Baza orzeczeń sądowych

...mowie za nieterminowe wykonanie umowy, która to wierzytelność podlegałby potrąceniu. Błędne ustalenia faktyczne co treści zapisów umowy w §16 ust 1.1 doprowadziły do naruszenia prawa materialnego a mianowicie art. 647 k.c. i 484 §1 k.c. i w efekcie doprowadziły to do oddalenia powództwa o należne powodowi wynagrodzenie. Stosownie bowiem do art. 484 § 1k.c w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej sz...

..., że niezależnie od tego, czy okoliczności, które spowodowały opóźnienie, były zależne od powoda czy też nie, to i tak był on odpowiedzialny za każde opóźnienie. Z tego względu Sąd Okręgowy na podstawie art. 647 k.c. w związku z art. 498 § 1 k.c. oddalił powództwo w całości. Powyższy wyrok zaskarżył w całości apelacją powód: wyrokowi zarzucił: 1 naruszenie art. 233 § 1 kpc poprzez - błędne uznanie, że obciążenie powoda karami umownymi było zasadne, - błędne uznanie za wiarygodne zeznań świadków S. M. i T. Z., -...

...aśnił, że podstawy roszczenia głównego przedstawionego przez powódkę (...) sp. z o.o. upatrywać należy w przepisach regulujących stosunki prawne wynikające z umowy o roboty budowlane. Sąd przytoczył treść art. 647 k.c. i wyjaśnił, że zobowiązanie, którego źródłem jest ta umowa, jest zobowiązaniem rezu atu. Do osiągnięcia zakładanego rezu atu budowlanego w obrocie gospodarczym stosuje się bardzo często podwykonawstwo. Sąd wskazał, że ustawa ureguluje nadto kwestie dotyczące podwykonawców i rozliczeń z nimi. Zgodnie z a...

...zeci na koszt i ryzyko powoda, to z chwilą upływu terminu do zwrotu kaucji, jako części wynagrodzenia, pozwany popadł w opóźnienie w zapłacie za wykonane roboty. Podstawą świadczenia na rzecz powoda był zatem art. 647 k.c. in fine, zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w sz...

...go umowy były sprzeczne z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszały interesy konsumentów. Odnośnie pierwszego zapisu z pkt a pozwany podniósł, iż obowiązek odbioru prac dzieła nakłada na zamawiającego przepis art. 647 kc w przypadku umowy o roboty budowlane a także art. 627 kc w odniesieniu do dzieła. Pozwany wywiódł, że nieodebranie dzieła przez zamawiającego mimo braku ku temu przeszkód jest naruszeniem obowiązku zamawiającego z art. 643 kc, które należy ocenić jako zwłokę wierzyciela (art. 486 § 2 kc). Jej konsekwencja jest...

.... (...) wystosował do (...) pismo, w którym poinformował, że posiada wobec (...) niewymagalne wierzytelności w łącznej kwocie 95.940,61 euro brutto oraz wskazał, że wobec odpowiedzialności (...) wynikającej z art. 647 ( 1) k.c. sygnalizuje istnienie wierzytelności, tak aby uwzględnić je we wzajemnych rozliczeniach z (...). Następnie pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. (...) zwrócił się do (...) z informacją, że zobowiązania (...) wobec (...) wynoszą 113.597 euro i nie zostały uregulowane oraz wezwał do udzielenia informacji o termini...

...prawny wynikający ze zlecenia, z którego powód wywodzi żądanie zapłaty stanowi klasyczny przykład umowy o roboty budowlane. Przepis art. 647 1 § 1 k.c. stanowi, że w umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c., zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Przepis ten jednocześnie wskazuje, że do zawarcia pomiędzy wykonawcą a dalszym podwykonawcą umowy, na podstawie których dalszy podwykonawca rea...

...boty budowlane, bowiem nie tylko naruszył zasady właściwej techniki i wiedzy budowlanej, ale również postępował niezgodnie z treścią projektu sporządzonego na zlecenie pozwanego, co stanowi naruszenie przepisu art. 647 k.c. Powyższe prowadzi do wniosku, że strona powodowa mogła skutecznie odstąpić od zawartej między stronami umowy. Zachowanie powoda, w tym jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczy o zamiarze jednostronnego rozwiązania stosunku prawnego zarówno w związku z nieusunięciem wad przez pozwanego jak i z uw...

...2) uwzględniający skutki zlewania pomieszczeń wewnątrz przez nieszczelny dach na kwotę 178 780,34 zł brutto. Sąd Okręgowy zważył co następuje: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Stosownie do przepisu art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...b zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda BSH i płatnika składek w takim zakresie jaki wynika z art. 647[1] k.c. a przepisy ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. Płatnik zobowiązał się przedstawić BSH przed terminem płatności każdej z faktur, pisemne, podpisane przez umocowane osoby oświadczenia wszystkich zatrudnionych na budowie podwykonawców, o uiszczeniu przez płatnika wszelkich wymagalnych w dacie wystawienia fak...

...konanie modernizacji kurnika nr 1 i 2 dla potrzeb montażu klatek kur niosek na farmie (...), a nie wykonanie budowli, czy obiektu małej architektury. Umowa łącząca strony nie obejmuje przesłanek, o których mowa w art. 647 k.c. i według pozwanej stanowi umowę o dzieło. Pozwana zgłosiła nadto zarzut przedawnienia roszczenia. Jej zdaniem roszczenie przedawniło się z dniem 2 lutego 2016 roku. Wyrokiem z dnia 29 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 447.062,32 zł wraz z ustawowymi odsetkam...

...ął Sąd I instancji - iż odwołujący nie przedstawił żadnej umowy, kontraktu, zlecenia na prace wykonywane na terenie Polski, ani żadnej umowy o podwykonawstwo, która dla swojej ważności wymaga formy pisemnej (art. 647 1 § 4 k.c. w brzmieniu obawiającym w spornym okresie) pomimo, że na odwołującym, inicjującym postępowanie sądowe, spoczywał ciężar dowodowy w tym zakresie, stosownie do treści art. 6 k.c. oraz art. 232 zdanie pierwsze k.p.c. oraz c) z pominięciem w tych ustaleniach: - wyników kontroli Głównego Urzędu Celnego w O....

...ż 21 dni opóźnienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie oraz przepis art. 492 1 k.c. Nieskuteczność oświadczenia o odstąpieniu przez pozwanych powódka argumentowała niewypełnieniem obowiązku z art. 647 1 §2 k.c., tj. zgłoszenia pozwanych jako podwykonawcy, które w rzeczywistości nastąpiło w lutym 2015 roku. Wskazała, że o fakcie zgłoszenia pozwani mieli wiedzę, gdyż na radzie budowy 24 lutego 2015 roku przedstawienie ich jako podwykonawcy zapisano w protokole. Zarzuciła także, że pozwani realizowali umowę pomimo...

...go – są wadliwe. Wskazuje się bowiem, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych robót od braku jakichkolwiek usterek, bowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę. W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora (odpowiednio – zamawiającego) i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazywanie na konieczność odbioru „bezusterkowego” statuuje przesłan...

...sprawie nie można twierdzić, że pozwany uzyskał korzyść majątkową w postaci kompletnego wykonania robót budowlanych, albowiem powódka do wykonania umowy, w taki właśnie sposób była zobowiązana. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...kowo, że nielogiczne było zakrywanie miejsc przebiegu instalacji RTV bez jej wykonania. Takie działania prowadziłyby do narażenia powodów na nieuzasadnione dodatkowe koszty. W świetle treści art. 648 § 2 k.c. i art. 647 k.c. powyższe (w tym brak wyłączeń i ograniczeń zakresu robót przez strony w stosunku do dokumentacji projektowej) oznacza, że wykonanie powyższych instalacji było umownym obowiązkiem pozwanej, która nie przedstawiła dowodów na to, że z uwzględnieniem art. 65 k.c. zakres ten należy określić węziej. Podkreślić...

...tle umowy przedmiar robót nie wchodził w skład dokumentacji projektowej i miał charakter jedynie pomocniczy. Sąd pierwszej instancji podkreślił ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego i wskazał, że przepis art. 647 k.c. nakłada na wykonawcę obowiązek oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Stosownie do art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, że wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Jeżeli zatem dan...

...łożonego do akt i niekwestionowanego protokołu końcowego odbioru robót wynika, iż ukończenie robót nastąpiło 8 dni po terminie zakończenia prac przewidzianego w aneksie do umowy głównej. Stosownie do treści art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane, wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ą powódki w kwocie różnicy między 42.023,83 zł a 41.896,33 zł. Powódce należała się więc reszta wynagrodzenia za roboty budowlane w wysokości 126.071,49 zł, której pozwana bezzasadnie odmówiła zapłaty (art. 647 k.c.). O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c. Sąd Okręgowy oddalił powództwo w pozostałej części jako niezasadne. Stosownie do wyniku postępowania orzekł o kosztach procesu. Apelację od powyższego wyroku w części uwzględniającej powództwo i orzekającej o kosztach postępowania sądowego wniosła strona...

...ądzenie wynagrodzenia ryczałtowego było zasadne”. Tymczasem z prawnego charakteru dochodzonego przez powoda roszczenia w poprzednim i obecnym postępowaniu wynika, że mimo, iż ma swe źródło w tej samej umowie (art. 647 k.c.) i ma rozmiar określony w umowie (wynagrodzenie ryczałtowe), nie można zakładać że prawomocne zasądzenie części tego wynagrodzenia przesądza o prawnej zasadności kolejnych jego części, jeżeli pozwany kwestionował zasadnicze przesłanki powstania roszczenie objętego sporem (pełne wykonanie robót), a strony z...

...r. Sąd Rejonowy zważył, co następuje: Strony łączyła umowa o kompleksowe prace remontowe lokalu nr (...) położonego w Ł. przy ul. (...), do której na podstawie art. 658 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy art. 647 i nast. k.c. o robotach budowlanych. Zgodnie z treścią obowiązujących wówczas przepisów art. 637 § 2 k.c. w zw. z art. 658 k.c. i art. 656 § 1 k.c., w przypadku wystąpienia wad nieistotnych, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynik...

...ej na kwotę 24.600 zł, która dotyczyła prac wykończeniowych hali. Wstępnie wskazać należy, że łączący powoda oraz pozwaną spółkę stosunek prawny należało zakwalifikować jako umowę o roboty budowalne (art. 647 k.c.). Zgodnie z przywołanym przepisem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem rob...

...ie - o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwany zarzucił wyrokowi naruszenie art. 65 § 2 11 k.c. w zw. z art. 647 k.c. oraz art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 498 § 1 k.c. i art. 499 k.c, jak również art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie, naruszenie art. 217 § 1 kpc w zw. z art. 227 kpc, 232 kpc oraz art. 278 § 1 kpc w wyniku oddalenia wniosku dowodowego pozwanego o przeprowadzenie dowodu z op...

...płaty. W tak ustalonym stanie faktycznym sprawy, Sąd pierwszej instancji umowę łączącą strony zakwalifikował jako umowę o roboty budowlane wykonywaną w warunkach zamówienia publicznego. Sąd odwołał się do art. 647 k.c. i stwierdził, że rozstrzygnięcie sporu wymagało wiadomości specjalnych w postaci opinii biegłego z zakresu projektowania i budownictwa. Wskazał, że celem opinii biegłego było przede wszystkim ustalenie zakresu prac faktycznie wykonanych przez powoda i ustalenie ich wartości, jak również ustalenie czy niezbędne...

...óźniej. Sąd oddalił także wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka J. K., gdyż pozwany nie wskazał adresu tego świadka w zakreślonym przez Sąd terminie. Sąd zważył, co następuje: Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowalne wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...ujący na wolę wywołania określonych skutków prawnych. Poczynione przez Sąd Rejonowy prawidłowe ustalenia faktyczne doprowadziły do słusznego wniosku, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie ma zastosowania art. 647 k.c., gdyż powódka nie zgadzała się na korzystanie z nieruchomości. W tym zakresie zarzut naruszenia prawa materialnego jest bezzasadny, nie ma podstaw do przyjęcia, że stosunek najmu przedłużył się na czas nieokreślony. Sąd nie dopatrzył się też naruszenia art. 5 k.c. Zarzut ten w sposób sformułowany w apelacji...

...nowiły odpowiednio stosowane przepisy o umowie o roboty budowlane. Zgodnie bowiem z art. 658 k.c., przepisy o robotach budowlanych stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. W myśl zaś art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...ozwanym przy wykonaniu umowy. Zarzuty pozwanego odnośnie błędnej dokumentacji projektowej, oraz zgłaszane w toku prac zarzuty dotyczące niedoborów mas ziemnych okazały się zasadne. Zgodnie z treścią przepisu w art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...estycji, strony z uwagi na znaczne skonfliktowanie zaprzestały kontaktów. Następnie (...) korzystając z rozszerzonej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania z tytułu umowy o roboty budowlane (tj. na podstawie art. 647 1 § 5 k.c.) podjął przeciwko (...)działania prawne, poprzedzone uzyskaniem zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji, zmierzające do uzyskania zapłaty za zrealizowane prace budowlane (za które spółka (...) otrzymała wynagrodzenie i nie przekazała go do (...)). Okol...

...Okręgowy oddalił wniosek pozwanego, zarówno o dokonanie ponownych oględzin, jak i o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego. Sąd Okręgowy zważył, że strony łączyła umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c,, zaś oceniając jej rezu at należało uznać, że w sprawie spełnione zostały wszystkie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej przewidziane w art. 471 k.c. Z opinii biegłego z dziedziny (...), uzupełnionej zeznaniami świadków i powódki wynika, że zarówno w zakresie prac żelbetowych, jak i izolacyjnych, p...