Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 921 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 921 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V ACa 555/17 7 marca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 7 marca 2018, sygn. V ACa 555 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...żdy dzień opóźnienia, przy uznaniu, że opóźnienie wynosi 66 dni – od 15 listopada 2005 roku do 18 stycznia 2006 roku. Powód nie negując nałożenia na niego kary umownej, wnosił o jej miarkowanie na podstawie art. 484 § 2 k.c. W toku postępowania pozwany powoływał się przemiennie na obie podstawy naliczenia kary umownej (§ 8 ust. 1 pkt 2a i § 8 ust. 1 pkt 2b). W ocenie Sądu I instancji w przypadku zastosowania każdej z nich, kara umowna powinna podlegać miarkowaniu. Art. 483 § 1 k.c. stanowi, że można zastrzec w umowie, że napra...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 53/18 28 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 28 lutego 2018, sygn. I AGa 53 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ł brutto dzień) uzasadniała naliczenie przez pozwaną kary umownej obciążającej powoda kwotą 340.490,79 zł. Ustalona w powyższej kwocie kara umowna stanowiła punkt wyjścia do ewentualnego miarkowania zgodnie z art. 484 § 2 k.c. W ocenie Sądu powyższa kara umowna stanowiła karę rażąco wygórowaną. Świadczenie powoda w zakresie robót dotyczących części mieszkalnej budynku miało przynieść powodowi wynagrodzenie w kwocie 713.817,17 zł, a na wykonanie robót powód miał 578 dni. Kara umowna w kwocie 340.490,79 zł stanowiłaby nie...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 70/18 28 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesława Namirska

Wyrok z 28 lutego 2018, sygn. V AGa 70 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ący wiadomości specjalnych, a tym samym rodzący konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa; 3 obrazę przepisów prawa materialnego, a to: a art 6 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, iż: - to na powodzie spoczywał obowiązek wykazania, iż brak terminowego w stosunku do pierwotnych postanowień umownych przekazania pomiędzy stronami obiektu budowalnego nie był przez powoda zawiniony, podczas gdy z uwagi na treść łączącej strony umowy (a w szczególności § 17 pkt 1 lit...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 175/18 28 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marek Kolasiński

Wyrok z 28 lutego 2018, sygn. VII AGa 175 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...1 pkt 3 warunków ogólnych umowy. Sąd Okręgowy uznał, że w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do miarkowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. Przepis art. 484 § 2 k.c. zezwala na obniżenie wysokości kary umownej na żądanie dłużnika, jeżeli zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że możliwość modyfikowania kary umownej osłabia jej rolę w umacnianiu wykonania umowy i dlatego winna...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 177/18 23 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jan Szachułowicz

Wyrok z 23 lutego 2018, sygn. VII AGa 177 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...arkowania kary umownej przetarg wygrywał podmiot, który składa ofertę przerastającą jego możliwości. Sąd Okręgowy wskazał, że zagadnieniu miarkowania kar umownych ustawodawca poświęcił regulację przepisu art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którą jeżeli zobowiązane zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Zatem miarkowanie kary umownej jest dopuszczane jedynie w dwóch sytuacjach, jeśli zobowiązanie zostało wykonane w zn...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 38/18 21 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Dariusz Małkiński

Wyrok z 21 lutego 2018, sygn. I AGa 38 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...owódka nie zdołała udowodnić, iż to opóźnienie nie było przez nią zawinione. Zdaniem Sądu I instancji istniały jednak podstawy do miarkowania naliczonej przez pozwaną kary umownej jako rażąco wygórowanej (art. 484 § 2 k.c.). Zwrócił uwagę, że ostatecznie wszystkie zlecone powódce prace zostały wykonane, a obiekt odebrany przez Inwestora, który pomimo faktycznego opóźnienia, nie obciążył pozwanej stosownymi karami. Dlatego też Sąd uznał, że w realiach sprawy to kwota 197.100,64 zł - stanowiąca równowartość roszczeń do...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 866/17 14 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 14 lutego 2018, sygn. I ACa 866 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dnione zakresem prac. Skoro zaś brak podstaw do naliczania kary umownej, zatem zbędnym jest omawianie przesłanek miarkowania kary umowną, o którą w drodze zarzutu ewentualnego wnosił pozwany zgodnie z dyspozycją art. 484 § 2 k.c. Zatem żądanie pozwu w sprawie I C 183 15 jest zasadne w całości. Podstawę prawną roszczenia stanowi art. 647 k.c. w zw. z art. 487 k.c. i art. 471 k.c. Skoro jednym z ustawowych, ale i umownych obowiązków inwestora była zapłata umówionego wynagrodzenia §4 ust. 1 pkt. 5 w zw. z § 9 umowy ,a przedmiot umowy...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 47/18 14 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogdan Wysocki

Wyrok z 14 lutego 2018, sygn. I AGa 47 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...o z dnia 6 listopada 2013 r., III CZP 61 03, (...) Mając na uwadze stan faktyczny sprawy i argumenty strony pozwanej mające przemawiać za uwzględnieniem wniosku, Sąd nie znalazł podstaw, by karę tę zmiarkować ( art. 484 § 2 k.c.). Pozwany wprawdzie podniósł, że powód nie poniósł żadnej szkody, a strona powodowa konstruktywnie się do tego twierdzenia nie odniosła, jednak kara umowna oprócz funkcji kompensacyjnej pełni również funkcję represyjną. Nie można zatem automatycznie w sytuacji ewentualnego braku szkody po stronie uprawni...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 36/18 14 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Jacek Grela

Wyrok z 14 lutego 2018, sygn. V AGa 36 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...stnienie wierzytelności przedstawionej do potrącenia. Sąd Okręgowy wskazał jednakże, wobec podniesionego przez powódkę zarzutu miarkowania kary umownej, że był obowiązany ten zarzut rozważyć. I tak, w myśl art. 484 § 1 kc, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, jednakże zgodnie § 2 tego przepisu, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniej...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1389/16 14 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 14 lutego 2018, sygn. VI ACa 1389 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...bec jej klientów a także nie namawiała klientów powódki do rozwiązania umów z powódką i nawiązaniem współpracy z konkurencją powódki; 2) naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 484 § 2 k.c. i przyjęciu, że żądana przez powódkę kara umowna jest rażąco wygórowana i powinna ulec obniżeniu do kwoty 3.650 zł; 3) naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 101 1 § 1 k.p. w zw. z art. 58 k.c. a także niezastosowaniu art. 353 1 k.c. polegającego na przyjęciu, że zapis...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1179/17 7 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dariusz Janiszewski

Wyrok z 7 lutego 2018, sygn. I ACa 1179 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
.... Dalej wskazał sąd pierwszej instancji, że strony w punkcie 11.6 umowy przewidziały karę umowną za naruszenie zasady poufności i lojalności i z tego tytułu powód dochodzi swojego roszczenia. Z art. 483 k.c. i art. 484 k.c. wynika, że odpowiedzialność z tytułu kar umownych jest odpowiedzialnością za niewykonania zobowiązania. Przepis art. 484 k.c. nie zawiera uregulowań odnoszących się do kwestii winy dłużnika, ale nie oznacza to, że nie mają tu zastosowania ogólne reguły odpowiedzialności określone w art. 471 k.c. Konstrukcja...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 101/18 7 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Tomasz Szanciło

Wyrok z 7 lutego 2018, sygn. VII AGa 101 18

Teza Nieważność postępowania z powodu pozbawienia strony możliwości obrony swych praw wymaga stwierdzenia takiego naruszenia przepisów postępowania, którego skutkiem jest niemożliwość działania strony postępowania

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...da była w rzeczywistości jego mobilizacją w rozumieniu § 5 pkt 6 umowy, a wobec tego zarzut apelacji nie mógł być uwzględniony. Nie zasługiwał również na uwzględnienie zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 484 § 2 k.c. Zgodnie z tym przepisem kara umowna może być miarkowana (o co wnosił pozwany) jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane oraz gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Możliwość miarkowania kary umownej należnej od pozwanego była szczegółowo analizowana przez Sąd Okręgowy, który doszedł d...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 711/17 29 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 29 stycznia 2018 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Inwestor może bronić się przed roszczeniem wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w drodze zarzutu z tytułu rękojmi, podnosząc, że żądanie wynagrodzenia jest bezzasadne na skutek jego obniżenia na podstawie art. 637 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i nie ma potrzeby zgłaszania w tej mierze zarzutu potrącenia, może też w zakresie wy...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...należne odsetki powinny być liczone od 8 grudnia 2011 r., a nie jak żądała powódka od dnia 4 grudnia 2011r. Rozstrzygając w przedmiocie roszczenia o zapłatę kary umownej Sąd I instancji miał na uwadze treść art.484 § 2 k.c., który przewiduje miarkowanie kary umownej z uwagi na znaczne wykonanie zobowiązania przez dłużnika oraz rażące wygórowanie kary. Podkreślił, że miarkowanie kary może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia wniosku w tym zakresie przez dłużnika, na którym również spoczywa ciężar udowodnienia wyst...
#Rękojmia
Czytaj orzeczenie
VII AGa 53/18 24 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marek Kolasiński

