Baza orzeczeń sądowych

...wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji. Przechodząc do oceny prawnej zgłoszonego przez powoda żądania przez pryzmat prawa materialnego, Sąd wskazał, że znajdowało ono uzasadnienie częściowo w art. 647 k.c., zgodnie z którym wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budo...

...rony niniejszego postępowania łączyła umowa o dzieło. Według art. 627 k.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Z kolei art. 647 k.c. zawiera definicję umowy o roboty budowlane, przez którą wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu – wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej – a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót,...

...ie fundamentu pod cokolikiem przy ogrodzeniu wewnętrznym oraz wykonania skobla i uchwytu przy furtce. Przedłożone przez strony dokumenty (zał. teczka) nie były kwestionowane. Sąd zważył, co następuje: Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...e podpisanym w dniu 30 maja 2016 r. przez pozwaną protokołem końcowego odbioru robót. Jak wskazuje treść protokołu, roboty zostały ocenione jako dobre i wykonane zgodnie z zakresem umownym. Stosownie do przepisu art. 647 k.c., z chwilą odbioru obiektu objętego umową o roboty budowlane realizuje się prawo wykonawcy do zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia za wykonane prace. Zgodnie zaś z umową łączącą strony wynagrodzenie dla powoda miało być płatne w czterech częściach na podstawie faktur VAT przedstawionych po sporządzeniu trzech...

...a wobec powódki z tego względu, iż dochodzone roszczenie nie jest objęte odpowiedzialnością solidarną z art. 647 1 k.c., albowiem nie stanowi ono wynagrodzenia. Podstawa prawna żądania powódki wynika z treści art. 647 k.c. zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególno...

...Wymagane było przekazanie placu budowy i protokolarne oddanie robót. Przedmiot umowy i sposób jego wykonania odpowiadający wymogom Prawa budowlanego jednoznacznie dowodzi, że chodziło o umowę o roboty budowlane z art. 647 k.c., a nie jak strony ją błędnie nazwały umowę o dzieło. Sąd Apelacyjny podziela i przyjmuje za własne stanowisko Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego z przywołanych wyżej wyroków, że strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe. Odmienne twierdzenia powoda jakoby wynagrodzenie miało charakter kosztorysowy ni...

...ażądał zasądzenia od pozwanej łącznie kwoty 981 138,92 zł tytułem roszcze­nia głównego, w tym kwotę: 548 376,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami ustawowymi od 19 lutego 2010 r. (jako zapłaty – na podstawie art. 647 1 k.c. zobowiązania za spółkę (...)), 80 242,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 17 lutego 2011 r. (tytułem zapłaty za roboty dodatkowe zlecone powodowi przez spółkę (...)), kwoty 150 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 17 lutego 2011 r. (tytułem odszkodowania za szkodę wynikłą z niezapełnienia przez pozwaną,...

...e jego "zależność" od twórcy, staje się ono wartością autonomiczną w obrocie.”(LEX nr 1322558). Na marginesie wskazać należy, iż spornych umów nie sposób także uznać za umowy o roboty budowlane. Na mocy art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...obót do ich faktycznego zakończenia tj.4 września 2014r włącznie wraz z dodatkowymi kosztami jakie strona powodowa poniosła na skutek wszczęcia w stosunku do niej postępowania egzekucyjnego . Zgodnie z treścią art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robot w szczególności do przekazania terenu budowy i dostar...

...pada 2011 r. nie był sporny między stronami. Strony spierały się jedynie, czy tę umowę należy zakwalifikować jako umowę o dzieło (powód), czy też jako umowę o roboty budowlane (pozwany). Powołując się na art. 647 k.c., utrwalony pogląd judykatury, że przedmiotem umowy o roboty budowlane nie musi być wykonanie całego obiektu budowlanego, lecz wystarczy wykonanie jego części i że kryterium odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło nie będzie stanowiło nazwanie stron umowy (inwestor – wykonawca, czy wykonawca – p...

...tułu umowy o roboty budowlane. Drugą stroną ugody był współdłużnik solidarny spółki (...) - inwestor (...) Grupa Budowlana sp. z o.o. z siedzibą w W.. Solidarna odpowiedzialność obu tych podmiotów wynika z art. 647 1 § 1 k.c. Do czasu zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani wspólnie, wierzyciel natomiast ma prawo zadecydować od kogo dochodzić będzie zapłaty. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby ugodę obejmującą także częściowe zwolnienie z długu, zawrzeć między wierzycielem a...

...przedmiotowej sprawie poza sporem pozostawało, iż podwykonawca wykonał w całości prace objęte umową wykonawczą i otrzymał z tego tytułu cześć wynagrodzenia, zapłaconego przez inwestora tj. M. J. (2) na mocy art. 647 k.c. Sporne natomiast pozostaje czy powód miał prawo do naliczenia pozwanemu kary umownej na podstawie § 10 ust 1 umowy o roboty budowlane, w której strony zastrzegły możliwość nałożenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki, oraz w jakiej wysokości, a także z czyjej winy doszł...

...ła nastąpić w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury i po bezskutecznym upływie ww. terminów rozpoczynałby się bieg przedawnienia roszczeń wobec Skarbu Państwa, którego odpowiedzialność oparta na art. 647 § 5 k.c. ma charakter gwarancyjny. Faktura nr (...) z dnia 30 grudnia 2011 r. wpłynęła do wykonawcy w dniu 2 stycznia 2012 r. (k. 15) i powinna zostać uregulowana do dnia 16 stycznia 2012 r., natomiast brak jest danych dotyczących daty otrzymania przez (...) S.A. wcześniejszej faktury nr (...) z dnia 30 listopada 2011 r. (...

...do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrócił się do spółki (...) o zwrot zabezpieczenia, które do dnia wniesienia pozwu nie zostało mu przekazane. Wskazując jako podstawę prawną powództwa art. 647 1 § 5 k.c. powód zaznaczył, że przesłanka powstania solidarnej odpowiedzialności pozwanej jako inwestora z tytułu nieuregulowania należności przez spółkę (...) jako generalnego wykonawcę ziściła się z uwagi na fakt, że pozwana gmina o podwykonawstwie powoda wiedziała i stan ten akceptowała. W odpowiedzi na poze...

...otach przez niego wykonanych zamknął się kwotą 7882 zł potwierdzając tym samym skuteczność zarzutu potrącenia co do tej sumy. bezsporne Sąd zważył , co następuje: Strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 kc ) Prawną podstawą żądania powoda wobec pozwanego – generalnego wykonawcy jest przepis art. 647 kc a wobec inwestora - art. 647 1 § 5 Kodeksu Cywilnego . na tej podstawie opiera się też żądanie solidarnej odpowiedzialności pozwanych. Odnosząc się do żądania powoda wobec generalnego w. (...)w O. – sąd stwierdz...

...rzez ich niezastosowanie, w sytuacji, gdy stosunek prawny, jaki istniał pomiędzy stronami miał charakter umowy o roboty budowlane, a w szczególności Sąd Okręgowy zobowiązany był zastosować w niniejszej sprawie art. 647 k.c. regulujący obowiązki stron w procesie inwestycyjnym, czego nie uczynił; - art. 647 k.c. w zw. z art. 17 pkt 1 prawa budowlanego w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego w zw. z art. 486 § 1 i 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie i w konsekwencji przerzucenie na pozwaną spółkę wszelkich konsekwencji za zwłokę w...

... okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego całego zadania inwestycyjnego , co dopiero będzie warunkowało zwrot kaucji. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo do kwoty 82 989 zł na podstawie art. 647 k.c. orzekając jak w pkt I wyroku. W pozostałym zakresie, powództwo zostało oddalone, o czym orzeczono jak w pkt II wyroku. O odsetkach ustawowych za opóźnienie od zasądzonej kwoty Sąd orzekł na podstawie art. 481 kc, uwzględniając również w tym zakresie żądanie pozwu. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art....

...zenia. W tak ustalonym stanie faktycznym, Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że powództwo zasługiwało na jedynie częściowe uwzględnienie. Na wstępie wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 i nast. k.c.), w której strony przewidziały m.in. możliwość obciążenie wykonawcy karami umownym z tytułu zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy (art. 484 § 1 k.c.). Celem ustalenia, która ze stron przyczyniła się do nieterminowego zakończenia prac, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu cen, kos...

...ie ujęte w pierwotnym zakresie umowy z 27 stycznia 2011 r. Pozwana w tym zakresie zarzucała, że roboty te objęte zostały zawartą umową i tym samym zostały rozliczone. Podstawę prawną powództwa stanowił zatem art. 647 k.c., zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególn...

...między stronami pozostawało wyrażenie zgody przez inwestora na zawarcie umowy przez generalnego wykonawcę z podwykonawcą. Oceniając roszczenia dochodzone pozwem należy w pierwszym rzędzie wskazać, że zgodnie z art. 647 1 § 5 k.c. zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Analiza przepisu art. 647 1 § 2-5 k.c. prowadzi do wniosku, że do powstania odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy...

...ci roszczeń a ernatywnych zgłoszonych przez powoda wskazując m.in., że art. 639 k.c. nie może mieć zastosowania w okolicznościach niniejszej sprawy, z uwagi na to, że strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 – 658 k.c.). Poza tym, jak zarzucił pozwany, przepis art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. nie był podstawą odstąpienia przez pozwanego od umowy łączącej go z powodem. Sąd Okręgowy ustalił, co następuje: W dniu 29 września 2013 r. strony (przedsiębiorcy) zawarły umowę o roboty budowlane nr (...), której przed...

...na podstawie dowodu z zeznań świadków oraz z przesłuchania stron, o ile sąd uzna to za konieczne (art. 74 § 2 zd. ostatnie KC w zw. z art. 246 KPC). Dopuszczalne jest zatem ustalenie, że umowa o roboty budowlane (art. 647 KC) została zawarta poprzez czynności konkludentne (art. 60 KC). Rozwiązanie powyższe wydaje się systemowo niespójne, zważywszy, że z przepisu art. 647 1 § 4 KC wynika, że umowy wykonawcy z podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Tym samy...

...ości zajmie się rozważaniami dotyczącymi istnienia i zakresu odpowiedzialności pozwanego (...), zaś w dalszej części uzasadnienia rozważy podstawy występowania solidarnej odpowiedzialności Gminy S.. Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...ie jej charakter, bowiem pozwany wywodził, iż ze względu na jej cechy winna być zakwalifikowana jako umowa dostawy, w związku z czym podniósł zarzut braku odpowiedzialności określonej w art. 647 1 kc. Zgodnie z art. 647 k.c. ,,przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekaza...

...a wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). Stosownie do treści art. 647 1 § 1 – 6 k.c. obowiązującego w dacie zawarcia umowy w umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do z...

...jącej podstawy do przeprowadzenia wnioskowanego dowodu. Sąd zważył co następuje: Powództwo jako niezasadne należało oddalić w całości. Strony zawarły w niniejszej sprawie umowę o roboty budowalne. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...prawa byłaby niemożliwa wyniósł 18.150,00 zł netto (19.620,00 zł brutto). Sąd Rejonowy wskazując, iż w sprawie mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane wyjaśnił, że zgodnie z treścią art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności oraz do odebrania obiektu i do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Nat...

...bowiązaniowy, z którego spełnienia świadczenia domagał się Z. K. nie może być kwalifikowany inaczej jak umowa o dalsze wykonawstwo robót budowlanych. Jej podstawą prawną jest więc regulacja zawarta w treści art. 647 i następnych k.c. Jednocześnie przepis art. 647 1 § 1 k.c. wprowadza możliwość wykonania prac budowalnych przez podwykonawcę. Jest to jednak obwarowane wieloma warunkami. Przed wszystkim z umowy pomiędzy inwestorem i wykonawcą musi wynikać zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podw...

...ne, w tym w szczególności milczące przyjęcie przez Sąd, iż brak rozliczenia umowy o wykonanie robót budowlano montażowych E-20 1 15 nie miało znaczenia dla ostatecznego rozstrzygnięcia wyniku postępowania; 5) art. 647 k.c. poprzez przyjęcie, iż skutkiem zapłaty dokonanej przez Inwestora – (...) na rzecz B. B. (1) – podwykonawcy pozwanego, będącego jednocześnie dalszym podwykonawcom powoda – powód nabył prawo do żądania od pozwanego zwrotu zapłaconej w ten sposób kwoty; 6) art. 376 k.c. w szczególności poprzez uznanie, że s...

...żliwość zakwalifikowania powyższej umowy jako umowy o dzieło (art. 627 - 646 k.c.), bądź jako umowy o remont budynku, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o roboty budowlane (art. 658 k.c. w zw. z art. 647 - 657 k.c.). Wskazał przy tym Sąd Rejonowy, że przedmiotem umowy o roboty budowlane jest przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, z reguły powiązane z wymaganiem projektowania i zinstytucjonalizowanym nadzorem. W przedmiotowej sprawie, wynikające z umowy ś...