Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 188 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 656 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 188 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VI GC 357/13 27 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Anna Harmata

Wyrok z 27 czerwca 2014, sygn. VI GC 357 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 139.678,85 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...okolicznościom wskazanym przez pozwaną i jednocześnie zasadności dokonanego wypowiedzenia odstąpił od tejże umowy na podstawie § 11 ust 1 pkt c i d jak również przepisów kodeksu cywilnego tj. art. 635 w zw. z art. 656 kc jednocześnie żądając zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy tj. 139.678,85 zł zgodnie z § 10 ust 4 umowy. Dnia 18 lipca 2013 r., powód wezwał pozwanego do zapłaty w w kwoty, które to wezwanie pozostało bez odpowiedzi. Dowód: pismo z dnia 16.05.2013r. z notą księgową k. 61-62, 63, pism...
III CSK 234/13 26 czerwca 2014 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Wyrok SN z 26 czerwca 2014, sygn. III CSK 234 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2 700 zł Kwota 88 250 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ła się obniżenia umówionego wynagrodzenia. Powszechnie przyjmuje się natomiast, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi aktualizuje się po ukończeniu robót i ich odbiorze przez inwestora (art. 637 w związku z art. 656 k.c., zob. też wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r., II CK 336 05, nie publ. i z dnia 1 grudnia 2006 r., I CSK 276 06, nie publ.). 10 Trzeba dodać, że kwestia uprawnień, przysługujących stronom umowy o roboty budowalne w razie ujawnienia w toku odbioru wad obiektu budowalnego, nie jest postrzegana jednolicie...
I ACa 146/14 25 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 25 czerwca 2014, sygn. I ACa 146 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 112.106,18 zł · kwota żądania
budownictwo mieszkaniowe
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...e i wysnucie wniosku, że inwestor nie może w razie powierzenia dokończenia obiektu budowlanego innemu wykonawcy żądać zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia od pierwotnego wykonawcy; c. art. 637 § 2 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. poprzez niezastosowanie tego przepisu do rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia; d. art. 471 § 1 k.c. poprzez niezastosowanie w sytuacji, gdy skorzystanie przez inwestora z możliwości przewidzianej w art. 636 k.c. (powierzenie innej osobie poprawienia i dokończenia inwestycji) nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno...
I ACa 98/14 24 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 24 czerwca 2014, sygn. I ACa 98 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...cznych i niskich temperatur. W apelacji wniesionej przez interwenienta ubocznego występującego po stronie pozwanego Towarzystwo (...) S.A. w W., zarzucono naruszenie prawa materialnego przez niezastosowanie przepisów art. 656 k.c. w związku z art. 637 § 1 k.c. w przypadku, gdy z okoliczności sprawy, w tym z treści umowy wynika, że powód powinien formułować roszczenie odszkodowawcze wyłącznie w trybie rękojmi za wady, wyznaczając pozwanemu odpowiedni termin na usunięcie wad ; naruszenie prawa materialnego – art. 498 k.c. poprzez uznanie,...
VI ACa 1581/13 24 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Waś

Wyrok z 24 czerwca 2014, sygn. VI ACa 1581 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...woda o dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do pisma z 2 stycznia 2013r, z uwagi na treść art. 479 12§1 k.p.c. Sąd Okręgowy wskazał, iż powód jako podstawę żądania wskazał art. 637§2 k.c. w zw. z art. 656 k.c. wskazując, iż dochodzona należność stanowi koszt usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi w wykonanej elewacji budynku oraz montażu parapetów. Sporne między stronami było czy pozwany ponosi odpowiedzialność za powstałe po wykonaniu robót wady. Sąd jednak w pierwszej kolejności rozpoznał zgłoszony przez...
VI GC 286/14 23 czerwca 2014 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Łukasz Kozakiewicz

Wyrok z 23 czerwca 2014, sygn. VI GC 286 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 26.125,20 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...należało uznać uzależnienie uprawnienia wykonawcy do wystawienia faktury końcowej od dokonania „bezusterkowego odbioru końcowego robót”, albowiem pozostawało ono sprzeczne z przepisami art. 637 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., dotyczącymi rękojmi za wady robót budowlanych. Uprawnień z rękojmi można bowiem dochodzić dopiero po zakończeniu i odebraniu robót. Niedopuszczalnym jest zatem uzależniania odbioru i zapłaty wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad wykonanych robót ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwi...
VIII GC 215/12 18 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Górska

Wyrok z 18 czerwca 2014, sygn. VIII GC 215 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 15.085,78 zł · zasądzenie
samorząd terytorialny
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...kresie. Prowadzi to do wniosku, że art. 480 k.c. nie mógł stanowić podstawy roszczeń powódki. Na marginesie wskazać jedynie należy, że podstawy roszczeń powódki nie mógł stanowić art. 636 k.c. w zw. z art. art. 656 k.c. Odnosi się on bowiem do sytuacji, w których roboty są wykonywane wadliwie albo sprzecznie z umową, nie zaś przypadku, w którym zostały ukończone lecz ujawniły się w nich wady. W związku z powyższym Sąd przyjął, że podstawą roszczenia powódki o zwrot kosztów poniesionych w związku z koniecznością usunię...
III Ca 79/14 18 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Gabriela Sobczyk

Wyrok z 18 czerwca 2014, sygn. III Ca 79 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 64 199,66 zł · oddalona część kary umownej
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...achu będące skutkiem wad dokumentacji projektowej, gdy tymczasem pozwana zawiadomiła powodów o błędach w dokumentacji projektowej, co powoduje, że jest zwolniona z odpowiedzialności, 1.c art. 568 kc w związku z art. 656 kc i 638 kc poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, iż powodom przysługują uprawnienia z rękojmi, gdy tymczasem obiekt będący przedmiotem umowy wydano powodom 25 października 2007 r., a powodowie swoje roszczenie o obniżenie wynagrodzenia zgłosili najwcześniej 28 października 2008 r., 1.d art. 563 kc w związku z ar...
I ACa 522/14 13 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 13 czerwca 2014, sygn. I ACa 522 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 383.038 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...wet stanowisko przeciwne nie pozbawiałoby skuteczności oświadczenia o odstąpieniu, gdyż zostało ono złożone w wykonaniu uprawnienia z art. 491 § 1 k.c., względnie w trybie przewidzianym w art. 635 § 1 w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zdaniem sądu I instancji zastrzeżona kara umowna była jednak rażąco wygórowana, gdyż pozostawała w rażącej dysproporcji do poniesionej przez stronę powodową szkody, której wysokość nie była zresztą wskazana. Nadto za miarkowaniem kary umownej przemawiają względy słusznościowe, jako że pozwany zaprz...
I ACa 491/14 11 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 11 czerwca 2014, sygn. I ACa 491 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1800 zł Kwota 88.128,27 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...u, co jest uzasadnione uwarunkowaniem wyłączającym odpowiedzialność z tytułu rękojmi, w razie dokonania przez zamawiającego odbioru obiektu mimo znajomości wady. Ma wtedy zastosowanie art. 557 § 2 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c. i art. 638 k.c. - do umowy o roboty budowlane. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 5 marca 1997 roku (OSNC 1997 nr 6-7 poz 90) w protokole czynności odbioru robót budowlanych, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie poczynionych ustaleń co do jakośc...
I ACa 136/14 11 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Zbigniew Grzywaczewski

Wyrok z 11 czerwca 2014, sygn. I ACa 136 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 485.586,87 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...do odbioru z przekroczeniem terminu zastrzeżonego w umowie (bezsporne). Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem lub wykończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło – art. 656 kc. Dłużnik dopuszcza się zwłoki (opóźnienia kwalifikowanego), jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie – art. 476 kc. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, jeżeli...
I ACa 269/14 11 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 11 czerwca 2014, sygn. I ACa 269 14

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 127.242,52 zł · kwota żądania
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...zielenia zabezpieczenia. Od powyższego wyroku apelacje wniósł powód, zaskarżając go w całości. Powód zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego tj.: a) art. 637 K.c. w zw. z art. 656 K.c. poprzez przyjęcie, że w sytuacji, gdy wykonawca robót budowlanych nie usunął wady wskazanej w reklamacji przez inwestora i złożył mu niezgodne z prawdą oświadczenie o usunięciu wady, dochodzenie przez inwestora uprawnień z tytułu istnienia tej wady wymaga ponownego zgłoszenia reklamacji; b) art. 65 § 1 k.c. po...
I Ca 114/14 6 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Elblągu Dorota Twardowska

Wyrok z 6 czerwca 2014, sygn. I Ca 114 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono wniosek
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...a brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Z kolei w myśl przepisu art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje si...
I C 827/13 6 czerwca 2014 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Agnieszka Wiercińska-Bałaga

Wyrok z 6 czerwca 2014, sygn. I C 827 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...o zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności oraz do odebrania obiektu i do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zgodnie z art.656§1 kc do skutków wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu , jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy umowy o dzieło. W przeciwieństwie do umowy zlecenia jest ona umową...
I ACa 466/14 6 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jan Kremer

Wyrok z 6 czerwca 2014, sygn. I ACa 466 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o nakazanie usunięcia wad Wynik oddalono apelację Kwota 178.500 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...dnio indywidualnych lokali, ich części składowych albo przynależności. Ponadto strona powodowa nie może domagać się przyznania jej uprawnienia do zastępczego naprawienia wad, ponieważ podstawę do tego stanowi art. 656 k.c., który nie ma zastosowania do umowy sprzedaży. W dalszych pismach procesowych strony podtrzymały zaprezentowane stanowiska. Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 13 grudnia 2013 r. uwzględnił częściowo żądanie pozwu, w ten sposób, że nakazał pozwanemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu (...). S., M. (...) spółka...
I CSK 388/13 6 czerwca 2014 Sąd Najwyższy Katarzyna Tyczka-Rote

Wyrok SN z 6 czerwca 2014, sygn. I CSK 388 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 201.720 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...odwykonawcy robót). Skoro powód wykonywał roboty wadliwie i mimo wezwania pozwanego nie zmienił sposobu ich wykonania, pozwany miał prawo powierzenia wykonania robót innemu podwykonawcy (art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.). Wady instalacji zostały wykazane w opinii biegłego sądowego, zeznaniami świadków - uczestników procesu inwestycyjnego ze strony powoda i pozwanego. Sąd przyjął także, że skoro między stronami istniały wierzytelności, to uległy one umorzeniu do kwoty 184.875, 78 zł (w uzasadnieniu omyłkowo podano kwot...
I ACa 367/14 2 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 2 czerwca 2014, sygn. I ACa 367 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 59 158,76 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...odów. W zważeniach prawnych Sąd Okręgowy wskazał, że strony zawarły ustną umowę o wykonanie prac remontowych na terenie posesji powodów, wobec czego w zakresie powództwa głównego zastosowanie mają przepisy art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 658 k.c. Zgodnie z art. 658 k.c. do roszczeń z umów o wykonanie remontu budynku zastosowanie znajdą przepisy dotyczące umów o roboty budowlane, zaś zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykona...
I C 233/12 29 maja 2014 Sąd Okręgowy w Elblągu Dorota Zientara

Wyrok z 29 maja 2014, sygn. I C 233 12

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 140.000 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...o ten nie zareagował. Pismem z 2 grudnia 2008r. wezwała go również bezskutecznie do usunięcia wad. Podstawą dochodzonego roszczenia powódka uczyniła przepisy art. 560 § 1 i 3 k.c. w zw. z art. 560 §1 k.c. oraz art. 656 k.c. i art. 638 k.c. Do obniżenia wynagrodzenia i żądania zapłaty przyjęła wartość z kosztorysu różnicowego sporządzonego przez M. M. oraz szacowaną przez siebie wartość wartość drzwi i gontu bitumicznego. Precyzując ostatecznie wysokość i sposób ustalenia należności dochodzonej pozwem, powódka wyjaśniła,...
I Ca 160/14 28 maja 2014 Sąd Okręgowy w Sieradzu Barbara Bojakowska

Wyrok z 28 maja 2014, sygn. I Ca 160 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...razie wadliwego wykonania dzieła, przysługiwał wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty od pozwanego jako wykonawcy. Mogła ona skorzystać z uprawnień przysługujących jej z rękojmi (art. 566 k.c. w związku z art. 656 i 638 k.c.). albo oprzeć swoje roszczenie wyłącznie na przepisach ogólnych o odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 kc), jeśli umowa zostałaby wykonana Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o dzieło mamy do czynienia wówczas, gdy nie zostało ono wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia no...
III Ca 1943/13 15 maja 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Dąbek

Wyrok z 15 maja 2014, sygn. III Ca 1943 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 57.996 zł · kwota żądania
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...„wyrzuceniem z budowy” włącznie (zeznania świadka P. K. (2) k. 123, zeznania powoda k. 151). Zatem powodowi nie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty za prace niewykonane zgodnie z art. 639 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Konkludując, zaskarżony wyrok był prawidłowy. Dlatego też Sąd Okręgowy oddalił apelację jako bezzasadną, a to na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. obciążając nimi powoda jako stronę przegrywającą. Zasądzona na rzecz pozwanej...
VI GC 10/13 12 maja 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Anna Walus-Rząsa

Wyrok z 12 maja 2014, sygn. VI GC 10 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik zasądzono świadczenie Kwota 365.000,00 zł · zasądzenie
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...e, że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończyła w czasie umówionym, tym bardziej, że czas umówiony z uwzględnieniem przedłużenia upłynął pół roku wcześniej. W związku z czym strona powodowa na podstawie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. złożyła pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od przedmiotowej umowy. Powódki powołały się przy tym na zapis ww. umowy w § 10 ust. 1 lit.b), w którym ustalono, iż w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy, będzie on obowiązany do zapłaty kary umown...
I ACa 84/14 9 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok SA w Białymstoku z 9 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 118.080,00 zł · kwota żądania

Teza Zgodnie z art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dz...

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...żadnych prac. Sąd opierając się na zeznaniach świadków W. S., M. T., K. C. i S. F. ustalił, że zaistniały okoliczności skutkujące odstąpieniem od umowy przez pozwanego. Zgodnie bowiem z art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Sąd Apelacyj...
VIII Ga 213/13 8 maja 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 8 maja 2014, sygn. VIII Ga 213 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Kwota 35.500 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...„ustalenia wartości zmniejszonego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, w tym do określenia wartości robót zamiennych lub zaniechanych”. Podsumowując, powód stwierdził, że stosownie do art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. pozwany jest zobowiązany do zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia za roboty budowlane ujęte w § 1 ust. 10 pkt 2 oraz § 1 ust. 10 pkt 4 warunków szczególnych umowy, od których wykonania odstąpił bez podania przyczyny. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od po...
VI ACa 824/13 8 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Teresa Mróz

Wyrok z 8 maja 2014, sygn. VI ACa 824 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...cami wyniosła 1.020.839,38 zł. W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest zasadne. Sąd wskazał, że podstawą prawną rozstrzygnięcia były przepisy art. 647 k.c., 640 k.c., 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., art. 494, 471, 361 i 363 k.c. Zdaniem Sądu umowy łączące strony dotyczyły robót budowlanych mimo zawarcia w nich kilku cech wykraczających poza zakres robót budowlanych. O tym, że umowy były umowami o roboty budowlane świadczy zobowiązanie pozwanego do oddania określonego obiektu budowlanego (sieć wodoci...
I C 1558/13 7 maja 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 7 maja 2014, sygn. I C 1558 13

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...40 k.c. – jako podstawa prawna odstąpienia od umowy – nie ma zastosowania do umowy o roboty budowlane (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia z 10.07.2013r, I ACa 472 13, opubl: www.orzeczenia.ms.gov.pl). Zgodnie bowiem z art. 656 § 1 k.c. do umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, ale tylko do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak równi...
III AUa 855/13 29 kwietnia 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Anna Polak

Wyrok z 29 kwietnia 2014, sygn. III AUa 855 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o objęcie ubezpieczeniem społecznym Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...to odpowiednie zastosowanie do umów o wykonanie remontu budynku lub budowli. Powyższe rodzaje umów zawierają w ocenie apelującego odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów o umowie o dzieło, wynikające z art. 656 § 1 K.c. Zdaniem płatnika powyższa interpretacja potwierdza stosowanie przepisów dotyczących umowy o dzieło w niniejszej sprawie. Ogólne określenie umowy jako umowy rezu atu może się odnosić zarówno do umów o roboty budowlane, jak i do umów o dzieło, ponieważ w obydwu przypadkach stosuje się te same przepisy. P...
III Ca 1429/13 25 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 25 kwietnia 2014, sygn. III Ca 1429 13

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...d Rejonowy negatywnie ocenił zachowanie pozwanej, przyjmując iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływało na obowiązki inwestora w postaci odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia. Poprzez odesłanie zawarte w art. 656 § 1 k.c. pozwana jako inwestorka nabyła uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i 638 k.c.; tym samym mogła się domagać usunięcia wad (czego w ogóle nie uczyniła) albo też - w zależności od rodzaju wad – miała prawo odstąpić od umowy przy wadach istotnych lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpo...
VIII Ga 78/14 25 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 25 kwietnia 2014, sygn. VIII Ga 78 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 71 934,27 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
..., że nie była gwarantem, a tym samym nie spoczywały na niej obowiązki przypisane jej przez powódkę. Nadto podniosła zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem. W tym zakresie wskazywała, że na zasadzie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 646 k.c. termin przedawnienia roszczeń wynosił 2 lata od oddania robót. Odbiór wykonanych przez pozwaną prac nastąpił we wrześniu, październiku i grudniu 2008 r., a zatem roszczenia uległy przedawnieniu odpowiednio we wrześniu, październiku i grudniu 2010 r. W ocenie pozwanej nie znajdował zast...
VII C 92/12 25 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy w Legnicy Renata Mierzwicka

Wyrok z 25 kwietnia 2014, sygn. VII C 92 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 147,00 zł Kwota 11.699,98 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...w art. 647 – 658 k.c. Roboty zostały wykonane wadliwie, za co odpowiedzialność ponosi pozwany. Wadliwe wykonanie robót powoduje, że inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w zw. z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Powód wykazał, iż na skutek niedbalstwa pozwanego, roboty zostały wykonane niezgodnie z normami budowlanymi i w związku z tym poniósł szkodę. Niewątpliwie jako wykonawca był on stroną umowy o roboty budowlane, a długotrwałość tego procesu, o...
II C 131/10 17 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Mariola Czech

Wyrok z 17 kwietnia 2014, sygn. II C 131 10

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 91 500 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...42 zł nie znajduje żadnego uzasadnienia. Pozostała część roszczeń uległa wygaśnięciu, ponieważ roszczenia odszkodowawcze z rękojmi za wady obiektu wygasają z upływem roku od dnia wydania obiektu, zgodnie z art. 656 § 1 kc, 638 kc, 566 kc. Co do utraconych korzyści, zdaniem pozwanego, powódka nie udowodniła wysokości szkody, bo samo wyliczenie przez MOSiR, jakie uzyskiwała dochody z boiska, nie może być uznane za dowód. Ponadto usunięcie wad przez spółki (...) i (...) miało nastąpić w terminie od 10 września 2009 r. do 10 lis...