Baza orzeczeń sądowych

...ł, że przedmiot umowy został wykonany jedynie w części oraz zgłosił zarzut potracenia. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, do której miały zastosowanie przepisy art. 647 i nast. k.c. Zgodnie z art. 635 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze...

... , że zawarcie umowy o roboty budowlane z wykonawcą z reguły poprzedza szereg czynności związanych z przygotowaniem robót i przekazaniem terenu budowy wykonawcy robót przez inwestora. Wynika to wszakże wprost z art. 647 k.c., zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególn...

...rminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny sprawy Sąd uwzględnił roszczenie główne w całości i wskazał, że zawarta między stronami umowa była umową o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Bez znaczenia dla ważności tej umowy pozostawał przy tym fakt, że nie została ona zawarta w formie pisemnej, bowiem art. 648 § 1 k.c. zastrzega tę formę jedynie dla celów dowodowych. Zdaniem Sądu w sprawie niniejszej spór koncentrował się wokół dwóch zasadniczych kwestii, a mianowicie: wysokości należnego...

...w maju 2011 roku, której przedmiot został określony w sposób ogólny jako wykonanie elewacji budynku przy ul. (...) w Ł.. Ze względu na przedmiot umowa ta odpowiada definicji umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 kc w zw. z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane. Mimo, iż strony potwierdziły zgodnie fakt zawarcia takiej umowy, kwestia ta wymaga krótkiego omówienia. Ze względu na ograniczenie wynikające z art. 648 § 1 kc w zw. z art. 74 § 1 kc, w przypadku umowy o roboty budowlane wykluczone jest co do zasady...

...ść, autentyczność i moc dowodowa nie budziły jego wątpliwości, a także nie były kwestionowane przez strony. Sąd Rejonowy zważył, że w sprawie bezspornym było, że strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.), a powódka wykonała określone w umowie roboty jednakże z opóźnieniem. Pozwana natomiast naliczyła karę umowną przewidzianą w § 15 ww. umowy z dnia 18 maja 2015 r. w wysokości 36.599,60 zł, pomniejszając o tą kwotę wypłacone powódce wynagrodzenie. Powódka w toku rozprawy podniosła, że nie doręczono jej...

...z o zasądzenia kosztów procesu za obie instancje. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na: - błędnym zastosowaniu art. 492 k.c. w zw. z art. 379 § 2 k.c. w z w. z art. 647 k.c. przez przyjęcie, że mimo wygaśnięcia umowy w wyniku odstąpienia od niej przez powoda, ponosi ona odpowiedzialność gwarancyjną, której bieg nie rozpoczął się w momencie wygaśnięcia umowy, - błędnym zastosowaniu art. 494 w zw. z art. 379 § 2 k.c. przez przyjęcie, iż mimo wygaśnięcia umowy w wyniku skuteczn...

...ę, co do której uznaje wysokość roszczeń powoda. Sąd pierwszej instancji podkreślił, iż nie budziło przy tym wątpliwości, że umowa załączona do pozwu miała charakter umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Umówione prace polegały bowiem na wzniesieniu obiektu budowalnego. W związku z tym Sąd Okręgowy wskazał, że przy rozstrzyganiu sprawy odwołać należało się do treści art. 656 § 1 k.c, przy czym ostatecznie podstawą prawną stosowania uprawnień z zakresu rękojmi były normy art. 556 §1 k.c. oraz 560 § 1 i 3...

...e skorzystała z przysługującego jej prawa do odstąpienia od umowy z uwagi na znaczny wzrost należnego wykonawcy wynagrodzenia. Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia wskazał art. 630 § 1 k.c., ewentualnie art. 647 k.c. w zw. z art. 471 k.c. lub też art. 405 k.c. w zw. z art. 410 § 1 k.c. W dniu 8 maja 2017 roku powód zmodyfikował swoje żądanie wnosząc o zasądzenie od pozwanej kwoty 456.244,81 zł i cofając powództwo co do kwoty 95.199,66 zł. W dniu 10 lipca 2017 roku cofnął powództwo o dalsze 27.371,75 zł i ostatecznie domag...

