Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 921 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 921 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I AGa 205/18 27 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wyrok z 27 listopada 2018, sygn. I AGa 205 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...a na faktycznym potwierdzeniu gotowości wpisem inspektora i bierną polega­jąca na braku zastrzeżeń w terminie 7 dni od dokonania wpisu przez kierownika budowy; 3 naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci art. 484 § I kc poprzez błędne przyjęcie, iż w sytuacji, gdyby uznać naliczenie kary umownej z tytułu nie­terminowego wykonania robót budowlanych za okres od 15.08.2015r. do 24.09.2015r. za zasadne (z czym powód się nie zgadza), to brak jest podstaw do miarkowania naliczonej kary umownej do co najmniej 10 % jej matematycznie ob...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 2130/18 27 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jan Szachułowicz

Wyrok z 27 listopada 2018, sygn. VII AGa 2130 18

Teza Wykładnia celowościowa ustawowego zakresu pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez powoda, sprzeciwia się przypisaniu rozszerzonych uprawnień, w tym do odebrania oświadczenia o potrąceniu.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...d w ogóle nie ponosił odpowiedzialności za zgłaszane usterki, gdyż wynikały one z wad nasypów co nie było związane z przedmiotem robót powoda, a brak oględzin uniemożliwił ustosunkowanie się do usterek; 4. art. 484 § 2 k.c. poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu przez Sąd I instancji, że w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest podstaw do miarkowania kary umownej, podczas gdy : a) umowa została w całości wykonana, usterki były minimalne i koszt ich usunięcia wyniósł 1.492,68 zł; b) pozwani nie ponieśli...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 174/18 27 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Jan Futro

Wyrok z 27 listopada 2018, sygn. I ACa 174 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...niezastosowanie i pomniejszenie jej wynagrodzenia w sytuacji, gdy gotowa była wykonać obudowy windy ze szkła bezpiecznego pod warunkiem dostarczenia stosownego projektu wykonawczego, z czego pozwany zrezygnował, c) art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie i nie zmniejszenie kary umownej w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało w całości wykonane, d) § 2 ust. 8 umowy przez jego zastosowanie w wyniku przyjęcia, że obniżenie wynagrodzenia nastąpiło w reżimie uprawnień z rękojmi, e) § 2 ust. 7 umowy przez jego niezastosowanie i pozbawie...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 2141/18 27 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jan Szachułowicz

Wyrok z 27 listopada 2018, sygn. VII AGa 2141 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 232/18 23 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krzysztof Depczyński

Wyrok z 23 listopada 2018, sygn. I AGa 232 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...asadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 czerwca 2016 r., IV CSK 674 15'), do czego w niniejszej sprawie doszłoby nawet w wypadku miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. do wysokości symbolicznej. Zauważyć też trzeba, że zastrzeżona kara liczona była jako określony procent za każdy dzień opóźnienia, ale w stosunku do całości wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, nie zaś w relacji do szacunkowej wartości objętych umową, a niewykonanych w terminie jej elementów. Wpraw...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 140/18 14 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Jan Futro

Wyrok z 14 listopada 2018, sygn. I ACa 140 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ów nr (...) i tym samym dochodzone pozwem roszczenie w zakresie kwoty 97.317,30 zł zasługuje na uwzględnienie, Sąd nie rozważał zasadności wniosku strony powodowej o zmniejszenie kary umownej w oparciu o treść art. 484 § 2 k.c. O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o treść art. 100 k.p.c. obciążając nimi w całości pozwanego, uznając że powód jedynie w niewielkim zakresie uległ pozwanemu. Apelację od wyroku złożył pozwany, zaskarżył go w części tj. w zakresie pkt I i III. Pozwany zarzucał rozstrzygnięciu: 1. naruszenie...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 167/18 7 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ewa Staniszewska

Wyrok z 7 listopada 2018, sygn. I AGa 167 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...rzystąpienia do wykonania swoich robót, podczas gdy pozwany w niniejszym procesie nawet nie zmierzał do wykazania takiej okoliczności. Nadto apelujący zarzucił naruszenie prawa materialnego: art. 483 k. c. w zw. z art. 484 k. c. w zw. z art. 471 k. c. poprzez ich niezastosowanie i nieuwzględnienie roszczenia powoda o zapłatę kary umownej, w sytuacji, gdy oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy było skuteczne, a po drugie, pozwany nie wykazał, że opóźnienie w wykonaniu umowy wynikało z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności,...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 126/18 7 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 7 listopada 2018, sygn. I AGa 126 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ra umowna przewidziana została za opóźnienie i jej naliczenie nie zostało uzależnione od przyczyny występującej wyłącznie po stronie wykonawcy. Sąd Okręgowy, powołując się stanowisko judykatury, na gruncie art. 484 § 1 k.c. i art. 471 k.c. przyjął, że w przypadku dochodzenia przez wierzyciela odszkodowania z powołaniem się na kary umowne, dłużnik może uwolnić się od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odp...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 390/12 5 listopada 2018 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Beata Reichert

Wyrok SO w Zielonej Górze z 5 listopada 2018 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z treścią art. 647 k.c., celem umowy o roboty budowlane jest wzniesienie (w całości albo w części) określonego w projekcie "obiektu budowlanego", czyli budynku lub innej budowli względnie kompleksu obiektów. Na treść niniejszej umowy składają się prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym, które wynikają bezpośrednio...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...enie przytoczonych poglądów wyrażanych w orzecznictwie na grunt niniejszej sprawy rzutuje na przyjęcie tezy, że uwzględnienie wytoczonego przez stronę powodową żądania pozwu w całości stanowiłoby naruszenie art. 484 § 1 k.c. oraz art. 498 § 1 k.c., albowiem w sprawie zasadnym pozostawało przyjęcie skuteczności potrącenia dokonanego przez powoda notą obciążeniową nr TT- (...) jedynie w zakresie kary umownej za odstąpienie od umowy. Powodowi nie przysługiwało ani nie przysługuje zaś względem strony pozwanej roszczenie z tytułu...
#Zapłata
Czytaj orzeczenie
I AGa 207/18 30 października 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Mariola Głowacka

Wyrok z 30 października 2018, sygn. I AGa 207 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ąd Apelacyjny zważył co następuje: 1. Apelacja powoda częściowo jest zasadna. Spór dotyczy kary umownej w kwocie 50.000 euro, której powód domaga się na podstawie punktu 17 ogólnych warunków zlecenia w zw. z art. 484 § 1 kc. Jest to kara za naruszenie zakazu konkurencji. Pozwany zarzucił, że nie wyraził zgody na dodatkowe warunki zlecenia, a punkt 17 ogólnych warunków zlecenia nigdy nie stał się treścią zawartej między stronami umowy. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko pozwanego uznając, że do zawarcia umowy doszło w dniu 18 l...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 162/18 23 października 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Małgorzata Kaźmierczak

Wyrok z 23 października 2018, sygn. I AGa 162 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ada jednak możliwość złożenia wniosku o miarkowanie kary umownej, pozwalający obniżyć jej wysokość, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane bądź gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (art. 484 § 2 k.c.). Pozwany powołał się na drugą z wymienionych przesłanek. Rażące wygórowanie kary umownej stanowi zwrot niedookreślony, stwarzający obszerną przestrzeń do jego interpretacji. Odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy Sąd Okręgowy uznał, że kara umowna nałożona przez powo...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 92/18 19 października 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Michał Kłos

Wyrok z 19 października 2018, sygn. I ACa 92 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...owi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z treścią art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 168/18 18 października 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 18 października 2018, sygn. I AGa 168 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...użenia, co jest regulowane we właściwych przepisach regulacyjnych oraz dokonanie takiego wstrzymania jest działaniem całkowicie uprawnionym przez przedsiębiorstwo energetyczne; 5. naruszenie prawa materialnego tj. art. 484 § 2 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że kara umowna powinna zostać zmiarkowana do zera, pomimo braku przesłanek ku temu. Powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w części poprzez uwzględnienie powództwa w tej części i zasądzenie na rzecz powoda solidarnie od pozwanych kwoty 103.779,10 zł wraz z...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 534/18 16 października 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Kowalski

