instancji. Wniosek ten stosownie do treści art. 484 § 2 k.c. jest zasadny. Należy zauważyć bowiem, iż zobowiązanie wprawdzie z opóźnieniem, jednakże zostało wykonane w całości. Jakość robót była dobra, nie zgłoszono w tym zakresie żadnych uwag protokół odbioru – k. 23 . W tej sytuacji kara umowna w wysokości przekraczającej 33% ceny robót jest zbyt wygó...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 531/14 5 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jacek Sadomski

Wyrok z 5 lutego 2015, sygn. VI ACa 531 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
apelacja zapłata UOKiK
piractwo / prawa autorskie UOKiK
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wynika z opinii biegłego, oznacza, że pozwany nie wywiązał się z warunków zawartej przez strony umowy. Jak wskazał ponadto sąd okręgowy, nie zasługuje na uznanie żądanie pozwanego, sformułowane w oparciu o art. 484 §2 k.c., dotyczące miarkowania dochodzonych przez powódkę kar umownych. W ocenie sądu okręgowego kara umowna nie może być uznana za rażąco wygórowaną. Brak dostępu do bazy danych skutkował zaprzestaniem działalności gospodarczej przez powódkę, co oznacza wystąpienie szkody w jej majątku. Niezasadne jest przy t...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IV CSK 183/14 4 lutego 2015 Sąd Najwyższy Krzysztof Pietrzykowski

Wyrok SN z 4 lutego 2015, sygn. IV CSK 183 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...i pkt IV, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, mianowicie art. 65 § 2 k.c., art. 12 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane, art. 647 k.c., art. 6 w związku z art. 647 k.c., art. 476 k.c. i art. 484 § 1 k.c., a także naruszenie przepisów postępowania, mianowicie art. 378 § 1 w związku z art. 382 w związku z art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., zgodnie z ustalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, może stanowić usprawiedliwion...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 719/14 3 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Walentyna Łukomska-Drzymała

Wyrok z 3 lutego 2015, sygn. I ACa 719 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
apelacja powaga rzeczy osądzonej zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...związku z czym to odesłanie jest bezskuteczne. Na tej podstawie Sąd Okręgowy uznał, że nie ma podstaw do przyjęcia, że doszło do niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w rozumieniu powołanego wyżej art. 484 § 1 k.c. Bez znaczenia zatem pozostają twierdzenia stron i zeznania świadków o opóźnieniach w dostawach względem harmonogramu dostaw będącym załącznikiem do SIWZ, skoro nie był on częścią umowy. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c. Na poczet kosztów proce...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 508/14 30 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 30 stycznia 2015, sygn. V ACa 508 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 404.426,07 zł · zasądzenie
apelacja zapłata odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...a domniemania wynikającego z art.476 k.c.) pozwana była uprawniona do naliczania kar umownych w wysokości przewidzianej umową. Bez wątpienia także powódka nie domagała się miarkowania kary umownej, co zgodnie z art.484 § 2 k.c. może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika. Wprawdzie w judykaturze dopuszcza się złożenie wniosku o miarkowanie kary umownej także w sposób dorozumiany (wyrok Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2013r., V CSK 375 13), chociażby poprzez zakwestionowanie podstaw do jej naliczania, to jednak sytuacja tego rodzaju...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1567/14 30 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 30 stycznia 2015, sygn. I ACa 1567 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1 800 zł
apelacja obniżenie świadczenia odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...z którym na podstawie art.6 k.c. i 232 k.p.c. strony zobowiązane są przedstawić sądowi rozpoznającemu sprawę dowody na poparcie swych twierdzeń. Zarzuty apelacji sprowadzają się w istocie rzeczy do naruszenia art. 484 § 2 kc przez nadmierne zdaniem strony pozwanej obniżenie kary umownej, skoro sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego ma polegać na przyjęciu przez Sąd, iż w okolicznościach przedmiotowej sprawy kara umowna na poziomie 1 4 wartości prac będzie stanowić wystarczającą...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 693/14 30 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 30 stycznia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sens oświadczeń woli ujawnionych w postaci pisemnej, czyli wyrażonych w dokumencie, ustala się, przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim tekst dokumentu, przy czym zawarte w art. 65 k.c. zasady tłumaczenia oświadczeń woli wymagają uwzględnienia całego złożonego oświadczenia woli, a nie tylko wybranego dowolnie fragmentu....