...ot, postanowieniem z 4 marca 2016 r. ogłoszono jej upadłość. Tym samym, postępowanie sądowe o zapłatę, prowadzone pod sygn. akt X GNc 14 16, zostało zawieszone. Jako podstawę prawną żądania powódka podała art. 647 1§ 5 k.c., wskazując, że pozwany, jako inwestor, wyraził zgodę na udział powódki, jako podwykonawcy oraz zawarcie wymienionych powyżej umów. W dniu 11 lipca 2016 r. został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem pozwu. Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, domagając się oddalen...

...okoliczność naliczenia kar umownych w kwocie 53.067,49 złotych i dokonanie potrącenia tej kwoty z wierzytelnością powoda z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 647 k.c. stronami umowy o roboty budowlane są inwestor i wykonawca, na których ciążą określone ustawowo obowiązki. Wykonawca jest zobowiązany do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zaś inwestor do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności zwi...

...st częściowo uzasadnione. W ocenie Sądu jego podstawą prawną nie mogą być przepisy przywoływane przez obie strony postępowania, a dotyczące rękojmi. Umowa stron była umową o roboty budowlane, stypizowaną w art. 647 k.c., stanowiącym, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególn...

...umowy są umowami o podwykonawstwo, warunkującymi zastosowanie art. 647 1 § 5 k.c. Brzmienie art. 647 1 § 5 k.c. może wskazywać, że także umowa z podwykonawcą powinna być umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c.; w przepisie tym jest mowa o robotach budowlanych wykonanych przez podwykonawcę. Jak jednak zauważono w piśmiennictwie, wielu podwykonawców świadczy swoje usługi na rzecz wykonawcy nie na podstawie umowy o roboty budowlane, lecz na podstawie umowy o dzieło. Podwykonawcy ci zasługują na ochronę wynikającą z art. 6...

...sądu. Nie zasługiwały także na uwzględnienie dalsze wnioski dowodowe zgłoszone w postępowaniu, wobec tego że istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności zostały ustalone. Sąd zważył, co następuje : Zgodnie z art 647k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...strony projektowej. To na powodzie więc spoczywał obowiązek przygotowania rzetelnej dokumentacji projektowej inwestycji, z uwzględnieniem mogących wystąpić w toku realizacji przeszkód. Wynika to wprost z treści art. 647 k.c. Zresztą, zgodnie z § 1 pkt 3.2.umowy z dnia 17.03.2008 r. i § 1pkt 3.2. umowy z dn. 12.05.2008 r., wykonanie kolumn (...) pozwany miał wykonać właśnie zgodnie z zaakceptowanym przez generalnego projektanta obiektu oraz zamawiającego - projektem wykonawczym dostarczonym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik (...

...zym orzeczono jak w sentencji wyroku. Strony zawarły dwie umowy, a powódka wykonała swoje zobowiązania. Kwotę 46807,4655 zł (38 054,85 zł netto powiększoną o 23% VAT) pozwany winien był wypłacić na podstawie art. 647 k.c. w związku z umową z 24 września 2013 r., zaś 75867,38 zł (61680,80 zł netto plus 23% VAT) na podstawie art. 627 k.c. w związku z przyjęciem oferty z 8 grudnia 2013 r. W przypadku drugiej z kwot – pomimo nieważności pierwotnego kontraktu – doszło do konwersji umowy o roboty budowlane na umowę o dzieło. Z tego...

...órej proces zainicjowany przez podwykonawcę prowadzony był jednocześnie przeciwko inwestorowi i wykonawcy jako podmiotom solidarnie pozwanym (ponoszącym odpowiedzialność wobec podwykonawcy: wykonawca na podstawie art. 647 § 1 k.c., inwestor na podstawie (...) § 5 k.c.), wówczas - o ile inwestor samodzielnie zapłaci koszty postępowania - będzie mógł dochodzić roszczenia regresowego powołując się na art. 376 § 1 k.c. Tym samym o ile podwykonawca - spółka (...) - w sprawie VIII GC 186 15 pozwałaby zarówno inwestora, jak i wykonawców...

...arnie kwoty 246.000zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 września 2014r., natomiast w sprawie X GC 223 16 kwoty 324.695,40zł z ustawowymi odsetkami od 31 lipca 2015r. Podstawą żądania wobec pozwanej (...) jest art.647 k.c., natomiast wobec pozwanej (...) – art.647 1 § 5 k.c. Żadne z roszczeń nie było kwestionowane co do zasady ani wysokości w tym znaczeniu, że pozwane nie zarzucały, iż wskazane wyżej kwoty w ogóle powódce nie były należne, sama wysokość dochodzonego wynagrodzenia także nie była przedmiotem sporu. Co do zasady...

...ył co następuje: Powództwo jako zasadne, podlegało uwzględnieniu w całości. Bezspornym jest, że umowy o nr (...). (...), (...) oraz (...) są umowami o roboty budowlane, do których znajdą zastosowanie przepisy art. 647- 658 Kodeksu cywilnego oraz odpowiednio stosowane przepisy dotyczące umowy o dzieło na podstawie art. 656 § 1 k.c. Bezspornym jest także, że wszystkie wymagane prace zostały wykonane przez powoda i odebrane w dniu 26 listopada 2015 roku, co zostało potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót, a budynek został oddany...

...d wymienionej pozwanej na rzecz powoda żądaną pozwem kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych wraz z ustawowymi odsetkami. Podstawę prawną zasądzenia należnego powodowi wynagrodzenia stanowił art. 647 k.c., zaś odsetki zostały zasądzone zgodnie z art. 481 §1 i 2 k.c. przy uwzględnieniu terminów płatności określonych w nieuregulowanych fakturach VAT wystawionych na rzecz pozwanej spółki. Zostały one przyznane od dnia następnego po upływie terminu zapłaty wyznaczonego w tychże dokumentach rozliczeniowych. Powyżs...

...z stronę pozwaną zdaniem Sądu I Instancji nie mają znaczenia dla sprawy. Ważąc powyższe zachodzą więc podstawy do przypisania stronie pozwanej odpowiedzialności za zapłatę powódce wynagrodzenia na podstawie art. 647 1 par. 5 k.c. Przepis ten stanowi, że zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Powódka obliczyła wysokość wynagrodzenia zgodnie z jej umową podwykonawczą Faktura powódki została wystawi...

...nawców w ustalonym terminie płatności oraz w pełnej wysokości (§10 ust. 2). W § 12 ust. 1 umowy strony zastrzegły możliwość wykonywania robót przy pomocy podwykonawców wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 ust. 1 k.c. i za pisemną zgodą zamawiającego. Umowy z podwykonawcami miały być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności (§12 ust. 4), przy czym wykonawca zobowiązał się przed podpisaniem umowy z danym podwykonawcą do przedstawienia zamawiającemu tej umowy lub jej projektu z podanym zakresem robót i wynagr...

...a sporem był przedmiot i zakres prac strony powodowej wykonywanych na budowie przedmiotowej inwestycji. Bezsporne było również, że została ogłoszona upadłość generalnego wykonawcy – (...) S.A. Wedle przepisu art. 647 1 § 1 i 2 k.c. w umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą) strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inw...

...ika z art. 103 k.s.h. w zw. z art. 31 k.s.h. Jest to odpowiedzialność solidarna, co nie oznacza, że podmiot ten odpowiada także za opóźnienie w zapłacie. Tak jak np. w przypadku generalnego wykonawcy i inwestora (art. 647 1 § 5 k.c.), każdy z nich odpowiada za „swoje” opóźnienie, tak i w przypadku odpowiedzialności komplementariusza, opóźnia się on ze spełnieniem świadczenia, kiedy po wezwaniu w wyznaczonym terminie nie spełnia go. Dlatego też powód powinien był każdego z pozwanych wezwać do zapłaty, a następnie, jeżeli w wy...

...o (...) zapadł wyrok oddalający powództwo. Istotą sprawy w tym zakresie była ocena zasadności żądania powoda zapłaty przez inwestora zatrzymanej przez generalnego wykonawcę części wynagrodzenia, na podstawie art. 647 1 § 5 k.c. (w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją wynikającą z art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, Dz. U. z 2017 r. poz. 933). Powołany przepis stanowił, że zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarn...

...ą wyżej ( 356 232,69 zł) a sumą kwot przelanych na rzecz Firmy (...) 2M A. M., (...) Usługi Budowlane (...).U. P. P. ( 86 000 zł), tj. kwota 270 232,69 zł. IX. W wyniku powyższych ustaleń i rozważań, zgodnie z art. 647 k.c. oraz stosownie do treści art. 61 i art 144 prawa upadłościowego (wobec faktu ogłoszenia upadłości pozwanego D. S. (1)) - na rzecz powoda od Syndyka Masy Upadłości D. S. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U.H D. S. (1) w O. w upadłości likwidacyjnej, należało zasądzić kwotę 270 232,69 z...

...iczników. Uwzględnienie powództwa do kwoty 212.842,12 zł za okres do daty protokołu odbioru prac budowalnych z należnymi odsetkami (art. 481 k.c.) (pkt 1 wyroku) nastąpiło na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 647 k.c. zw. z pkt II ust. 5 aneksu z dnia 28 listopada 2014r. Sąd uwzględnił faktury za okres rozrachunkowy do końca stycznia 2015 roku : 1. faktura vat nr (...) wystawiona w dniu 9 grudnia 2014 roku na łączną kwotę 67.103,08 zł z terminem płatności do dnia 23 grudnia 2014 roku obejmująca opłaty za energię cieplną –...

...stawy, do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem wejścia jej w życie oraz odpowiedzialności za zapłatę wynagro­dzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę na podstawie takich umów stosuje się art. 647 1 k.c. w brzmieniu dotychczasowym. Stosownie do brzmienia przepisu art. 647 1 § 5 k.c., zawierający umowę z podwy­konawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Warunkiem powstania takiej odpowiedzialności – stosownie do...

...ie mają przepisy obowiązujące w dacie zawarcia przez strony umowy ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego (garażu) i sprzedaży z dnia 28 listopada 2012 roku. Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...zarzuty pozwanego Sąd w pierwszej kolejności uznał za bezzasadny zarzut przedawnienia roszczenia. W ocenie Sądu umowy zawarte przez strony to umowy o roboty budowlane a nie umowy o dzieło Sąd przytoczył przepisy art. 647 k.c. i art. 627 k.c. i wskazał, że o zakwalifikowaniu umowy jako umowy o roboty budowlane decydują jej cechy przedmiotowe a zasadniczym kryterium odróżniającym umowę o roboty budowlane od umowy o dzieło stanowi ocena realizowanej inwestycji, stosownie do wymagań prawa budowlanego, zastosowanie systemu wynagrodzenia wła...

...d pierwszej instancji - iż odwołujący nie przedstawił żadnej umowy, kontraktu, zlecenia na prace wykonywane na terenie Polski, ani żadnej umowy o podwykonawstwo, która dla swojej ważności wymaga formy pisemnej (art. 647 1 § 4 k.c. w brzmieniu obowiązującym w spornym okresie) pomimo, że na odwołującym, inicjującym postępowanie sądowe, spoczywał ciężar dowodowy w tym zakresie, stosownie do treści art. 6 k.c. oraz art. 232 zdanie pierwsze k.p.c., c) z pominięciem w tych ustaleniach: - wyników kontroli Głównego Urzędu Celnego w O....