Wyrok z 24 stycznia 2018, sygn. VII AGa 53 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...Zastrzeżenie kary umownej ułatwia i upraszcza dochodzenie odszkodowania. Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż na końcowym etapie niniejszego postępowania powód wniósł o miarkowanie kary umownej, stosownie do art. 484 § 2 k.c. jako rażąco wygórowanej i ustalenie jej na kwotę 1 zł (k. 964-966). Sąd Okręgowy podniósł, iż art. 484 § 2 k.c. przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości kary umownej (tzw. miarkowania), choć nie zupełnego jej zniesienia. Możliwe będzie to w razie wystąpienia jednej z dwóch przesłanek redukcji: g...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 63/18 24 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marek Kolasiński

Wyrok z 24 stycznia 2018, sygn. VII AGa 63 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ąd pierwszej instancji wskazał jednocześnie, iż nawet przy założeniu, że pozwana nie była zobligowana do zmniejszenia kary umownej na podstawie klauzuli (...) to kara umowna powinna zostać obniżona na podstawie art. 484 § 2 k.c. do kwoty 16.462,26 zł według zasad wskazanych powyżej, tj. powinna zostać naliczona od wartości prac pozostałych do wykonania po 16 lipca 2013 r., a nie od wartości całego kontraktu i za 18 dni opóźnienia, a nie 24 dni. Sąd Okręgowy podniósł w tym zakresie, iż zgodnie z przepisem art. 484 § 2 k.c. jeże...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
III APa 12/17 19 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Anna Polak

Wyrok z 19 stycznia 2018, sygn. III APa 12 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dla takiego działania w odniesieniu do omawianego odszkodowania, jeśli traktować je jako "odszkodowanie ustawowe", stanowić mogą, zdaniem Sądu Najwyższego, regulacje art. 485 k.c. w związku z art. 300 k.p. oraz art. 484 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p. Traktowanie odszkodowania wynikającego z Umowy Społecznej tak jak kary umownej umożliwia zastosowanie art. 484 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p., a zatem miarkowanie tej "kary ustawowej”. I dalej sąd pierwszej instancji podniósł, że rażące wygórowanie kary to możliwość spojrz...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 19/18 18 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 18 stycznia 2018, sygn. I AGa 19 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dowie otrzymali również faksem i je odebrali. Odnosząc się do wniosku powodów pozwanych wzajemnych o zmiarkowanie kary umownej, Sad I instancji zwracał uwagę, iż miarkowanie kary umownej zostało przewidziane w art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. W przedmiotowej kwestii Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach, iż miarkowanie kary umowne...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 327/17 12 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 12 stycznia 2018, sygn. I ACa 327 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ową i miejscową dostarczonych mebli. Niezależnie od powyższego pozwana spółka podniosła, że powód dobrowolnie zrezygnował z dofinansowania zakupu mebli, a nadto wniosła o miarkowanie kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Kara umowna zgodna z § 7 ust. 1 pkt 3 umowy w przypadku odstąpienia od umowy stanowi 10% wartości brutto wynagrodzenia, co łącznie daje kwotę 105.798,70 złotych. Z kolei część kary umownej, którą naliczył powód wynosi 391.454,82 złotych, czyli niemal czterokrotność kary umownej jaką naliczyłby zamawia...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 881/16 28 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Anna Daniszewska

Wyrok z 28 grudnia 2017, sygn. V ACa 881 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...Mając jednak na uwadze obliczoną ostatecznie wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia wykonaniu części umowy Sąd Okręgowy, w okolicznościach niniejszej sprawy, uznał za zasadne jej miarkowanie na podstawie art. 484 § 2 k.c. W realiach niniejszej sprawy istotne było to, że pozwany faktycznie przyjmował realizowane po terminie dostawy, nadto przedłużył powodowi w sposób nie formalny (bez zmiany umowy) termin jej realizacji do 15 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy uznał, że biorąc pod uwagę wskazane okoliczności nie będzie nadmierną...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IX P 301/17 22 grudnia 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 22 grudnia 2017, sygn. IX P 301 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ej pracownika. W tym kontekście istotny jest wyrok SN z 23.1.2008 r. (II PK 127 07, OSNAPiUS 2009, Nr 13–14, poz. 168, s. 545) wskazujący, że w ocenie rażącego wygórowania kary umownej w klauzuli konkurencyjnej (art. 484 § 2 KC w zw. z art. 300 KP) ma znaczenie wysokość odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej oraz rozmiar szkody poniesionej przez pracodawcę i sposób zachowania się pracownika związanego zakazem konkurencji. Pogląd o możliwości miarkowania rażąco wygórowanej kary umownej został po...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
V ACa 820/16 21 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Artur Lesiak

Wyrok z 21 grudnia 2017, sygn. V ACa 820 16

Teza W okolicznościach przedmiotowej sprawy nie sposób uznać, że pomimo, iż w toku postępowania zabrakło typowego oświadczenia pozwanego, że zgłasza zarzut potrącenia, de facto nie doszło do jego zgłoszenia. Żaden przepis procedury cywilnej nie wskazuje jakie kryteria winno spełniać skuteczne zgłoszenie zarzutu potrącenia, brak normy...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...inwestora. Powód zaprzeczył, by wykonanie nadciągu wspornika oraz montaż elementów (...) były objęte umową stron. Dodatkowo z ostrożności procesowej powód wniósł o redukcję kary umownej zgodnie z przepisem art. 484 § 2 k.c. powołując się na brak szkody po stronie pozwanego z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązania, przyczynienie się pozwanego do powstania kary umownej (art. 362 k.c.), znaczne wykonanie prac przez powoda oraz rażące wygórowanie kary umownej. Pozwany na rozprawie w dniu 17 września 2014 r. (k. 312 akt), złożył d...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 805/17 20 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 20 grudnia 2017, sygn. I ACa 805 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...danie zapłaty kary umownej zostało oddalone, na mocy art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 6 ust. 5 i 6 umowy z dnia 8 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw by uznać karę za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c., a dla oceny tego wygórowania nie miała znaczenia wysokość należności licencyjnych ani to w jakiej relacji pozostawała wysokość tych należności do wysokości kary, skoro kara została zastrzeżona z tytułu niewykonania w terminie zupełnie innego zobowiązania, jakim było nieprzedstawienie wykazu utworów,...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 120/17 15 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 15 grudnia 2017, sygn. V ACa 120 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, lecz żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postano...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 472/16 15 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 15 grudnia 2017, sygn. V ACa 472 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowe i zawinione nieukończenie inwestycji. Orzekając o wysokości kary umownej Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek pozwanych w przedmiocie miarkowania kary umownej zgodnie z art. 484 § 2 k.c. uznając, iż możliwość miarkowania kary umownej ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części powinna ograniczać się do przypadków, gdy kara umowna ustalona jest w stałej wysokości bez względu na zakres uchybień dłużnika. Strony w umowie nie uzależniły wysokości kary umownej od stopnia wykon...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1591/16 14 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Konsek-Bitkowska

Wyrok z 14 grudnia 2017, sygn. I ACa 1591 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ło do ustalenia, że zasądzona od pozwanej kwota 29 826,85 zł jest kwotą adekwatną do okoliczności sprawy i stanowi realizację celu, jakiemu służy kara umowna; obrazę prawa materialnego, tj: art. 5 k.c. w zw. z art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznego i w konsekwencji przyjęcie, że nie zachodzą przesłanki nadużycia prawa podmiotowego przez powoda w postaci nakładania na pozwaną kary umownej w kwocie stanowiącej 25 krotność osiąganych przez pozwaną zarobków u pozwanego i w konsekwencj...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 165/17 13 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewa Giezek

Wyrok z 13 grudnia 2017, sygn. I ACa 165 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły (art. 484 § 1 k.c.). Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (art. 484 § 2 k.c.). Trafnie zauważył Sąd Okręgowy, iż dla powstania obowiązku zapłaty kary umownej niezbędne jest istnienie skute...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII ACa 70/17 13 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 13 grudnia 2017, sygn. VII ACa 70 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
.... 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), zaś przepis art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, a żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inacz...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 663/17 12 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogdan Wysocki

Wyrok z 12 grudnia 2017, sygn. I ACa 663 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...uprawniony do obciążenia powoda karą umowną, a w konsekwencji potrącenia jej z wierzytelnością powoda. Powód jednak złożył w toku procesu wniosek o miarkowanie kary umownej. Zgodnie z normą prawną ujętą w art. 484 § 2 k.c., dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane bądź kara umowna jest rażąco wygórowana. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie wystąpiły obie wymienione w powołanym przepisie przesłanki. Powód wykonał swoje zobowiązanie wynikające z umowy w...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI GC 1287/16 11 grudnia 2017 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 11 grudnia 2017, sygn. VI GC 1287 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Stosownie zaś do treści art. 484 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Je...
#Sąd Rejonowy w Gdyni #VI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI GC 299/17 5 grudnia 2017 Sąd Rejonowy w Tychach Jolanta Brzęk

Wyrok z 5 grudnia 2017, sygn. VI GC 299 17

Teza oddala powództwo

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...2004 r., III SK 8 04, OSNP 2005, nr 1, poz. 14). Powód dochodził w niniejszym postępowaniu roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu przedwczesnego rozwiązania przez pozwanego tejże umowy. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...
#Sąd Rejonowy w Tychach #VI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie