Baza orzeczeń sądowych

...u wniosła strona pozwana, zaskarżając go w części uwzględniającej powództwo oraz w zakresie orzeczenia o kosztach procesu(punkt I, III, IV, V). W apelacji podniesiono następujące zarzuty: 1.naruszenia przepisu art. 65 k.c. w zw. z § 5 ust. 2 pkt 1 umowy nr (...)z dnia 9 maja 2007 r. poprzez niewłaściwe ich zastosowanie polegające na przyjęciu, że brak jest podstaw do naliczania kar umownych przez pozwanego, w związku z niedotrzymaniem przez powódkę terminu zakończenia prac określonych w harmonogramie finansowo – rzeczowym prac budo...

...udnienia powoda, natomiast powód przed wypowiedzeniem umowy o pracę odmówił pozwanemu przeniesienia go do innego działu- czym mógł uniknąć wypowiedzenia umowy o pracę z uwagi na likwidację stanowiska pracy. - art. 65 k.c. w zw. z art. 300 k.p. - polegające na uznaniu, iż w niniejszej sprawie nie doszło do likwidacji stanowiska pracy powoda, lecz zmniejszenia zatrudnienia - niniejsza interpretacja doprowadza do wniosku, iż w (...) nie zlikwidowano konkretnych etatów, w tym etatu powoda, lecz zmniejszono zatrudnienie w ogólności bez klasy...

...mowami znajduje się w posiadaniu wierzyciela pierwotnego, zaś powód dysponuje jedynie ich kopiami udostępnionymi przez wierzyciela pierwotnego; oraz naruszenie przepisów prawa materialnego: - art. 509 k.c., w zw. z art. 65 § 2 k.c. poprzez błędną wykładnię wskazanego przepisu i błędne przyjęcie, że powód nie wykazał nabycia dochodzonej wierzytelności od wierzyciela pierwotnego, podczas gdy powód przedłożył zawartą z (...) sp. z o.o. umowę cesji wierzytelności wraz z wyciągiem z listy wierzytelności stanowiących jej przedmiot w...

.... 1 i 3, § 11 oraz § 13 umowy pożyczki gotówkowej z dnia 28 stycznia 2014 r. stanowią postanowienia sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy oraz sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; c) art. 65 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji nieprawidłową wykładnię postanowienia § 10 ust. 1 umowy pożyczki gotówkowej z dnia 28 stycznia 2014 r. poprzez przyjęcie, że prowizja określona w tym przepisie stanowi prowizję za spłatę kredytu przed terminem określoną w art. 50 ust. 1-4 ustawy o kredyci...

...niechybnie uznać pismo zarządu wspólnoty mieszkaniowej z dnia 13 grudnia 2012 r., które jak wynika z widniejącej na piśmie prezentaty, zostało doręczone pozwanej w dniu 18 grudnia 2012 r. (k. 19). W myśl bowiem art. 65 § 1 k.c., oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Dokonując zaś wykładni powołanego oświadczenia woli przez pryzmat okoliczności w jakich zostało złożone, tj. tego, iż pozwanej zo...

...bowiem należy, że żądanie powoda sprowadzało się w pierwszej kolejności do przeprowadzenia tego dowodu w celu wykładni umowy. Dokonywanie wykładni oświadczeń woli zaś polega na stosowaniu prawa materialnego (art. 65 k.c.) a zatem jest domeną sądu. Jedynie w sytuacji, gdy dokonanie prawidłowej wykładni wymaga ustalenia znaczenia używanych przez strony zwrotów z uwagi na specyfikę gałęzi obrotu, nauki techniki lub np. sztuki nieodzowny może być czynienie ustaleń w tym zakresie przy wykorzystaniu dowodu z opinii biegłego. W niniejsz...

...ści sprawy wynikało bezspornie, iż pozwany nie wypełnił przesłanek dających mu prawo do odstąpienia od umowy na wskazanej podstawie, z powodu prawdopodobieństwa niezakończenia prac przez powodów w terminie; 2. art. 65 k.c. poprzez nieprawidłową wykładnię oświadczenia woli stron, tj. błędną wykładnię treści § 11 ustęp (w istocie punkt) 1 umowy nr (...) łączącej strony w procesie analizy prawidłowości odstąpienia przez pozwanego od umowy, kiedy prawidłowym w stanie faktycznym sprawy było uznanie, iż odstąpienie od umowy pr...

...znajduje uzasadnienie tam, gdzie praca u pracodawcy użytkownika ma charakter niepodporządkowany. Płatnik składek podkreślił, że ustalenie rzeczywistego charakteru zawieranych umów winno uwzględniać, zgodnie z art. 65 k.c., zgodny zamiar stron, a takim w rozpatrywanych przypadkach było zawarcie przez strony umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie argumentując jak w uzasadnieniach spornych decyzji. Postanowieniami z dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy, działając na pods...

...owego i logiki uznanie, że nie było podstaw do zasądzenia kar umownych na podstawie wiążącej strony umowy, choć przedmiot umowy został wykonany i odebrany dopiero w dniu 22 grudnia 2011 r. - art.483 k.c. w zw. z art.65 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji niewłaściwe przyjęcie, że pomimo zastrzeżenia kar umownych na wypadek opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz faktycznego przekroczenia ustalonego w umowie terminu odbioru, brak było podstaw do zasądzenia od pozwanego kary umownej. W oparciu o takie zarzuty pow...

...znajduje uzasadnienie tam, gdzie praca u pracodawcy użytkownika ma charakter niepodporządkowany. Płatnik składek podkreślił, że ustalenie rzeczywistego charakteru zawieranych umów winno uwzględniać, zgodnie z art. 65 k.c. zgodny zamiar stron, a takim w rozpatrywanych przypadkach było zawarcie przez strony umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie argumentując jak w uzasadnieniach spornych decyzji. Postanowieniami z dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy, działając na podst...

.... Zaskarżoną uchwałą członkowie pozwanej upoważnili zarząd do wyboru nowego administratora i udzieliła mu jednocześnie pełnomocnictwa do zawarcia z nim umowy na wynegocjowanych warunkach, tak bowiem w świetle art. 65§1 k.c. treść jej należy tłumaczyć. Zaskarżona uchwała nie narusza też interesu powódki. Zawarta w jej wykonaniu przez zarząd umowa z nowym administratorem jest dla wszystkich członków pozwanej Wspólnoty korzystniejsza finansowo niż umowa z poprzednim administratorem z tego choćby względu, że wynagrodzenie nowego...

...e dopiero podpisanie Protokołu odbioru ostatecznego robót budowlanych bądź Świadectwa przejęcia ostatecznego robót, dla których Protokół oceny technicznej robót stanowi jedynie załącznik; - art. 471 w zw. z art. 65 k.c. przez ich niezastosowanie polegające na nie wzięciu pod rozwagę skutków, jakie wywołuje istnienie ważnego zobowiązania umownego pomiędzy Inwestorem - (...) Oddział w Ł. a Wykonawcą robót budowlanych - Konsorcjum przedsiębiorców: (...) S.A z siedzibą w M., Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. z siedzibą w M., Prz...

...tament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. Nakaz dążenia do ustalenia rzeczywistej woli spadkodawcy oznacza odejście od ogólnej zasady, przyjętej w art. 65 § 1 kc, zgodnie z którą przy tłumaczeniu oświadczeń woli powinny być brane pod uwagę elementy obiektywne. Przepis art. 948 § 1 kc podkreśla konieczność sięgnięcia do elementów subiektywnych. Stanowi to przejaw przyjęcia w odniesieniu do testamentu tzw. teorii woli, co uzasadnione jest szczególnym charakterem tej c...

...go skutku. Wobec braku spłaty całości należności przez dłużniczkę E. L. (1) i następnie przez pozwanąw terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty powódka była władna uzupełnić weksel in blanco. Po myśli art. 65 k.c. oświadczenie woli stron należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Wobec zastrzeżeń pozwanej Sąd musiał dokonać wykładni oświadczeń woli stron i przez pryzmat art. 60 k.c. i art. 65 k.c. uznać, że...

...do przyjęcia, że nie obejmuje ono innych należności z tytułu podróży służbowych. Dla dokonania wykładni treści oświadczenia woli (warunków umowy o pracę) należy kierować się dyrektywami wynikającymi z art.65§1 k.c. w zw. z art.300 k.p. W myśl art.65§1 k.c. (w zw. z art.300 k.p.), oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Z zeznań pozwanego jednoznacznie wynika, że pod podjęciem „diety” ro...

...iałki wskazanej w pozwie. Zdaniem pozwanej literalne brzmienie umowy odzwierciedla zamiar spółki co do rozmiaru i zakresu zaciągniętego zobowiązania. Z tej też przyczyny brak jest podstaw do zastosowania przepisu art. 65 § 2 k.c. Pozwana wskazała na aktualny brak możliwości przeniesienia samego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, skoro grunt ten został zabudowany, a umowa przedwstępna nie zobowiązuje do zawarcia umowy przenoszącej udział w prawie użytkowania wieczystego wraz z udziałem w budynkach stanowiących odrębny p...

...regulacji art. 247 kpc pozostaje sytuacji, w której dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron, jest potrzebny do wykładni niejasnych oświadczeń woli stron zawartych w dokumencie. W świetle unormowania art. 65 kc, w szczególności zawartego w paragrafie drugim tego przepisu, w myśl którego w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu, w procesie wykładni zawartych w dokumencie oświadczeń woli składanych w umowie, konieczne jest, a nie tylko dopuszcz...

...ącą na przyjęciu, że o pokrzywdzeniu akcjonariusza mogą świadczyć zdarzenia czy okoliczności, które nie wykazują związku z zaskarżoną przez danego akcjonariusza uchwałą, 5) naruszenie prawa materialnego - art. 65 k.c. w zw. z § 32 i 33 Statutu pozwanej spółki i art. 396 § 1 § 5 k.s.h. poprzez przyjęcie, że kapitał zapasowy w pozwanej spółce może być gromadzony jedynie w celu użycia go na pokrycie straty wynikającej ze sprawozdana finansowego, w sytuacji, kiedy z przepisów tych nie wynika takiego ograniczenie dla gromadzenia...

...nkiem wymagalności roszczenia o wynagrodzenie jest sporządzenie protokołu bezusterkowego odbioru robót budowlanych, jak również nie dokonał wykładni tego pojęcia przy uwzględnieniu reguł wykładni zawartych w art. 65 k.c. Sąd Okręgowy nie ustalił także, czy obiekt wykonany przez powódkę posiadał wady i czy te wady były na tyle istotne, że uniemożliwiały korzystanie z wykonanych przez powódkę instalacji, a tym samym odbiór wykonanych robót. Co więcej, sąd pierwszej instancji nie wziął w ogóle pod uwagę postanowień umowy pr...

...ł go w całości. Pozwany zarzucał orzeczeniu: – naruszenie art. 499 k.c. w związku z art. 60 k.c. poprzez błędne przyjęcie, że oświadczenie powoda o potrąceniu nie zostało złożone warunkowo; – naruszenie art. 65 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i dokonanie wykładni oświadczenia o potrąceniu złożonego przez powoda, w sposób odmienny niż wynika to z treści samego oświadczenia i towarzyszących w chwili jego składania oraz następnie okoliczności; – naruszenie art. 89 k.c. w z w. z art. 60 k.c. poprzez jego nie...

...w przedmiocie kosztów procesu zawarte w punkcie 4 wyroku. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego, w tym zwłaszcza: - art. 805 § 1 k.c. oraz art. 353 1 k.c. i art. 384 k.c. oraz art. 65 k.c. w zw. z § 23 ust. 1 i 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku o symbolu (...) (dalej jako: OWIJ M) przez błędną wykładnię i w konsekwencji ich niezastosowanie oraz uwzględnienie powództwa; - art. 805 § 1 k.c. oraz art. 353 1 k.c. i art. 384 k.c. oraz art. 65 k.c. w zw. z § 6 u...

...a siedziby, przy czym brak jest podstaw do stosowania takiej skróconej formy. Sąd wskazał przy tym, że w przypadku weksli niedopuszczalne jest stosowanie kombinowej metody wykładni oświadczeń woli przewidzianej w art. 65 k.c. Stwierdzono również, że bez znaczenia dla ustalenia nieważność weksla jest okoliczność, że nie był on kwestionowany przez strony procesu. Wobec tego Sąd Okręgowy zważył, że pozwani poręczyciele wekslowi M. U. (1) i M. U. (2) nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu. Odnośnie natomiast roszczenia powoda...

...owy pożyczki, strony ustaliły, że pożyczka będzie oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 0 % w stosunku rocznym, to jednak powyższe postanowienie umowne, przy uwzględnieniu dyspozycji normy z art. 65 § 2 k.c., nie mogło prowadzić do wniosku, że wolą stron było udzielenie umowy pożyczki bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu w formie odsetek. Pomimo braku definicji legalnej tego pojęcia, nie ulega wątpliwości, że odsetki stanowią wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy. Nie ulega wątpliwości, że ta...

...ctwie Sądu Najwyższego, zostały przypomniane w wyroku z dnia 19 marca 2013 roku (I PK 223 12, Lex 1415490). Charakter umowy ustala się na podstawie treści oświadczeń woli stron, dokonując ich wykładni zgodnie z art. 65 K.c. Według tego przepisu oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (§ 1), a w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłown...

...nej. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, było to zgodne z wolą pozwanej, której celem było, aby udzielona jej pożyczka trafiła właśnie do M. S. (1). 1. Kwestia pozorności umowy. Stosownie do treści art. 65 § 2 kc w umowach należy badać raczej zgodny zamiar stron, aniżeli opierać się na ich dosłownym brzmieniu. Zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadcz...

...łu z dnia 20 lipca 2012 r., których choć był dokumentem prywatnym stanowił w ocenie Sądu I instancji dowód pozwalający na odtworzenie stanu sprawy, co skutkowało błędnym ustaleniem stanu faktycznego sprawy; e) art. 65 § 1 k.c. – poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że Powódka godziła się z faktem zniszczenia swojej nieruchomości przez Pozwanych, podczas gdy zgodnie treścią umowy najmu z dnia 28 grudnia 2010 r., Strony jasno określiły, iż nieruchomość zostanie zwrócona Powódce w stanie analogicznym...

...ceny sprzedaży. Natomiast strony były zgodne co do tego, że wskazanie w fakturze pozwanej jako sprzedawcy wynikało z faktu, że powód nie posiadał zezwolenia na sprzedaż złomu w ilości objętej transakcjami. - art. 65 § 1 i 2 k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na ustaleniu treści ustnej umowy w sposób sprzeczny ze zgodnym zamiarem i celem stron, co skutkowało przyjęciem, że strony zawarły umowę sprzedaży a nie pośrednictwa w sprzedaży i transporcie czy inną umowę - art. 3 ust. 1 pkt 20 i 27 w zw. z art. 1 ustawy...

...zaskarżając wyrok w części oddalającej powództwo przeciwko stronie pozwanej tj. w zakresie pkt II i IV orzeczenia. Strona powodowa zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła: I. naruszenie prawa materialnego, a to treści art. 65 § 2 k.c. w zw. z treścią umowy ubezpieczenia autocasco w pakiecie dealerskim w okresie ubezpieczenia od dnia 14.01.2012r. do dnia 13.01.2013r. polegające na wadliwej wykładni postanowienia tej umowy ubezpieczenia i niewłaściwym zastosowaniu dyrektyw przewidzianych treścią art. 65 § 1 i 2 k.c. poprzez pominięcie przez S...

...to bezpośrednio z treści zawartej przez powoda umowy o pracę i złożonych przez strony na piśmie zgodnych oświadczeń woli w tym przedmiocie, wskazujących na zarobki w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 65 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym spójnych zeznań świadków – zwłaszcza przełożonego powoda S. J. k.195 v. - wskazywała na fakt, że oprócz wynagrodzenia równego kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynikającego z zapisów umowy o pracę łącz...

...w przedmiotowej sprawie umowa cesji nie jest bezwzględnie nieważna; 3. naruszenie art. 385 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że przepis ten znajduje także zastosowanie w obrocie obustronnie profesjonalnym; 4. naruszenie art. 65 § 2 k.c. poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni § 22 ust. 3 i ust. 7 ogólnych warunków ubezpieczeń oraz zapisów polisy ubezpieczenia majątkowego w zakresie odrębnego limitu odpowiedzialności dotyczącej kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. W konkluzji pozwani domagali się zmiany zaskarżonego wyroku p...