Baza orzeczeń sądowych

...w niniejszej sprawie dowód z przesłuchania stron, ponieważ przeprowadzenie tego dowodu jest faku atywne, a przedstawiciele żadnej ze stron (ich organów) nie stawili się na żadnym z terminów rozprawy. Zgodnie z art. 647 k. c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekaza...

...równo fizycznych, jak i użytkowych, któremu z reguły towarzyszy wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór. Poza tym, elementem konstytutywnym umowy o roboty budowalne jest, dająca się wyinterpretować z art. 647 k.c., szczególna postać współdziałania inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiająca się w dostarczeniu projektu i przekazaniu terenu budowy. Cechy te przesądzają o odrębnym i samoistnym charakterze umowy o roboty budowlane i to niezależnie od statusu prawnego związ...

...powództwo jako przedwczesne i w związku z tym winno być oddalone. Sąd Okręgowy wskazywał, że umowę łączącą strony z dnia 24.02.2015 r. należało zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane unormowaną w art. 647 i nast. k.c. Bezspornym w sprawie było, iż powód jako generalny wykonawca zrealizował prace przewidziane umową, czego rezu atem było podpisanie protokołu odbioru końcowego budowy w dniu 27.07.2016 r., w którym stwierdzono, iż zrealizowane roboty spełniają warunki przekazania zamawiającemu (k. 57). Kwestią sporną n...

...owoda dokumenty dowodzą, że wierzytelność wobec pozwanego przeszła skutecznie na stronę powodową. W konsekwencji zarzut pozwanego o braku legitymacji czynnej i biernej uznać należało za bezskuteczny. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ącego, której nie mógł przewidzieć” oraz „ wydłużenie okresu realizacji Kontraktu poprzez konieczność wymiany gruntów nienośnych było okolicznością obciążającą pozwanego” – podczas gdy zgodnie z art. 647 k.c. na pozwanych ciążył obowiązek dostarczenia powodom niewadliwej dokumentacji projektowej, ii) „ skoro zatem strony przewidziały konieczność budowy objazdów określonych w punktach, oczywistym jest, na co wskazał pozwany na karcie 6290 odpowiedzi na pozew, że ruch na drodze (...) mimo realizacji inwestycji, miał...

...awarcia umowy, tj. sprzed 1 czerwca 2017 r., gdy weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933). Podkreślił, że regulacja art. 647 k.c. kreuje szczególnego rodzaju solidarną odpowiedzialność inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku obligacyjnego między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, którego stroną inwestor ani generalny wykonawca nie jest. Ma ona charakter wyjątkowy, w związku z czym jego wykł...

...z 22.02.2018 r, sąd uznał za spóźnione i zmierzające do przedłużenia postępowania. 3. Ocena prawna Strony łączyła umową z 28 grudnia 2016r, którą należy uważać za umowę o roboty budowlane określoną w art. 647 kc. Przedmiot umowy czyli odwierty dolnego źródła ciepła należy uznać za części budowlane urządzeń technicznych w postaci instalacji ogrzewania (art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo budowlane). Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że powód w kwietniu 2017r dokonał wierceń na głębokość 130 m...

...oty po upływie 30 dni od podpisania protokołu odbioru robót, b druga połowa po upływie 3 lat od odbioru robót. Kwota 90.992,28 zł odpowiada połowie kaucji gwarancyjnej. Jako podstawę roszczenia powód wskazał art. 647 (1) § 5 k.c. gdyż pozwany wyraził zgodę na wykonywanie robót przez powoda jako podwykonawcę. Powód powołał się w pozwie na wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, (sygn. akt(...) – Sąd Rejonowy dla K.wK.- w grudniu 2012r). Strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu. Na...

...ę na przepisy w ich brzmieniu do tej daty, jako mające zastosowanie w sprawie. Sąd podał, że poczynione w sprawie ustalenia pozwalają na przyjęcie, że strony związały się umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 1.081.245,55 zł. W umowie strony umówiły, że strona powodowa wykona przedmiot umowy ze swoich materiałów, roboty zakończy do dnia 10 października 2014 r., a na wypadek zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy zapłaci karę umowną – 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźn...

...z art. 494 k.c. Powód odstąpił od umowy w zakresie prac niewykonanych. Pozwani byli więc uprawnieni do zatrzymania wynagrodzenia za roboty wykonane powiększonego o należny podatek od towarów i usług na podstawie art. 647 k.c. Biorąc pod uwagę odpowiednie zastosowanie przepisów umowy o dzieło do kwestii wynagrodzenia wykonawcy, w obecnym stanie prawnym w praktyce dopuszczalne jest umówienie się, zgodnie z przepisami art. 629 i 630 kc o wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wskazane przepisy mo...

...Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego i powołanych przez niego świadków także odnośnie do tego, że pozwany miał mieć trudności w nawiązaniu kontaktu z powodem. Sąd Rejonowy oparł swoje rozstrzygnięcie na art. 647 i nast. k.c., wskazując, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. W oparciu o poczynione ustalenia faktyczne uznał za bezsporne niewykonanie umowy, zapłatę wynagrodzenia za wykonaną część umówionych prac, jak również to, że do dnia 6 lipca 2017 roku, kiedy to upłynął termin wykonania umowy, pozwany wykonał...

...sługiwało na oddalenie w całości, a co za tym idzie koniecznym było zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania; II naruszenie przepisów prawa materialnego w wyniku wadliwych ustaleń faktycznych, to jest: A art. 647 k.c. w zw. z art. 65 §1 i 2 k.c. oraz - §14 i §15 umowy i art. 6 k.c. poprzez ich błędną wykładnię oraz wadliwe uznanie, że powodowie byli uprawnieni do obciążenia pozwanej kwotą udokumentowaną fakturą VAT nr (...) tytułem wynagrodzenia za rzekomo wykonany zakres robót (100%), podczas gdy umowa zawarta między str...

...yszczalni Ścieków w Ż., R.. Powodowie pismem z dnia 27 lutego 2011 r., ponownie wezwali pozwaną do zapłaty . Pismem z dnia 15 marca 2012 r., strona pozwana oświadczyła, że powodom nie przysługują uprawnienia z art. 647 k.c. z uwagi na niepowiadomienie zamawiającego o zamiarze powierzenia robót podwykonawcom i nieuzyskania zgody zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy. Przy tym stanie faktycznym Sąd pierwszej instancji uznał powództwo za zasadne. Odwołując się do treści i celu art. 647 ( 1) § 5 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dn...

...przesłanek powstania po jego stronie roszczenia o zapłatę części wynagrodzenia umownego, które należałoby mu się za wykonanie tych prac. Oddalenie powództwa o zapłatę tego wynagrodzenia nie naruszało zatem art. 647 k.c. Wobec zaś oddalenia powództwa powoda o zapłatę wynagrodzenia jako zasadne ocenić należy zawarte w pkt II zaskarżonego wyroku rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, zgodne z regułą z art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z którą stronę przegrywającą obciążają koszty postępowania. Zatem również i w zakresie doty...

...z Zamawiającego, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 ( 1 )§ 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonan...

...pierwszej instancji wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane na podstawie której powód domagał się niniejszym pozwem zasądzenia od pozwanej wynagrodzenia za zrealizowane częściowo prace. Zgodnie z art. 647 k.c. zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekaza...

...d w ramach udzielonej 36-miesięcznej gwarancji, to powód był uprawniony do podjęcia decyzji o usunięciu wad na własny koszt i następnie obciążenia tymi kosztami pozwanego stosownie do art. 471 k.c. w związku z art. 647 k.c. (k.107-108). Powyższy wyrok pozwany zaskarżył w całości wnosząc o jego zmianę poprzez uniewinnienie zarzucając mu, że został wydany bez przedstawienia dokumentacji technicznej przed wystąpieniem usterek jak i po ich usunięciu, która byłaby podstawą do rozstrzygnięcia powyższego sporu. Jego zdaniem poczynione...

...h miarkowanie wysokości kar umownych w postaci wykonania przez powoda zobowiązania w znacznej części i zastrzeżenia kar umownych rażąco wygórowanych, a w konsekwencji nieprawidłowe ich naliczenie; 3. naruszenie art. 647 k.c. w związku z art 58 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, że pozwany winien dokonać protokolarnego odbioru końcowego robót realizowanych przez powoda w ramach umowy Nr (...) oraz w ramach umowy Nr (...) dopiero w przypadku stwierdzenia braku występowania jakichkolwiek wad czy usterek, a co za tym idzie, do tego czasu powód poz...

...ch przez pozwanych). Podstawy roszczenia powoda Sąd Okręgowy upatrywał w art. 518 § 1 pkt. 1 k.c., ze względu na spełnienie świadczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej, za realizację którego (zgodnie z art. 647 k.c. i postanowieniami umownymi) byli odpowiedzialni pozwani. Wystarczającą przesłanką domagania się przez powoda zwrotu świadczenia spełnionego za pozwanych była więc sama zapłata należności Podwykonawcy w warunkach art. 647 ( 1) § 5 k.c., bez konieczności wykazywania szkody. Również w kontrakcie głównym, w kt...

...dnia 18 maja 2007 r., I CSK 51 07, niepubl; wyrok SN z dnia 3 grudnia 2004 r., III CK 51 07, niepubl.). W każdym przypadku świadczenie wykonawcy musi jednak prowadzić do powstania obiektu. Podkreślić wypada, że w art. 647 kc używa się określenia „obiekt” podczas, gdy w art. 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zawarta jest jedynie definicja „obiektu budowlanego”. Zestawienie tych pojęć wskazuje, że nie są one tożsame, albowiem pojęcie kodeksowe ma szersze znaczenie, okr...

..., protokoły k. 28 – 32 , akta I Nc 177 17 : pozew k. 2 – 5 , faktura k. 87 ,wezwanie do zapłaty k. 89 , nakaz zapłaty k. 106, Sąd zważył, co następuje : Strony łączyła umowa o roboty budowlane . Zgodnie z art. 647 k.c. (kodeku cywilnego ) przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu , wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej , a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczegól...

...ny bezspornie łączyła umowa o wykonanie robót budowlanych, z dnia 9 czerwca 2017 roku, której przedmiot stanowiła droga dojazdowa między ul. (...) a bramą (...). Umowa precyzowała stawkę za m 2 prac. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...budowlane podkreślając, że niezbyt duży rozmiar prac i niski stopień skomplikowania prac świadczył o łączącej strony umowie o dzieło w rozumieniu art. 627 kc, a nie umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 kc. Z powyższych też względów ewentualne roszczenie wynikające z umowy o dzieło przedawniałby się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, zgodnie z art. 646 kc. Sąd uznał poniesiony przez pozwanych zarzut przedawnienia za chybiony. Co prawda prace wykonawcze dotyczące schodów zostało zakończone na przełomie listo...

...ec oddalenia apelacji pozwanego. Mając na względzie powyższe ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy uznał, że gabiony zostały wykonane przez pozwanego w oparciu o ustną umowę o roboty budowlane w rozumieniu przepisu art. 647 k.c. W ocenie Sądu ustaleniu temu nie przeczy niedochowanie formy pisemnej dla tego rodzaju umowy ani też to, że gabiony realizowano bez projektu, pozwolenia budowlanego czy nadzoru inwestorskiego. W tym zakresie Sąd powołał się na charakter wykonywanych robót i ich rozmiar. Zdaniem Sądu Okręgowego powód udowodnił, ż...

...odowego oraz art. 328par.1 kpc , a także naruszenie prawa materialnego, tj. art. 498 par.1 kc poprzez uznanie, ze pozwanemu przysługuje wierzytelność uprawniona do dokonania potrącenia oraz art. 632par.1 kc w zw. z art. 647kc poprzez jego niezastosowanie , wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa w całości oraz obciążenia pozwanego kosztami procesu za obie instancje. Powód złożył także wniosek ewentualny z żądaniem uchylenia wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpozna...

...rminie na rzecz powoda przez pozwanego wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie umowy numer (...), także żądanie powoda odnośnie kwoty 170,56 złotych było zasadne. Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 647 k.c. w zw. z art. 481 k.c. w zw. z art. 4, art. 7 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 684) zasądził w punkcie pierwszym wyroku od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz powod...

...enia rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Sąd Rejonowy zważył, iż powództwo podlega oddaleniu. W niniejszej sprawie niesporną byłą okoliczność, że strony zawarły umowę o roboty budowlane. Zgodnie z treścią art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...nego wykonawcę ani przez inwestora obciążony jakąkolwiek karą umowną. Przechodząc do merytorycznych rozważań, wskazać należy, że w ocenie Sądu strony łączyła umowa o roboty budowlane. Zgodnie z treścią art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ążącej strony. Stosownie do przepisu art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności oraz do odebrania obiektu i do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Za...

...nia dowodowego przeprowadzonego w niniejszej sprawie, że również w rozpatrywanym przypadku zachodzi solidarna odpowiedzialność inwestora z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, na podstawie art. 647 1§5 kc. Analiza zgłoszonych przez pozwanego zarzutów przedstawia się tak jak w orzeczeniach sądów obu instancji dokonana w sprawach VI GC 124 15 i I AGa 112 18. W szczególności wskazać należy, że podstawą roszczeń powoda w stosunku do pozwanego jest przepis art. 647 1 k.c. W w przepis w jego § 5 statuuje ustawową b...