Baza orzeczeń sądowych

...ej kwoty tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy wynika, że wystąpiły kumulatywnie wszystkie przesłanki odpowiedzialności kontraktowej; 2. art. 471 k.c. w zw. z art. 647 k.c. poprzez przyjęcie, że w przypadku robót budowlanych o wadach można mówić jedynie wobec robót zakończonych i przedstawionych do odbioru podczas, gdy brak jest podstaw do uznania, iż jedynie zakończone prace mogą być wadliwe, a dokonanie odbioru uzasadnia jedynie domniemanie, iż zostały one wykonane prawidłowo (...

...3 k.p.c. poprzez odmówienie wiarygodności dowodom przedstawionym przez powoda i oparcie rozstrzygnięcia jedynie na dowodach dla niego niekorzystnych bez żadnego uzasadnienia; obrazę prawa materialnego, a konkretnie art. 647 i 648 k.c. przez uwzględnienie powództwa pomimo nie przedstawienia przez powodów obligatoryjnej umowy o roboty budowlane; naruszenie w sprawie zasady równości stron w zakresie respektowania praw procesowych pozwanego; naruszenie zasady koncentracji materiału dowodowego przez nadmierną przewlekłość postepowania zarówno...

...o ocenie powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Między stronami nie było sporu co do charakteru stosunku prawnego, z którego powód wywodził swoje roszczenie, a którym miała być umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c. i nast.). Powód jako okoliczności uzasadniające roszczenie dochodzone z tytułu reszty wynagrodzenia za wykonane na rzecz pozwanych roboty budowlane wskazał fakt poniesienia wydatków w kwocie 5.684.521,26 zł, obejmujących koszt zakupionych materiałów budowlanych, usług oraz wynagrodzeń należnych jego podwykonawco...

...ch pod nadzór inwestorski świadczą o spełnieniu wymogów określonych w art. 1 w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414, ze zm.) w związku z art. 647 k.c. Zadanie wykonywane przez powoda na zlecenie I., a we fragmencie obejmującym roboty związane z układaniem wykładzin przez powoda jako podwykonawcę pozwanej spółki - było realizowane zgodnie z projektem budowalnym i z zasadami wiedzy technicznej. Podwykonawca (powód) był uczestnikiem złożonej, wielostronnej sytuacj...

...asądzenia dochodzonej pozwem kwoty wobec podniesienia innych zarzutów niweczących, czy tamujących dochodzone pozwem roszczenie. Podstawą prawnej dochodzonego roszczenia należało przy tym w pierwszej kolejności w art. 647 k.c. zgodnie z którym to, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, przy warto przypomnieć , iż stosownie do art. 658 kc przepisy tytułu o robotach budowalnych stosuje się odpowiednio do umowy o wykonan...

...że na podstawie umowy był podwykonawcą. Ponadto treść ustaleń wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie wskazuje na charakter odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy w trybie art. 647 1 § 1 k.c. Zdaniem Sądu Okręgowego norma prawna wynikająca z art. 467 pkt. 3 k.c. nie definiuje pojęcia sporu, chociaż zawęża do elementu stosunku zobowiązaniowego, jakim jest podmiot. Z faktu użycia przez ustawodawcę słowa wierzyciel, wynika potrzeba szerokiego traktowania tego kryterium poprzez odniesienie do wierzy...

...dmiot uprawniony, tj. pozwaną jako beneficjenta gwarancji, określonych w umowie gwarancji warunków zapłaty, wykona określone świadczenie pieniężne na rzecz tego podmiotu (pozwanej) oraz umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.), zwana dalej stosunkiem podstawowym – tj. kontrakt nr (...) między powódką (jako generalnym wykonawcą) a pozwaną (jako inwestorem), której przedmiotem było oddanie obiektu nazywanego przez strony „Budowa Zakładu (...) ( (...)) dla (...) Obszaru (...)”, w ramach której strony postanowiły o zabezpieczeniu nale...

...i magazynu opon w siedzibie pozwanego ad. 2. Wszystkie powyższe elementy ujmowane łącznie prowadzą do wniosku, iż strony łączyły umowy o dzieło, a nie umowy dostawy. Powód wywodził swoje roszczenie z treści art. 647 1 § 1 – 6 k.c. Sąd Okręgowy ustalił, że powód był podwykonawcą ponieważ prace wykonane przez powoda w ramach umowy z pozwanym ad. 1 bezsprzecznie weszły w skład świadczenia pozwanego ad. 1 jako wykonawcy robót budowlanych w budynku będącym inwestycją pozwanego ad. 2. Sąd wskazał ponadto , że w myśl utrwalone...

...a jego podstawę, gdyż zakresem prawomocności materialnej jest objęty tylko ostateczny wynik rozstrzygnięcia, a nie jego przesłanki. W dalszej części rozważań prawnych Sąd Okręgowy dokonał wykładni przepisu art. 647 1 § 5 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie zawierania przedmiotowych umów. Sąd Okręgowy uznał, że dla przypisania odpowiedzialności pozwanemu szpitalowi na podstawie art. 647 1 § 5 k.c. należy wykazać wiedzę inwestora o udziale podwykonawcy w procesie spełniania przez generalnego wykonawcę świadczenia wynikając...

...iu o powyższe ustalenia faktyczne i ocenę materiału dowodowego Sąd pierwszej instancji uznał, że pozwanego z Konsorcjum (...), oraz powoda jako podwykonawcę i Konsorcjum (...) łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Podkreślił, że z art. 647 1 § 2 k.c. wynika obowiązek przedłożenia przez wykonawcę inwestorowi umowy z podwykonawcą lub jej projektu. Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą może być wyrażona w sposób: bierny (milczenie) albo czynny, w ramach którego można wyróżnić sposób pisem...

...równo fizycznych, jak i użytkowych, któremu z reguły towarzyszy wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór. Poza tym, elementem konstytutywnym umowy o roboty budowlane jest, dająca się wyinterpretować z art. 647 k.c., szczególna postać współdziałania inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiająca się w dostarczeniu projektu i przekazaniu terenu budowy. Cechy te przesądzają o odrębnym i samoistnym charakterze umowy o roboty budowlane i to niezależnie od statusu prawnego związ...

...zenia, gdyż nałożone przez niego kary umowne nie znajdowały oparcia, ani w przepisach prawa, ani w umowie nr (...) z dnia (...) roku zawartej pomiędzy stronami. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia sąd wskazał art. 647 i n. kc, art. 483 kc, art. 498 i 499 kc oraz 481 kc , a co do kosztów art. 98 § 1 kpc. Wyrok sądu pierwszej instancji zaskarżył w całości pozwany Powiat (...) apelacją z dnia 23 listopada 2017 r. w której zarzucił naruszenie art. 258 kpc przez oddalenie wniosków dowodowych zawartych w odpowiedzi na pozew, art. 233 § 1...

...zcze robót przez powoda. Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd Okręgowy uznał, że Gmina B. jako inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę powodowi przedmiotowego wynagrodzenia zgodnie z art. 647 1 § 5 k.c. Zdaniem Sądu pierwszej instancji w pozostałym zakresie powództwo jako nieudowodnione co do wartości podlegało oddaleniu. Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych w związku z art. 98 § 1 k.p.c., Sąd Okręgowy obciążył Gminę B. jako stronę przegrywającą nieuiszczoną opłatą w zakre...

...ą ustaliła zgodnie z umową. W oparciu o przedstawioną podstawę faktyczną Sąd Okręgowy uznał, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd wyjaśnił, że podstawę prawną żądania stanowił przepis art. 647 k.c., z którego treści wynika, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót,...

...pc przez brak należytego wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku, a w szczególności brak wskazania podstawy oddalenia roszczenia ewentualnego opartego na podstawie art. 405 kc w zw z art. 410 kc ; 3) (...) 4) naruszenia art. 647 kc przez jego błędną wykładnie i uznanie, że to powodowa Spółka była zobowiązana do uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji gdy to inwestor jest zobowiązany do dokonania formalności wymaganych przez właściwe przepisy. Wskazując na powyższe powodowa Spółka domagała się zmiany zaskarżonego wyroku i zasądzeni...

...brak norm określających bliżej powinność odbioru, za wyjątkiem odbioru częściowego na żądanie, to uzasadnione jest tu stosowanie per analogiam zasad wypracowanych w tym zakresie dla umowy o dzieło. Zgodnie z art. 647 k.c. i art. 648 § 2 k.c., zakres zobowiązań wykonawcy i roszczeń inwestora w umowie o roboty budowlane określa się za pomocą projektu budowlanego. Wykonawca, jak wynika wprost z art. 647 k.c., zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem, który w myśl art. 648 § 2 k.c. jes...

...liszu określił charakter umowy łączącej strony na umowę o roboty budowlane. Stwierdził, że uregulowana w kodeksie cywilnym umowa o roboty budowlane stanowi samodzielny typ umowy nazwanej, co wyklucza traktowanie art. 647 i nast. kc, jako przepisów szczególnych wobec art. 627 i nast. kc dotyczących umowy o dzieło. Relacja między tymi umowami jest inna np. niż w wypadku umów najmu i dzierżawy, w związku z czym nie ma w rozważanym zakresie odpowiednika art. 694 kc, który zawierałby ogólną delegację do odpowiedniego stosowania przepis...

...i reżimem technologicznym biegły określił na kwotę 37.861,13 zł. Dowód; opinia biegłego k. 436-459.. Sąd zważył co następuje; Powództwo w znacznej części zasługuje na uwzględnienie. Stosownie do treści art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...nie Sądu dokonaną przez sąd odwoławczy oceną prawną, że strony łączyła umowa o remont. Zgodnie z art. 658 k.c. do umowy o remont stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...żył, co następuje: Strony łączyła umowa o roboty budowalne, precyzyjnie o wykonanie remontu z dnia 14 kwietnia 2011 r. o nr (...), do której treści zastosowanie znajdują przepisy o umowie o roboty budowlane, tj. art. 647 kc i następne w zw. art. 658 kc. W pierwszej kolejności Sąd rozważył zarzut pozwanego w zakresie przedawnienia roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem (art. 118 kc) z upływem 3 lat w związku z prowadzeniem przez powoda działalności gospodarczej. W tym zakresie podzielić należy twierdzenia strony powodowej kwestionuj...

...ierdził pozwany M. K. braku podstaw do domagania się od niego zapłaty (o czym jeszcze poniżej). Sąd I instancji jako podstawę prawną rozstrzygnięcia – w odniesieniu do obydwu pozwanych – wskazał na przypisy art. 647 k.c. w zw. z art. 647 1 § 5 k.c. , zatem podnoszone w apelacji okoliczności, że z treści wyroku nie wiadomo na jakiej podstawie Sąd wywodzi solidarną odpowiedzialność pozwanych jest niezrozumiałe, zwłaszcza w kontekście przywołania w uzasadnieniu, że nie sposób przyjąć aby strony (powoda i pozwanego ad. 2) łączy...

...rzygnął o żądaniu powoda. W niniejszej sprawie powód domagał się zapłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej z pozwanym w dniu 29 października 2012 roku umowy o roboty budowlane. Roszczenie to znajduje podstawę w art. 647 k.c. Pozwany bronił się zarzutem potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, którą zastrzeżono w przedmiotowej umowie na wypadek opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Winien zatem wykazać, że stosownie do art. 498 §1 k.c. przysługuje mu wobec powoda wymagalna wierzytelność o zapłatę kary umownej. Pozwany...

...y pamiętać, że zamawiający, jako inwestor, jest zobowiązany do przygotowania inwestycji oraz odpowiada za sporządzenie i dostarczenie wszystkich dokumentów, które składają się na opis przedmiotu zamówienia ( art. 647 k.c.). Zamawiający może co prawda zobowiązać wykonawcę w SIWZ do poinformowania go o dostrzeżonych brakach i błędach w dokumentacji, wykonawca nie ma jednak obowiązku szczegółowego sprawdzania dokumentacji w celu weryfikacji jej poprawności. Taki obowiązek nie wynika również z art. 651 k.c. Jak słusznie wskazuje s...

...ł pozwanych solidarnie obowiązkiem zwrotu powódce kosztów procesu (pkt 3). Sąd Rejonowy uznał za zasadne roszczenie powoda jako podwykonawcy w procesie budowlanym w stosunku do inwestora – Gminy Ż., w oparciu o art. 647 ( 1) § 2 i 5 k.c., wskazując na wyrażoną przez niego w sposób czynny dorozumiany zgodę na wykonywanie przez powoda określonych prac w trakcie inwestycji modernizacji (...) w S. w Ż.. W zakresie odpowiedzialności drugiego z pozwanych, tj. wykonawcy, z którym powód zwarł umowę o roboty budowlane, Sąd I instancji nie u...

...nym stanie faktycznym Sąd Rejonowy oddalił powództwo w całości, uznając, że powód nie wykazał, że zrealizował zakres prac objętych trzecią wystawioną przez siebie fakturą. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 647 k.c. w zw. z art. 658 k.c., przez umowę o roboty budowlane (odpowiednio również umowę o wykonanie remontu) wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynn...

...ch od kwoty 33.000 zł od dnia 6 stycznia 2015 roku do dnia 18 sierpnia 2015 roku. W pozostałej części powództwo podlegało oddaleniu jako nieuzasadnione. Strony zawarły umowę o wykonanie budynku, o której mowa w art. 647 kc. Zgodnie z art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczegó...

...ło, że strony postępowania zawarły umowę o roboty budowlane. Okolicznościami spornymi wymagającymi rozstrzygnięcia było czy doszło do przedawnienia roszczenia powódki oraz ważność uznania długu. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

....c., naruszenie przepisu art. 454 § 2 k.c. w zw. z art. 354 § 1 k.c. ,naruszenie przepisu art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 354 § 1 k.c. w zw. z § 9 Umowy Podstawowej i w zw. z § 2 Aneksu nr (...), naruszenie przepisu art. 647 k.c. ,naruszenie przepisu art. 316 § 1 k.p.c. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji z uwagi na nierozpoznanie przez sąd istoty sprawy; ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez orzeczenie o obowiązku zapłaty przez...

...żała mu się także kwota 123.000 zł brutto objęta fakturą VAT nr (...). W ocenie Sądu Apelacyjnego nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut przedawnienia roszczenia. Strony łączyła umowa o roboty budowlane – art. 647 kc i następne – albowiem jej przedmiotem była realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się w terminach ogólnych unormowanych w art. 118 kc. Ponieważ dochodzone roszczenie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem dzia...

...SK 95 14, nie publ.). W niniejszym postępowaniu członkowie konsorcjum reprezentowani przez przedstawiciela lidera konsorcjum wspólnie zawarli z pozwanym umowę nr (...) na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie zaś z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...