Baza orzeczeń sądowych

...ązanie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane powstaje na skutek zawarcia umowy przez inwestora z wykonawcą, ustalenia w tej umowie zakresu prac oraz wysokości lub sposobu kształtowania wynagrodzenia (art. 647 k.c.), ukończenia określonego etapu prac i żądania zapłaty za prace na tym etapie wykonane (art. 654 k.c.). Zobowiązanie to przechodzi na spadkobierców z mocy samego dziedziczenia (art. 922 § 1 k.c.) i stanowi ich zobowiązanie solidarne do chwili działu spadku (art. 1034 § 1 k.c.). Zobowiązanie to wygasa natomiast na...

...zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r., I ACa 714 12, LEX nr 1286661). O ile przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie (art. 627 k.c.), to w regulacji dotyczącej umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.) nie chodzi o samo tylko wykonanie obiektu, lecz także o sposób wykonania – zgodnie z projektem ( tak też wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2012 r., I ACa 441 12, LEX nr 1286614). Uprawniona jest więc ocena dokonana przez Sąd pierwszej instancji, że umowa z dnia 4 lipca 2014 roku nie stanowi umo...

...westorem był pozwany. W związku z niemożnością wyegzekwowania zapłaty od generalnego wykonawcy powód wezwał do zapłaty pozwanego (inwestora) powołując się na jego solidarną odpowiedzialność wynikającą z art. 647(1) § 5 kc. Pozwany wymówił się od zapłaty twierdząc, iż całą należność z tytułu umowy z generalnym wykonawcą przekazał na rachunek bankowy generalnego wykonawcy. W ocenie powoda pozwany pismem z dnia 31 stycznia 2013r. skierowanym do generalnego wykonawcy uznał dług. Potem pozwany dług uznał pismem z dnia 26 lu...

...(...). W tak ustalonym stanie faktycznym, Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Wstępnie zaznaczył, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, a zatem zgodnie z art. 647 k.c. wykonawca (powódka) zobowiązana była do oddania obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, zaś pozwana do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Z uwagi na fakt, że pozwana podniosła zarzut potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych za 186-dniowe opóźnienie w zak...

...rzedmiotową umowę należy kwalifikować jako umowę dostawy a nie umowę o roboty budowlane, co a limine wyłącza możliwość przypisania pozwanemu solidarnej odpowiedzialności z generalnym wykonawcą. Jak wynika z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy...

.... pozwanego. 1 Na marginesie można dodać, iż nawet gdyby przyjąć, że strony łączyła umowa obejmująca montaż tej stolarki na budowie, to oznaczałoby zawarcie przez strony umowy o roboty budowlane, a zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...znej wysokości 72 112,15 złotych. W związku z tym, iż ogłoszono upadłość (...) Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) spółki akcyjnej we W., powódka domaga się zapłaty wskazanej kwoty od pozwanego, w oparciu o art. 647 1 § 5 k.c. Powódka wskazała, że w przedmiotowej sprawie pozwany nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń co do wykonywania przez powódkę kompletnych instalacji elektrycznych i słaboprądowych na przedmiotowym zadaniu. Mimo wezwań do zapłaty pozwany nie uregulował należności. Dnia 13 lutego 2017 roku Sąd Re...

...ie w jakim nie stały w oczywistej sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym, w szczególności z opiniami biegłych w zakresie nieprawidłowości wykonanych przez pozwanego prac budowlanych. Zgodnie z przepisem art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ncertowa oraz zaprojektowanie i wykonanie parkingu podziemnego, dróg dojazdowych i zagospodarowaniu terenu”. W ocenie Sądu wskazaną umowę należało zakwalifikować jako umowę o roboty budowalne o której umowa w art. 647 k.c. Zgodnie z przywołanym przepisem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót...

...biorczy. Łączący strony stosunek zobowiązaniowy, którego źródłem była umowa z dnia24 kwietnia 2012 roku rozpatrywał sąd pierwszej instancji z punktu widzenia przepisów regulujących umowę o roboty budowlane(art. 647 k.c.) Powód Wojewódzki Szpital (...) im. (...) w S. w sprawie I C 380 14 dochodził kwoty 791.039,89 zł tytułem kary umownej za zwłokę po stronie pozwanego (...) Sp. z o.o. w wykonaniu powyższej umowy. Z kolei powód (...) Sp. z o.o. w sprawie I C 183 15 dochodził od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) w S. części w...

...racając się o zapłatę tych należności do powoda (por. też protokoły rady budowy z 30 kwietnia 2015r. oraz z dnia 15 maja 2015r.), który odpowiedzialny był solidarnie za te zobowiązania na podstawie przepisów art. 647 1 § 1 kc oraz art. 143c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (ob. tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.). Powód zmuszony był w tej sytuacji zaspokoić te należności, które łącznie przekraczały 5% wartości przedmiotu umowy. W ten sposób zrealizowało się po jego stronie prawo do...

...ży, że Sąd Okręgowy w sposób wyczerpujący przedstawił i uzasadnił, jakie okoliczności przemawiają za oceną, że pismo z dnia 4 lutego 2014 r. nie może być uznane za zgodę czynną inwestora, o której mowa w art. 647 § 2 k.c. rodzącą skutki solidarnej odpowiedzialności inwestora, jak również z jakich przyczyn nie przyjął istnienia zgody dorozumianej. Zbędne jest zatem ponowne przytaczanie tej argumentacji, a wystarczające wydaje się stwierdzenie, że Sąd II instancji w pełni ją podziela. Chybione są zarzuty apelującego co do...

...ie kolejno ograniczonych kwot. Nie ulega wątpliwości, że umowę zawartą przez strony w dniu 18 marca 2013 roku, zmienioną następnie aneksem nr (...) należy traktować jako umowę o roboty budowlane uregulowaną w art. 647 i nast. k.c. Zgodnie z tymi przepisami - przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem rob...

...ść dochodzonego przez powódkę roszczenia, jak również to, że żaden ze zgłoszonych do odbioru zakresów robót nie został wykonany w sposób uzasadniający dokonanie ich choćby częściowego odbioru. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...tów wraz z kanałem przeglądowym, natomiast etap trzeci wykonanie prac montażowych konstrukcji stalowej. Łączący strony stosunek zobowiązaniowy należało zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ki statut przysługiwał tylko kliku zaakceptowanym, zaś zgłaszający się związani byli stosunkiem prawnym z (...) sp. z o.o., którego charakter i przypisanie solidarnej odpowiedzialności pozwanemu i inwestorowi z art. 647 k.c. wymagałby dokładnej analizy umów, charakteru prac i zgody podmiotów stojących w łańcuchu umów ponad (...) sp. z o.o.. Pozwany płacił wynagrodzenie (...) sp. z o.o. w ramach umowy cesji na rzecz banku udzielającego kredyt obrotowy na sfinansowanie robót budowlanych. Pozwany negocjował z inwestorem przedłużenie...

...629 16. Sąd zważył, co następuje: Powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie w całości. Z dokonanych przez sąd ustaleń faktycznych wynika, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane, tj. przepisy art. 647 i nast. kc. znajdą w sprawie zastosowanie. Wnosząc o oddalenie powództwa w niniejszym postępowaniu pozwany nie kwestionował istnienia ani wysokości zobowiązania do zapłaty należności za wykonane roboty budowlane. Powołał się natomiast na potrącenie kary umownej naliczonej powodowi za opóźnienie w realizacji przedm...

...(...) w O. a ponadto szkolenie jej obsługi. Pozwany ad 1: (...) w O. domagając się oddalenia powództwa wskazał, iż nie ponosi jako inwestor odpowiedzialności w oparciu o powołaną przez powoda podstawę prawną (art. 647 ( 1) k.c.) ponieważ nie wyraził zgody wymaganej w § 2 art. 647 ( 1) k.c. Pozwany ad 2: (...)w W. (dawniej - (...) S.A. w O.) wniósł o oddalenie powództwa i podał, że jako wykonawca inwestycji, po odmowie wyrażenia przez pozwanego ad 1 zgody na zawarcie umowy z powodem jako podwykonawcą, nie zgodził się wobec pozwanego...

...ówno fizycznych, jak i użytkowych, któremu z reguły towarzyszy wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór. Po drugie, elementem konstytutywnym umowy o roboty budowlane jest, dająca się wyinterpretować z art. 647 k.c. szczególna postać współdziałania inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiająca się w dostarczeniu projektu i przekazaniu terenu budowy. Wskazane powyżej specyficzne cechy normatywne, charakteryzujące regulację prawną umowy o roboty budowlane, niewątpliwie przes...

...akresu branży sanitarnej, które nie zostały formalnie odebrane ani zafakturowane przez powoda. Wartość robót została przez powoda ustalona na podstawie kosztorysu na kwotę 5.258,73 zł netto. Zgodnie z treścią art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...całości w zakresie roszczenia głównego, a zostało oddalone w niewielkim zakresie odnośnie roszczenia ubocznego. Sąd Okręgowy podkreślił, że wiążąca strony umowa była umową o roboty budowalne w rozumieniu art. 647 k.c. Podkreślono, że pozwany nie kwestionował co do zasady spełnienia przez powoda świadczenia na podstawie zawartej umowy (oznakowania pionowego i poziomego) i przysługiwania mu z tego tytułu wynagrodzenia, które to wynagrodzenie zostało częściowo przez pozwanego uiszczone, natomiast zarzuty pozwanego skierowane przec...

...E. P. umowa o roboty budowlane. W myśl art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Stosownie zaś do treści art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ąd pierwszej instancji nie podzielił też poglądu wyrażonego w odwołaniu, że umowa, którą zawarły strony jest umową o roboty budowlane, która stanowi szczególny rodzaj umowy o dzieło. Wskazał, że zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...7 r.) stosuje się art. 647 1 k.c. w brzmieniu dotychczasowym, a umowa o roboty budowlane między powodem a generalnym wykonawcą została zawarta 15 kwietnia 2013 r. – zatem przed wejściem w życie ustawy. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...iadków co do przyczyn awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, 6. błędne przyjęcie, że odbiór wezwania do usunięcia wad jest uznaniem ich istnienia i winy wykonawcy, 7. art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 627 k.c. i art. 647 k.c. przez nierozpoznanie w sposób należyty istoty sprawy i przyjęcie, że widoczne w chwili odbioru wady mieściły się w ramach postępowania o naprawienie dzieła, a pozostałe roszczenia czy awarie wynikały z zaniedbania powódki i nie stanowiły wad budynku. Wobec powyższego pozwany wniósł o uchylenie wyroku i przeka...

...ów, Sąd Rejonowy – dokonując oceny prawnej zgłoszonego roszczenia – uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Przede wszystkim Sąd Rejonowy uznał, że podstawę prawną roszczenia powodów stanowi art. 647 k.c. regulujący umowę o roboty budowlane. Jednocześnie dostrzegł, że inwestor może bowiem uchylić się od dokonania odbioru, jeżeli wskaże obiektywnie istniejące i osadzonych w treści umowy (bądź przepisach prawa) przyczyny czyniące zgłoszenie gotowości do obioru nieskutecznym. Uznał jednak, że w rozpoznanej sp...

...otowy czynności powodów w ramach całej realizowanej inwestycji stanowił jeden z koniecznych elementów całego procesu budowlanego a zatem można nadać tej umowie charakter podwykonawczej umowy o roboty budowlane ( art. 647 k.c.). W ocenie sądu umowa nie miała charakteru zlecenia w rozumieniu art. 734 § 1 k.c. względnie umowy o świadczenie usług zbliżonych do zlecenia w rozumieniu art. 750 k.c. Umowa konsorcjum integralnego przestała obowiązywać dopiero po wypowiedzeniu wykonanym przez syndyka masy upadłości (...) SA z dnia 3.09.2012 rok...

...00 zł. Powód podał, że w październiku 2011 r. wykonał wszystkie zlecone mu roboty. Pomimo tego pozwany nie zapłacił należnego mu wynagrodzenia. Powód wskazał jednocześnie, że pomimo, iż zgodnie z treścią art. 647 ( 1)§4 umowa o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, to jego roszczenie znajduje podstawę w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu. Powód podał, że wycenia wartość zrealizowanych robót na 38.540,82 zł brutto. Wskazał też, że w dniu 10 grud...

...ód wezwał pozwaną (jako inwestora) do zapłaty w terminie 7 dni na jego rzecz łącznej kwoty 101.729,91 zł brutto, wyjaśniając jednocześnie, że dochodzi zapłaty jako podwykonawca (...) sp. z o.o., na podstawie art. 647 1 k.c. Następnie, pismami z 9 listopada 2015r. i 10 lutego 2016r. domagał się zapłaty w terminie 14 dni łącznej kwoty 143.926,20 zł, wskazując, że oprócz wynagrodzenia stwierdzonego w fakturach VAT nr (...), domaga się zapłaty kwoty 42.196,92 zł z tytułu wykonanych robót dodatkowych (kanalizacja deszczowa) na podst...