Wyrok z 16 października 2018, sygn. VI ACa 534 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...e powód podważał sposób określenia okresu tego opóźnienia i ilości wadliwych arkuszy ortofotomapy i odpowiednio arkuszy danych wektorowych. Dokonując analizy żądania powoda w świetle art. 483 § 1 k. c. oraz art. 484 § 1 k. c. Sąd Okręgowy biorąc pod uwagę skomplikowanie i zakres (...), a także fakt, że stronami zawierającymi umowę były podmioty profesjonalne, w tym (...), która to została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej i podlega m.in. nadzorowi Ministerstwa (...)w zakresie gospodaro...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 156/18 8 października 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ryszard Marchwicki

Wyrok z 8 października 2018, sygn. I AGa 156 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
.... z uwagi na ciągłe zastrzeżenia powoda to i tak żądana kwota z tytułu kar umownych była rażąco wygórowana . Kara umowna nie jest instytucją która ma służyć do wzbogacenia się jednej ze stron . Zgodnie z art. 484 § 2. k. c jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Ustawodawca nie wskazał bardziej szczegółowych okoliczności uzasadniających miarkowanie kary umownej, pozostawiając ich ustalenie uzn...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 214/18 5 października 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 5 października 2018, sygn. I AGa 214 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...którym powiązana jest kara, zostanie w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna będzie rażąco wygórowana. Artykuł 484 § 2 k.c. statuuje zatem wyjątek od zasady pacta sunt servanda oraz od sformułowanej w art. 484 § 1 k.c. zasady, że w razie wyrządzenia wierzycielowi szkody przysługuje mu kara umowna w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość tej szkody. Należy podnieść, że przepis art. 484 § 2 k.c. nie daje jakichkolwiek wskazówek, co do stanów faktycznych oraz okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę zaistnie...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III APa 11/18 3 października 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Maria Pierzycka-Pająk

Wyrok z 3 października 2018, sygn. III APa 11 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...055), w którym Sąd Najwyższy wskazał, iż miarkując odszkodowania w prawie pracy, można zastosować analogię do norm Kodeksu cywilnego odnośnie kar ustawowych i ich miarkowania (analogia do art. 485 k.c. w zw. z art. 484 § 2 k.c.). Miernikami waloryzacji ryczałtów odszkodowawczych w prawie pracy muszą być: ocena zasadności żądanych kwot z punktu widzenia gospodarczego, przeciętnej stopy życiowej, przypadkowość sytuacji, w której znalazł się pracownik korzystający z wysokich odszkodowań ryczałtowych, charakter pracy, staż zakła...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 383/18 27 września 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 27 września 2018, sygn. I ACa 383 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nie podjęło się czynności zastępczych oraz art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewyjaśnienie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku jakimi przesłankami kierował się Sąd oddalając powództwo, - prawa materialnego, tj. art. 484 § 1 k.c. w zw. z § 9 ust. 1 pkt 1 umowy przez ich niezastosowanie i oddalenie powództwa, podczas, gdy spełnione zostały wszystkie przesłanki do naliczenia kary umownej, art. 473 § 1 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c. przez błędną wykładnię § 9 ust. 1 pkt 1 umowy skutkującą pominięciem, że kara umowna została zastrzeż...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 503/18 26 września 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 26 września 2018, sygn. VII AGa 503 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dawcy za działania M. B. (2), polegające na nawiązaniu przez Art.B. (...) sp. z o.o. współpracy ze spółką (...), a w konsekwencji, że spełnione są przesłanki odpowiedzialności na podstawie art. 430 k.c., h art. 484 § 1 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że nawiązanie współpracy z klientem powoda, za które została zastrzeżona kara umowna, było następstwem okoliczności, za które pozwany ponosi odpowiedzialność, i art. 484 § 2 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że dla oceny, czy zastrzeżo...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 183/18 21 września 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksandra Janas

Wyrok z 21 września 2018, sygn. V AGa 183 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...pojemników. Pozwany poniósł koszty realizacji umowy takie, jak koszt transportu, koszt utylizacji, wynagrodzeń pracowników, zaś po stronie powodowej nie wystąpiła szkoda. Zatem spełnione zostały przesłanki z art. 484 § 2 k.c. Odnosząc się do zarzutu, iż noty obciążeniowe wystawiła nie powódka, lecz Urząd Gminy, wskazał Sąd Okręgowy, iż wystawienie not obciążeniowych przez podmiot trzeci, jakim jest Urząd Gminy, skutkuje w zakresie wymagalności roszczenia o zapłatę kar umownych i ma wpływ na bieg roszczeń odsetkowych. Sąd...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 139/18 20 września 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Zbigniew Ducki

Wyrok z 20 września 2018, sygn. I AGa 139 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...r. W ustalonym przez siebie stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione w części. Podzielił argumentację strony pozwanej, że naliczona kara umowna jest zbyt wysoka i zmiarkował ją na podst. art. 484 §2 k.c. o połowę, przyjmując wartość kary umownej w wysokości 0,25% ustalonego wynagrodzenia netto za dzień zwłoki jako uwzględniającą interes obu stron. Wyrok powyższy zaskarżyła apelacją strona powodowa w części oddalającej powództwo w zakresie żądania zasądzenia kwoty 84.647 zł, wnosząc o jego zmianę...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 94/18 20 września 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogdan Wysocki

Wyrok z 20 września 2018, sygn. I AGa 94 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...) z uwagi na wcześniejsze odstąpienie przez (...) od umowy z pozwaną. Wbrew wątpliwościom stron zastrzeżenie w umowie stron omawianej kary umownej Sąd uznał za zgodne z prawem i spełniające wymagania zawarte w art. 484 i n. k.c. Sąd pierwszej instancji ponadto wskazał, że zgodnie z § 8 ust. 7 umowy stron (błędnie oznaczonym jako ust. 3) zamawiający (pozwana) miała obowiązek zatwierdzić bądź odrzucić fakturę powódki wraz z dokumentacją w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji. Pozwana miała zatem określony ściśle umow...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 252/18 12 września 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 12 września 2018, sygn. VII AGa 252 18

Teza Jeżeli przesyłka zawierająca oświadczenie woli została przesłana do adresata listem zwykłym, to negatywne skutki takiego zaniechania, a więc niewysłania przesyłki listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, spoczywa wy¬łącznie na nadawcy przesyłki.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...łaty (art. 471 k.c., gdyż dla zwolnienia się z kary umownej mają zastosowanie te same zasady co dla zwolnienia się z odpowiedzialności kontraktowej), czy też chociażby miarkowania wysokości takiego obciążenia (art. 484 § 2 k.c.). Powódka takiej okoliczności nawet nie podnosiła. Także w tym kontekście jako zasadny jawi się drugi zarzut pozwanego, a więc niewykazanie faktu zapłaty ww. kwoty. Tu mieliśmy do czynienia z odmienną sytuacją niż w odniesieniu do wcześniej omówionych kosztów, co do których zostały wystawione dokumenty...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 1248/17 6 września 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 6 września 2018, sygn. V ACa 1248 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...inem a wartością końcową, którą by ten pojazd przedstawiał po zakończeniu umowy zgodnie z jej treścią. Podstawę prawną roszczenia głównego zabezpieczonego wekslem stanowił więc art. 709 15 k.c., nie zaś art. 484 k.c. Nie chodziło w tej sprawie o zapłatę kary umownej, lecz o należność z weksla, który zabezpieczał roszczenie z tytułu rozliczenia umowy leasingu, zgodnie z art. 709 15 k.c. Zarzut naruszenia art. 484 k.c. był tym samym oczywiście bezzasadny. Pozostałe zarzuty apelacji były przede wszystkim spóźnione. Twierdzeni...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 70/18 5 września 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 5 września 2018, sygn. I AGa 70 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...że strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 i nast. k.c.), w której strony przewidziały m.in. możliwość obciążenie wykonawcy karami umownym z tytułu zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy (art. 484 § 1 k.c.). Celem ustalenia, która ze stron przyczyniła się do nieterminowego zakończenia prac, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu cen, kosztorysów i rozliczeń budowlanych K. Z.. Biegły ten przede wszystkim zwrócił uwagę, że pomimo ustaleń umownych strony nie sporządziły harmonogramu robót przedsta...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 119/18 31 sierpnia 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok z 31 sierpnia 2018, sygn. I AGa 119 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...e, które okoliczności Sąd I instancji uznał za udowodnione i na których dowodach oparł swoje rozstrzygnięcie oraz poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, przywołanie jedynie treści przepisów art. 484 k.c. i art. 476 k.c. bez wyjaśnienia podstawy prawnej obejmującej art. 498 § 1 i 2 w zw. z art. 499 k.c.; III) przepisów prawa materialnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności: 1) art. 498 § 1 i 2 w zw. z art. 499 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w przedmiotowej sprawie, podczas gdy material...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 157/18 30 sierpnia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Tomasz Żelazowski

Wyrok z 30 sierpnia 2018, sygn. I AGa 157 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1544/17 27 lipca 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Małgorzata Stanek

Wyrok z 27 lipca 2018, sygn. I ACa 1544 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ą interpretację łączącego strony stosunku zobowiązaniowego i w konsekwencji nieuprawnione przyjęcie, iż Powód mógł i miał podstawy do tego, aby wystawić Świadectwo Przejęcia dopiero w dniu 23.05.2012 r. 2. art. 484 § 2 k.c. poprzez miarkowanie kary umownej naliczonej przez Powoda Pozwanej w sposób nie uwzględniający wagi przewidzianych przez Ustawodawcę przesłanek miarkowania kary umownej tj. mimo iż Powód nie poniósł żadnej szkody, a inwestycja została zrealizowana w całości. Wskazując na powyższe zarzuty apelaujący: 1. n...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 347/17 12 lipca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Agata Zając

Wyrok z 12 lipca 2018, sygn. VI ACa 347 17

Teza Surowy skutek wyrażenia zgody przez inwestora: nałożenie na niego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, wymaga zagwarantowania mu minimalnej ochrony prawnej. Tę ochronę zapewnia znajomość okoliczności pozwalających ocenić zakres i stopień zagrożenia wynikającego z przyjmowanej odpowiedzialności, to...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ósł, ze kara umowna określona w § 11 ust. 2 pkt a łączącej powoda i pozwana spółkę umowy związana jest z wystąpieniem zwłoki w dochowaniu terminu umowy. Z ostrożności procesowej powód podniósł zarzut z art. 484 § 2 k.c. wskazując, że pozwany nie poniósł żadnej szkody w związku z opóźnieniem w nieterminowym wykonaniu robót. W odpowiedzi na pozew Gmina P. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów wskazując, że zgodnie z łącząca pozwanych umową pozwana spółka mogła powierzyć wykonanie zamó...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 108/18 6 lipca 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Marek Górecki

Wyrok z 6 lipca 2018, sygn. I AGa 108 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...rt. 471 kc poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy odpowiedzialność powoda za niewykonanie robót w terminie winne być rozpatrywane na podstawie tego przepisu. Z ostrożności procesowej powód zarzucił naruszenie art. 484 § 2 kc poprzez jego niezastosowanie i nie dokonanie miarkowania kary umownej. Wskazując na powyższe powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 139.945,52 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1.01.2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania oraz o zasą...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie