Baza orzeczeń sądowych

...nego, podczas gdy został zlecony oraz opłacony w całości wyłącznie przez powódkę, co wprost wynika z umowy łączącej strony. Powyższy obowiązek ciążący na powódce wynika nie tylko z umowy ale również z art. 647 k.c. oraz art. 25 ustawy prawo budowlane. Pozwana od samego początku postępowania wskazywała, że to powódka dostarczyła jej przedmiotowy projekt. Przyjęcie zatem przez Sąd I instancji, jakoby okoliczność zlecenia przez pozwaną wykonania projektu wykonawczego była między stronami bezsporna, jest - zdaniem skarżącej...

...osowania do zamówień, których wartość nie przekraczała 14.000 euro, co według średniego kursu NBP na 20 czerwca (...). wynosi równowartość 60.531,80 zł, zaś wartość wskazana w umowie wynosi 75.000 zł; c) art. 647 1§ 6 k.c. poprzez nie uznanie umowy z stron za nieważną mimo, że jej postanowienia oraz postanowienia umowy inwestora z wykonawcą nie zawierały ustaleń co do zakresu robót, które będą wykonywane przez podwykonawców, a wykonawca nie posiadał zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcami oraz nie przedstawił inwe...

...aś pozwany (powód wzajemny) domaga się wynagrodzenia tytułem wykonanych robót dodatkowych, z którego zapłatą wstrzymał się powód (pozwany wzajemny). Strony związane były umową o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...dzieło, zaś peł. pozwanego, iż jest to umowa o roboty budowlane. W ocenie Sądu decydującego znaczenia w tym zakresie nie mogło mieć zatytułowanie przez strony umowy jako „umowa o roboty budowlane". Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...reślonym w zawartej przez strony umowie. W tej sytuacji, zdaniem Sądu pierwszej instancji powódka mogła domagać się wyłącznie wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie. W związku z powyższym na podstawie art. 647 k.c. a contrario w zw. z art. 632 § 1 k.c. i w zw. z art. 405 k.c. a contrario powództwo zostało przez ten Sąd oddalone. Podstawę rozstrzygnięcia o kosztach procesu, zgodnie z zasadą odpowiedzialności stron za jego wynik procesu, stanowiły przepisy art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. Od powyższego wyroku apelację z...

...anowiska sądu I instancji, że pozwana miała obowiązek dokonania końcowego odbioru robót niezależnie od istniejących wad. Pozwana miała obowiązek odbioru o ile przedmiot umowy posiadał cechy, o których mowa w art. 647 k.c. i pozostawał zgodny z umową. Pozwana zaś twierdzi, że obiekt został zbudowany niezgodnie z projektem budowlanym i że 12.12.2014r. wydany został nakaz rozbiórki części budynku jako niezgodnej z projektem ( k.497). To powód powinien w tych okolicznościach wykazać, że zaoferowany pozwanej przedmiot posiadał cechy...

...sięgowa, k. 87. Sąd zważył, co następuje: Powód dochodzi należności z umowy z dnia 31 marca 2016 r., tj. wynagrodzenie z umowy o roboty budowalne (§ 5 pkt 1 umowy). Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wynika z art. 647 kc. Kwalifikacja umowy łączącej strony jako umowy o roboty budowalne nie stanowiła przedmiotu sporu. Przy czym kwalifikacja umowy jako umowy o dzieło (art. 647 kc) nie zmienia rozstrzygnięcia w sprawie. W ocenie Sądu powód wykonał umowę w terminie, tj. do dnia 31 maja 2016 r. Do tego dnia zakończono prace i wykonanie u...

...ww. kwoty w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma. Pismem z dnia 18 marca 2014 roku powód wezwał do zapłaty pozwanego, kierując pismo do (...) w S., powołując w uzasadnieniu jako podstawę prawną art. 647 ( 1) § 5 k.c. W odpowiedzi (...) jako jednostka Skarbu Państwa, pismem z dnia 18 kwietnia 2014 roku odmówił spełnienia żądania zapłaty kwoty 215.250 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 maja 2012 roku tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac remontowych nabrzeża po wschodniej stronie (...), prac dodatkowych oraz zw...

...Zeznania świadka D. S. i K. S. w tym zakresie Sąd uznał za niewiarygodne. Sąd zważył, co następuje: Strony łączyła umowa o roboty budowlane z dnia 19.09.2011 r. Odnośnie samych obowiązków stron to zgodnie z art.647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania t...

...kumenty, zeznania świadków i stron oraz opinię biegłego W. Ż.. Dokonując oceny zasadności roszczenia sąd ten wskazał, że umowa stron miała elementy umowy o roboty budowlane oraz umowy sprzedaży i przywołał art. 647 k.c. Dalej wyjaśnił, że istota problemu sprowadza się do kwestii czy powód miał prawo do odstąpienia od umowy oraz czy mógł domagać się zapłaty kary umownej. Warunki odstąpienia od umowy zostały uregulowane w § 4 umowy, a powód w odstąpieniu z dnia 31 grudnia 2013 roku podał dwie podstawy tj. określoną w pkt 1...

...zastrzeżonego karą umowną. Sąd I instancji wskazał, że podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią w szczególności przepisy dotyczące wykładni oświadczeń woli (art. 65 § 1 k.c.) i umowy o roboty budowlane (art. 647 i n. k.c.) w związku z przepisami o skutkach odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.) oraz zastrzeżeniu kary umownej (art. 483 i n. k.c.). Zdaniem Sądu Okręgowego zawierając umowę strony nie zdefiniowały czynności, której wykonanie przez pozwaną ma stanowić o faktycznym „rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy” w roz...

...ia powód wskazał klauzule Warunków Kontraktu o numerach 14.7, 13.1(e) w zw. 13.3 w. zw. z 12.3 w zw. z 14.7, 4.12, 17.3. w zw. z 17.4 Warunków Kontraktu oraz odszkodowanie należne na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 647 k.c. z tytułu nienależytego wykonania kontraktu. 2) Kwota 6.425.324.95 zł z tytułu wykonania przez powoda dodatkowo 23.376,03 metrów bieżących kolumn kamiennych w związku ze zwiększona plastycznością gruntów na placu budowy (Roszczenie nr 2). Z uwagi na odmienne warunki gruntowe na placu budowy niż w dokumentacji geo...

...unku do umowy zawartej przez generalnego wykonawcę (...) sp. z o.o. w K. (1) z inwestorem (...) sp. z o.o. w K.. Sąd pierwszej instancji słusznie zakwalifikował tę umowę jako umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c., gdyż jej wykonanie, oparte na projektach wykonawczych, spełniać musiało wymogi prawa budowlanego, a jednocześnie podlegało nadzorowi inwestorskiemu, zaś przedmiot umowy mieści się w pojęciu robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz...

...w niniejszej sprawie dowód z przesłuchania stron, ponieważ przeprowadzenie tego dowodu jest faku atywne, a przedstawiciele żadnej ze stron (ich organów) nie stawili się na żadnym z terminów rozprawy. Zgodnie z art. 647 k. c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekaza...

...równo fizycznych, jak i użytkowych, któremu z reguły towarzyszy wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór. Poza tym, elementem konstytutywnym umowy o roboty budowalne jest, dająca się wyinterpretować z art. 647 k.c., szczególna postać współdziałania inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiająca się w dostarczeniu projektu i przekazaniu terenu budowy. Cechy te przesądzają o odrębnym i samoistnym charakterze umowy o roboty budowlane i to niezależnie od statusu prawnego związ...

...powództwo jako przedwczesne i w związku z tym winno być oddalone. Sąd Okręgowy wskazywał, że umowę łączącą strony z dnia 24.02.2015 r. należało zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane unormowaną w art. 647 i nast. k.c. Bezspornym w sprawie było, iż powód jako generalny wykonawca zrealizował prace przewidziane umową, czego rezu atem było podpisanie protokołu odbioru końcowego budowy w dniu 27.07.2016 r., w którym stwierdzono, iż zrealizowane roboty spełniają warunki przekazania zamawiającemu (k. 57). Kwestią sporną n...

...owoda dokumenty dowodzą, że wierzytelność wobec pozwanego przeszła skutecznie na stronę powodową. W konsekwencji zarzut pozwanego o braku legitymacji czynnej i biernej uznać należało za bezskuteczny. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ącego, której nie mógł przewidzieć” oraz „ wydłużenie okresu realizacji Kontraktu poprzez konieczność wymiany gruntów nienośnych było okolicznością obciążającą pozwanego” – podczas gdy zgodnie z art. 647 k.c. na pozwanych ciążył obowiązek dostarczenia powodom niewadliwej dokumentacji projektowej, ii) „ skoro zatem strony przewidziały konieczność budowy objazdów określonych w punktach, oczywistym jest, na co wskazał pozwany na karcie 6290 odpowiedzi na pozew, że ruch na drodze (...) mimo realizacji inwestycji, miał...

...awarcia umowy, tj. sprzed 1 czerwca 2017 r., gdy weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933). Podkreślił, że regulacja art. 647 k.c. kreuje szczególnego rodzaju solidarną odpowiedzialność inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku obligacyjnego między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, którego stroną inwestor ani generalny wykonawca nie jest. Ma ona charakter wyjątkowy, w związku z czym jego wykł...

...z 22.02.2018 r, sąd uznał za spóźnione i zmierzające do przedłużenia postępowania. 3. Ocena prawna Strony łączyła umową z 28 grudnia 2016r, którą należy uważać za umowę o roboty budowlane określoną w art. 647 kc. Przedmiot umowy czyli odwierty dolnego źródła ciepła należy uznać za części budowlane urządzeń technicznych w postaci instalacji ogrzewania (art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo budowlane). Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że powód w kwietniu 2017r dokonał wierceń na głębokość 130 m...

...oty po upływie 30 dni od podpisania protokołu odbioru robót, b druga połowa po upływie 3 lat od odbioru robót. Kwota 90.992,28 zł odpowiada połowie kaucji gwarancyjnej. Jako podstawę roszczenia powód wskazał art. 647 (1) § 5 k.c. gdyż pozwany wyraził zgodę na wykonywanie robót przez powoda jako podwykonawcę. Powód powołał się w pozwie na wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, (sygn. akt(...) – Sąd Rejonowy dla K.wK.- w grudniu 2012r). Strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu. Na...

...ę na przepisy w ich brzmieniu do tej daty, jako mające zastosowanie w sprawie. Sąd podał, że poczynione w sprawie ustalenia pozwalają na przyjęcie, że strony związały się umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 1.081.245,55 zł. W umowie strony umówiły, że strona powodowa wykona przedmiot umowy ze swoich materiałów, roboty zakończy do dnia 10 października 2014 r., a na wypadek zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy zapłaci karę umowną – 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźn...

...z art. 494 k.c. Powód odstąpił od umowy w zakresie prac niewykonanych. Pozwani byli więc uprawnieni do zatrzymania wynagrodzenia za roboty wykonane powiększonego o należny podatek od towarów i usług na podstawie art. 647 k.c. Biorąc pod uwagę odpowiednie zastosowanie przepisów umowy o dzieło do kwestii wynagrodzenia wykonawcy, w obecnym stanie prawnym w praktyce dopuszczalne jest umówienie się, zgodnie z przepisami art. 629 i 630 kc o wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wskazane przepisy mo...

...Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego i powołanych przez niego świadków także odnośnie do tego, że pozwany miał mieć trudności w nawiązaniu kontaktu z powodem. Sąd Rejonowy oparł swoje rozstrzygnięcie na art. 647 i nast. k.c., wskazując, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. W oparciu o poczynione ustalenia faktyczne uznał za bezsporne niewykonanie umowy, zapłatę wynagrodzenia za wykonaną część umówionych prac, jak również to, że do dnia 6 lipca 2017 roku, kiedy to upłynął termin wykonania umowy, pozwany wykonał...

...sługiwało na oddalenie w całości, a co za tym idzie koniecznym było zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania; II naruszenie przepisów prawa materialnego w wyniku wadliwych ustaleń faktycznych, to jest: A art. 647 k.c. w zw. z art. 65 §1 i 2 k.c. oraz - §14 i §15 umowy i art. 6 k.c. poprzez ich błędną wykładnię oraz wadliwe uznanie, że powodowie byli uprawnieni do obciążenia pozwanej kwotą udokumentowaną fakturą VAT nr (...) tytułem wynagrodzenia za rzekomo wykonany zakres robót (100%), podczas gdy umowa zawarta między str...

...yszczalni Ścieków w Ż., R.. Powodowie pismem z dnia 27 lutego 2011 r., ponownie wezwali pozwaną do zapłaty . Pismem z dnia 15 marca 2012 r., strona pozwana oświadczyła, że powodom nie przysługują uprawnienia z art. 647 k.c. z uwagi na niepowiadomienie zamawiającego o zamiarze powierzenia robót podwykonawcom i nieuzyskania zgody zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy. Przy tym stanie faktycznym Sąd pierwszej instancji uznał powództwo za zasadne. Odwołując się do treści i celu art. 647 ( 1) § 5 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dn...

...przesłanek powstania po jego stronie roszczenia o zapłatę części wynagrodzenia umownego, które należałoby mu się za wykonanie tych prac. Oddalenie powództwa o zapłatę tego wynagrodzenia nie naruszało zatem art. 647 k.c. Wobec zaś oddalenia powództwa powoda o zapłatę wynagrodzenia jako zasadne ocenić należy zawarte w pkt II zaskarżonego wyroku rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, zgodne z regułą z art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z którą stronę przegrywającą obciążają koszty postępowania. Zatem również i w zakresie doty...

...z Zamawiającego, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 ( 1 )§ 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonan...

...pierwszej instancji wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane na podstawie której powód domagał się niniejszym pozwem zasądzenia od pozwanej wynagrodzenia za zrealizowane częściowo prace. Zgodnie z art. 647 k.c. zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekaza...

...d w ramach udzielonej 36-miesięcznej gwarancji, to powód był uprawniony do podjęcia decyzji o usunięciu wad na własny koszt i następnie obciążenia tymi kosztami pozwanego stosownie do art. 471 k.c. w związku z art. 647 k.c. (k.107-108). Powyższy wyrok pozwany zaskarżył w całości wnosząc o jego zmianę poprzez uniewinnienie zarzucając mu, że został wydany bez przedstawienia dokumentacji technicznej przed wystąpieniem usterek jak i po ich usunięciu, która byłaby podstawą do rozstrzygnięcia powyższego sporu. Jego zdaniem poczynione...