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...i Inżynier Kontraktu, Sąd uznał, że była też uprawniona do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Jednocześnie uznając dochodzoną kwotę za rażąco wygórowaną na podstawie art. 484 § 2 k.c. dokonał jej miarkowania, zmniejszając ją o połowę (50%). O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o art. 100 k.p.c., znosząc je wzajemnie. Apelację od tego wyroku wniosły obie strony. Powódka, zaskarżając apelacją wyrok w części, tj. w zakresie pkt 2 i 3, zarzuciła: 1) naruszenie prawa ma...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 680/14 29 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Małgorzata Wołczańska

Wyrok z 29 stycznia 2015, sygn. I ACa 680 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 924 552,59 zł · kwota żądania
prawo karne apelacja pomoc prawna z urzędu
odszkodowanie ×4 spadek ×3
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...y, może natomiast skutecznie wpłynąć na miarkowanie wysokości kary. W ocenie Sądu pierwszej instancji kara wyliczona przez inwestora jest wygórowana w stopniu znacznym. Relacja wysokości dochodzonej na podstawie art.484 § 2 kc kary do wysokości wynagrodzenia wykonawcy nawet powiększonego o wynagrodzenie za roboty dodatkowe daje podstawę do jej miarkowania. Zasadnym okazało się zasądzenie od wykonawcy na rzecz inwestora kwoty stanowiącej 20% kary wyliczonej poprawnie przez powódkę. Od powyższych rozstrzygnięć apelacje złożyły obie...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 707/14 22 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 22 stycznia 2015, sygn. I ACa 707 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 31.676,41 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia naprawienie szkody
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ych przez powoda usterek. Spór koncentrował się natomiast na faktycznym okresie, w jakim to opóźnienie miało miejsce. Sąd I instancji, odwołując się do treści przepisów art. 476 k.c., art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c., wskazał, że poprzez karę umowną należy rozumieć sankcję cywilnoprawną o kompensacyjnej funkcji. Kara umowna jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależyteg...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V GC 55/14 21 stycznia 2015 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Karolina Krzemińska

Wyrok z 21 stycznia 2015, sygn. V GC 55 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 3 326,40 zł Wynik zasądzono świadczenie - 555,42 zł Kwota 3 326,40 zł · zasądzenie
pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia sprawa gospodarcza
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zlecenia spedycyjnego, kary umownej za powierzenia wykonania zlecenia osobom trzecim bez jej wiedzy i pisemnej zgody. W ocenie Sądu roszczenie to co do zasady zasługiwało na uwzględnienie. Zgodnie bowiem z treścią art. 484§1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. W okolicznościach niniejszej sprawy zastrzeżenie kary umownej, wbrew stanowisku strony pozwanej, nie sprzeciwiało się obowiązuj...
#Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 427/14 14 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Borkowska

Wyrok z 14 stycznia 2015, sygn. VI ACa 427 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
apelacja naprawienie szkody odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ń do opinii biegłego sądowego i dowodów na poparcie zarzutów pozwanego, jak też co do wysokości - pomimo braku wykazania jego wysokości przez powoda, 2. naruszenie art. 499 k.c. w zw. z art. 498 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie, Wskazując powyższe zarzuty, wniósł o: 1) zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości, oraz zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych, za I i II instancję ewentualn...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 480/14 13 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Olga Gornowicz-Owczarek

Wyrok z 13 stycznia 2015, sygn. V ACa 480 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu wynagrodzenie za roboty budowlane
odszkodowanie ×9
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...okość zastrzeżonej kary umownej. Kara umowna ma charakter zaliczany, a zatem musi być zaliczona na poczet odszkodowania i zasądzeniu może podlegać tylko odszkodowanie w kwocie przenoszącej karę umowną. Przepis art. 484 § 1 k.c. uniemożliwia żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o ile strony inaczej nie postanowiły. Możliwość taką strony przewidziały w § 10 pkt 3 umowy. Okoliczność przewyższenia kary nie została jednak wykazana. Nie ulega wątpliwości, że pozwany uznając, że zachodziły przesłanki z §...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 2283/13 30 grudnia 2014 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Anna Ogińska-Łągiewka

Wyrok z 30 grudnia 2014, sygn. I C 2283 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
kary umowne odsetki za opóźnienie wypadek przy pracy na budowie
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...na) ( art. 483 § 1 k.c.). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody ( art. 484 § 1 zd.1 k.c.). Kara umowna może być zastrzeżona w każdej umowie, zarówno tej nazwanej, jak i w umowach nienazwanych, w umowach rezu atu, jak i starannego działania (wyrok SN z 12 grudnia 2007 r., V CSK 333 07, OSNC 2009, nr 2, poz. 30). Strony mogą zastrzec karę umowną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykona...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 1517/12 30 grudnia 2014 Sąd Rejonowy w Świdnicy Małgorzata Gładysz-Wójcik

Wyrok z 30 grudnia 2014, sygn. I C 1517 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 29.000 zł · kwota żądania
wynagrodzenie za usługi kary umowne naprawienie szkody
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wodawca postanowił także, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (par. 2 art. 484 k.c.). Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że kara umowna stanowi sankcję cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a więc pełni ona funkcję represyjną. Najistotniejszą jednak funkcją tej kary jest jej funkcja kompensacyjna co oznacza, że kara umowna jest traktowana jako suro...
#Sąd Rejonowy w Świdnicy #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 973/14 23 grudnia 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Markiewicz

Wyrok z 23 grudnia 2014, sygn. I ACa 973 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 149.500 zł · kwota żądania
apelacja naprawienie szkody zapłata
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ia zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody, a więc szkoda nie jest przesłanką dochodzenia kary umownej. Jednak odwołując się do treści art. 484 § 2 k.c., wskazał, że dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Oceniając zasadność podniesionego zarzutu, że kara umowna jest zdecydowanie zawyżona, Sąd odwołał się do stosunku prawnego łączącego pozwaną z Ministerstwem Finansów, ponie...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 336/14 22 grudnia 2014 Sąd Rejonowy w Przasnyszu Anna Andrzejewska

Wyrok z 22 grudnia 2014, sygn. I C 336 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł Kwota 21.468,61 zł · zasądzenie
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane zamówienia publiczne
zamówienia publiczne / KIO
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...stwierdzone przy odbiorze w dniu 26 listopada 2013 roku usterki dają podstawę do twierdzenia, że przedmiot umowy nie został wykonany w terminie) wniósł o znaczące zmniejszenie naliczonej kary umownej na podstawie art. 484 § 2 kc. W tym zakresie podniósł, że stwierdzone przy odbiorze w dniu 26 listopada 2013 roku usterki były bardzo nieznaczne w stosunku do całego wykonanego przedmiotu umowy, więc wysokość naliczonej kary umownej byłaby w tej sytuacji rażąco wygórowana. Sąd Rejonowy w Przasnyszu nakazem zapłaty w postępowaniu upomin...
#Sąd Rejonowy w Przasnyszu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 32/14 22 grudnia 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Waś

Wyrok z 22 grudnia 2014, sygn. VI ACa 32 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ero we wrześniu 2010 roku, a tym samym „Wykonawca miał świadomość odnośnie braku podstaw do anulowania kary umownej z tytułu nie osiągnięcia kamienia milowego w sytuacji dochowania czasu na ukończenie”; d. art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie pomimo, iż Powodowie wykazali przesłanki miarkowania kary umownej wskazane w tym przepisie, tj. iż wykonali zobowiązanie w całości oraz, że Pozwany nie poniósł szkody. 4. naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia: a. art. 227 k.p...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie