Baza orzeczeń sądowych

...wy nie podzielił zarzutów pozwanego, co do nienależytego wykonania umowy, czy też nieprawidłowych czynności formalnych po jej wykonaniu. Umowę zawartą przez strony zakwalifikował jako umowę o roboty budowlane (art. 647 kc), podając, że jednym z najważniejszych obowiązków inwestora jest zapłata wynagrodzenia, które winno być w umowie szczegółowo określone i niezalenie od tego czy zostało ustalone jako kosztorysowe, czy jako i ryczałtowe, to niewykonanie kosztorysu powykonawczego nie uprawnia inwestora od wstrzymania się z wypłatą...

...a rozstrzygnięcia sprawy i nie przekazał żadnych informacji w tym przedmiocie podczas przesłuchania. Sąd zważył, co następuje: Podstawowym obowiązkiem inwestora w umowie o roboty budowlane jest – stosownie do art. 647 k.c. – zapłata wykonawcy umówionego wynagrodzenia, przy czym może zostać ono określone wprost w treści umowy, pod postacią określonej sumy pieniężnej lub przez wskazanie metody, która w przyszłości pozwoli wyliczyć jej wysokość. W praktyce przyjęło się je określać jako wynagrodzenie ryczałtowe, które jest...

...towanych budynkach nie była możliwa pełna jej działalność. Po dokonaniu takich ustaleń Sąd Okręgowy stwierdził, że roszczenie powoda jest uzasadnione w części, a strony łączyły umowy o roboty budowlane ( art. 647 k.c.). Sąd wskazał, że bezsprzecznie doszło odstąpienia przez powoda od obu Umów zawartych przez strony, co nastąpiło z dniem 25 czerwca 2010 r. wobec umowy nr (...) (III etap) z dnia 27 sierpnia 2009 r., a z dniem 5 lipca 2010 r., wobec umowy nr (...) z 16 lipca 2008r. (I etap). Przyczyną odstąpienia od Umów przez pow...

...na fakturach. Są d zwa żył, co następuje: Powództwo o zapłatę kwoty 104 214,44 zł okazało się nieuzasadnione. Strony zawarły między sobą w dniu 9 lipca 2013 r. umowę nr (...) o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. tego rodzaju umowa zobowiązuje wykonawcę do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i d...

...mem z dnia 18 grudnia 2012 r. (doręczonym pozwanemu w dniu 19 grudnia 2012 r.) J. P. – w związku z pracami wykonawczymi dokonanymi przez jego firmę na podstawie umowy z 12 kwietnia 2012 r., działając na podstawie art. 647 k.c., zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zabezpieczenie przysługujących mu wierzytelności. W odpowiedzi na powyższe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pismem datowanym na 31 grudnia 2012 r. poinformowała, że jej zobowiązania wobec firmy (...) sp. z o.o. zostały uregulowane. Nas...

...56.896,43 zł. W oparciu o powyższe ustalenia Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, ze roszczenie powódki nie zasługuje na uwzględnienie. Wskazał, że strony łączyła ustna umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c., która obejmowała wyburzenie budynku mieszkalnego oraz wzniesienie na jego miejscu nowego budynku mieszkalnego, a także wykonanie dodatkowych robót stosownie do potrzeb postępującej budowy, w tym robót inżynieryjnych: drenarskich, kanalizacyjnych i wodociągowych. Okoliczności te były bezsporne, spór dotyczył bow...

...twierdził Sąd Okręgowy, że nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut przedawnienia skoro nie może budzić wątpliwości, że wszelkie prace, wykonane przez powódkę miały charakter robót budowlanych w rozumieniu art. 647 k.c. Niczym nie jest uzasadniony pogląd pozwanej, że przy realizacji robót budowlanych wynikających z umów stron, niektóre czynności stanowiły realizację umowy o dzieło. Termin zakończenia prac oznaczony był na 15 października 2010 r. i 30 listopada 2010 r. i ten (lub odbioru prac) jest miarodajny dla przyjęcia daty...

...ego Wykonawcy a kwotami już przez niego zapłaconymi oraz odsetki za okres od dnia upłynięcia terminu wyznaczonego wezwaniem pozwanego do zapłaty należności. Powód dochodzone pozwem roszczenie opiera na podstawie art. 647 ( 1) § 5 k.c. (w brzmieniu przed zmianami). Zgodnie z treścią tego przepisu zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Z kolei zgodnie z treścią § 3 pkt. 11 umowy zawartej pomiędzy Miastem...

...tawie tak ustalonego stanu faktycznego Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w znacznej części. Umowę z dnia 24 maja 2010 r. zakwalifikował jako umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Powód dochodził zapłaty kwoty 1.520.702,38 zł z dwóch faktur VAT, które zostały wystawione w oparciu o dwie podstawy: fakturę końcową nr (...) z dnia 21 marca 2012 r. na kwotę 1.007.339,44 zł plus podatek VAT – tytułem zapłaty za roboty określone w umowie łączącej strony i fakturę nr (...) z dnia 21 marc...

...budowlanych, instalacyjnych robót związanych z rurociągami przemysłowymi i sieciami rozdzielczymi. Umowy realizowane przez płatnika składek na rzecz kontrahentów były umowami o roboty budowlane lub ich części (art. 647 kc), bądź też umowami o dzieło realizowanymi w ramach umów o roboty budowlane. Realizację niektórych prac, które nie mogły być wykonane prze pracowników płatnika składek, powierzane były podwykonawcom na podstawie zawartych z nimi umów o dzieło. Zdaniem odwołującego absurdalne jest przyjęcie przez organ rentowy...

...na w drodze realizacji gwarancji ubezpieczeniowej. W ustalonym przez siebie stanie faktycznym, po dokonaniu analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione na podstawie art. 647 k.c. Sąd pierwszej instancji doszedł do przekonania, że z uwagi na opóźnienie wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, pozwana skutecznie odstąpiła od umowy na podst. art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Wobec skutecznego odstąpienia Gmina nie mogła natomiast naliczyć kary umownej za nieterminowe wykonanie zobowiąz...

...do pobrania urobku, jednak miała to być czynność uboczna i nie stanowiła wynagrodzenia pozwanego za wykonane prace. W ocenie Sadu powódka nie udowodniła aby strony łączyła umowa o roboty budowlane. W świetle art. 647 k.c. inwestor jest zobowiązany do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, obejmujących w szczególności przekazanie terenu budowy oraz dostarczenie projektu, jak również do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W toku niniejszego postępowania nie zosta...

.....) z 31 października 2012 r. oraz porozumienia z 11 grudnia 2012 r. Mimo rozwiązania umowy wzmiankowanym porozumieniem, Sąd I instancji uznał, że powód domagał się wynagrodzenia za roboty budowlane na podstawie art. 647 k.c., z zastrzeżeniem, że strony tą umowę rozwiązały mimo nieosiągnięcia założonego rezu atu. Sąd I instancji zaznaczył, że pozwaną oraz (...) sp. z o.o., znajdującą się obecnie w upadłości likwidacyjnej, pierwotnie łączyła umowa z 7 sierpnia 2012 r. nr (...), którą obydwie spółki zgodnie rozwiązały,...

...faktur VAT wskazanych w żądaniu pozwu pod pozycjami(...)(czyli faktur od nr (...) do (...)). Przy tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, że wykazano, że strony łączyły umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Część umów lub aneksów została zawarta wprawdzie w sposób sprzeczny z zasadami reprezentacji w pozwanej spółce jawne, jednak nie skutkuje to nieważnością ale dochodzi do bezskuteczności zawieszonej. Umowa zawarta w sposób sprzeczny z zasadami reprezentacji może być potwierdzona przez osoby uprawnione do repre...

...zgoda ta nie rozciągała się na prace wykonane wcześniej, przed jej udzieleniem. Bezsporne między stronami było, że umowa podwykonawcza i umowa pozwanej z generalnym wykonawcą to umowy o roboty budowlane. W myśl art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...r (...) (k. 29 - 32 akt), w sprawie istnieje zabezpieczenie odnoszące się do prawa zatrzymania części wynagrodzenia, a więc w istocie z 2 wynagrodzeniem, za które inwestor może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 647 1 k.c. Jednocześnie Sąd orzekający w I instancji wskazał, iż w związku z odstąpieniem od umowy przez generalnego wykonawcę, rozważyć w tej sytuacji można analogiczne zastosowanie przepisów o następczej niemożności świadczenia. Przepis art. 495 § 1 k.c. nakazuje w takiej sytuacji zwrot świadczenia według przepis...

...ości kruszywa stanowiące podbudowę hali , którą wykonywała spółka (...) . Dlatego ostateczne wynagrodzenie po pomniejszeniu powinno wynieść kwotę 647.388,49 zł i ta kwota , na podstawie art. 647 1 kc w zw. z art. 647 kc, podlegała zasądzeniu wraz z podatkiem VAT. O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 kc . W pozostałej części powództwo podlegało oddaleniu, bowiem powód nie wykazał, że należało mu się wynagrodzenie w kwocie wyższej, niż przyjął Sąd Okręgowy w pkt. I zaskarżonego wyroku. O kosztach postępowania Sąd...

...i projekt umowy, ani sama umowa nie została przedstawiona (...), trudno uznać, że pozwany ad. 2 ją zaakceptował, co jest warunkiem koniecznym do powstania odpowiedzialności solidarnej w niniejszej sprawie. Przepis art. 647 k.c, reguluje konstrukcje umowy o roboty budowlane. Zgodnie z tym przepisem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynnoś...

...175 269 zł. Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w przeważającym zakresie. Sąd pierwszej instancji zakwalifikował łączącą strony umowę jako umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. w zw. z art. 647 1 k.c. W ocenie Sądu pierwszej instancji, powód wykonał dodatkowe prace na rzecz pozwanego, nieobjęte przedmiotem umowy z dnia 22 maja 2014 r. Strona pozwana podczas realizacji przez powoda prac zgłaszała uwagi dotyczące ich prawidłowości, co ma odzwierciedlenie w notatkach ze spotkań, a także w z...

...y umownej w łącznej wysokości 139.129,70 zł. Jednakże wszystkie te wierzytelności na podstawie art. 118 kc przedawniły się w sierpniu 2011 roku, a więc przed zgłoszeniem zarzutu potrącenia, zatem na podstawie art. 647 kc zasądzono resztę wynagrodzenia z odsetkami na podstawie art. 481 kc. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 kc. Apelację od wyroku wniosła pozwana spółka. Zaskarżając wyrok w całości zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a to: - art. 299 kpc w zw. z art. 227 kpc i...

...1 i 2 k.c. Z uwagi na zgłoszony przez pozwanego stosowny zarzut, wywody Sądu Okręgowego dotyczące trzyletniego terminu przedawnienia (art. 118 k.c.), który ma zastosowanie w odniesieniu do umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.), były prawidłowe i nie ma potrzeby ich powtarzać (w tym zakresie Sąd ten przywołał również stosowne orzecznictwo). W związku z tym trzeba wskazać, że w dniu 2 stycznia 2013 r. powód złożył do właściwego sądu rejonowego wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko pozwanemu na kwotę 2.730.981,78 zł,...

...ych faktur w terminie 5 dni. W świetle powyższych ustaleń faktycznych Sąd Okręgowy zważył, że powództwo okazało się uzasadnione tylko w niewielkiej części, tj. w zakresie odsetek. Sąd w odwołaniu do normy art. 647 k.c. uznał, że powódka nie wykazała zasadności żądania wynagrodzenia w kwocie 164.895,50 zł, co skutkowało oddaleniem powództwa w tym zakresie, a więc także co do ustawowych odsetek od tej sumy. Odnosząc się zaś do żądania w zakresie ustawowych odsetek od kwot z pozostałych faktur, uiszczonych przez pozwanego po...

...go wraz z drogami dojazdowymi i drogą ppoż. Powódka wskazywała, iż inwestor (...) wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo i bezpośrednio uiszczał należności na rzecz powódki. Stąd też na podstawie art. 647 ( 1) § 5 k.c. wywodziła solidarną odpowiedzialność obu pozwanych. Dochodzona kwota zgodnie z twierdzeniami powódki miała wynikać z faktur dotyczących robót dodatkowych zleconych przez (...) i wykonanych przez powódkę, za które to żadna z pozwanych nie uiściła wynagrodzenia. W odpowiedzi na pozew pozwana (...) wnio...

...odmiot uprawniony, tj. pozwaną jako beneficjenta gwarancji, określonych w umowie gwarancji warunków zapłaty, wykona określone świadczenie pieniężne na rzecz tego podmiotu (pozwanej); 3) umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.), zwana dalej stosunkiem podstawowym – tj. kontrakt nr (...) między powódką (jako generalnym wykonawcą) a pozwaną (jako inwestorem), której przedmiotem było oddanie obiektu nazywanego przez strony „Budowa Zakładu (...) ( (...)) dla (...) O. Metropolitalnego”, w ramach której strony postanowiły o zabezpieczeni...

...acji roszczeń powód zlecił firmie (...) sp. z o.o. windykację należności wobec pozwanej (...) Sp. z o.o. z s w G. w związku z niezapłaconymi fakturami z tytułu wykonania robót budowlanych. Z kolei na podstawie art. 647 1 k.c. powód dochodzi należności solidarnie również od (...) S.A. z s w G.. Do dnia wniesienia niniejszego powództwa pozwana nie uregulowała należności wobec powoda. (pozew k. 2-3 akt) Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 20 września 2017r. Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy, w sprawi...

...zakres prac, co powoduje, że niemożliwym jest dokonanie oceny czy prace te jako stanowiące jedynie element prac objętych umową zawartą pomiędzy powodem a rzeczoną spółką były pracami budowlanymi w rozumieniu art. 647 k.c. Z ostrożności procesowej pozwana spółka wskazała także, że w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu nie była informowana przez powoda o jakichkolwiek problemach z uzyskaniem przez powoda płatności od (...) Sp. z o.o. Zachowanie powoda uniemożliwiło pozwanej spółce wstrzymanie płatności oraz zwrot...

...zł (różnica w cenie studni kanalizacyjnych), co daje łącznie kwotę 311.551,86 zł. Jest to kwota wynagrodzenia netto czyli 383.208,78 zł brutto. Z tych motywów Sąd Okręgowy powództwo jako niezasadne oddalił (art. 647 k.c.). O kosztach procesu, stosownie do wyniku sporu, orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c., art. 99 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. zaliczając do nich poniesione przez pozwanego wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w kwocie 7.200 zł i opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. O kosztach sądowych w...

...że strony zawarły umowę, zgodnie z którą pozwany zobowiązał się do wykonania prac remontowych i budowlanych na nieruchomości powódki. Była to umowa o roboty budowlane, do której miały zastosowanie przepisy art. 647 i nast. Kodeksu cywilnego, a jej przedmiotem były prace termoizolacyjne budynku. Jak wynika również z ustaleń stanu faktycznego w szczególności opinii biegłego prace nie zostały wykonane prawidłowo. Powołując się na treść art. 471 k.c. Sąd Okręgowy wskazał, że w toku procesu zostało wykazane, iż pozwany wykonu...

...owanie dowodowe wykazało, że powód należycie wykonał zobowiązanie i nie ponosi winny w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy (art. 471 k.c.). Pozwany bezpodstawnie odmówił zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.) naliczając kary umowne za kilkudniowe opóźnienie w wysokości 32 848,85 zł. W trakcie realizacji prac wystąpiło szereg czynników, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Pozwany wyrażał zgody na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych oraz akceptował ich zakres i n...

...ód posiada legitymacje czynną do występowania w procesie z uwagi na skutecznie dokonaną czynność przelewu wierzytelności zgodnie z umową z dnia 21 grudnia 2012 r. o „przelewie i potrąceniu wierzytelności"; 6. art. 647 k.c., art. 649 k.c. poprzez ich niezastosowanie oraz art. 648 § 2 k.c., w związku z § 1 i 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego...