Baza orzeczeń sądowych

...powiedzialność za nieterminowe wykonanie umowy. Powód stwierdził również, że naliczona przez pozwanego kara umowna jest rażąco wygórowana, i w przypadku jej uwzględnienia przez Sąd co do zasady, na podstawie art. 484 par. 2 kc wniósł o jej zmniejszenie. W dniu 23 listopada 2017 r. wpłynęła do akt sprawy odpowiedź na pozew pełnomocnika pozwanego, w której nie uznano powództwa, wniesiono o jego oddalenie w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwany stwierdził, że do...

...opera do wzniesienia budynku oraz do ustanowienia – po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokalu i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 1 k.c., która to regulacja legła u podstaw żądania pozwu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, zaś żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary...

...adczenie usług oznacza realizację świadczeń niepieniężnych, za które przysługuje świadczenie pieniężne (cena, opłata, czynsz, wynagrodzenie). Tak więc opóźnienie z zapłatą kary umownej, o której mowa w art. 484 k.c. jako świadczenie pieniężne nie rodzi skutków wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pozwanemu w tej sytuacji przysługiwały zatem wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie, uregulowane w art. 481 § 1 i 2 k.c. O kosztach procesu w zakresie powództwa wzajemnego rozstrzygnięto w oparci...

...ie (k. 30), uzyskało walor wymagalności. II. Fakt, iż ex post strona pozwana uznała zastrzeżenie kary umownej za „krzywdzące” czy „niezasadne” (k. 101), nie odbierało umowie skuteczności prawnej. W myśl art. 484 § 1 k.c. roszczenie o zapłatę kary umownej powstaje niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł jakąkolwiek szkodę (podobnie uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61 03). III. Powstanie i wymagalność roszczenia o zapłatę kary umownej nie rozstrzyga ostatecznie o tym, w jakim zakresie wierzyci...

...art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. R. legis wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji kary umownej było określenie z góry wysokości odszkodowania w...

...wyższy dostrzegając istniejące wcześniej rozbieżności w zakresie tego, czy powstanie po stronie wierzyciela szkody stanowi przesłankę roszczenia o zapłatę kary umownej, wyjaśnił, że przepisy art. 483 k.c. i art. 484 k.c. winny być rozumiane wedle wykładni funkcjonalnej, przy założeniu konstrukcyjnej ciągłości odszkodowania umownego i kary umownej. Skoro roszczenie wierzyciela o zapłatę kary umownej o określonej przez strony wysokości przysługuje wierzycielowi "bez względu na wysokość poniesionej szkody" (art. 484 k.c.) to w fo...

...ło jednak zostać uwzględnione z uwagi na to, że pozwany wniósł o miarkowanie kary umownej; w jego ocenie zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, a nadto kara umowna jest rażąco wygórowana. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Co do kwestii wykonania umowy w znacznej części to istnieją w tym zakresie wątpliwości, bowiem prezes zarządu powoda wskazał w swych...

...e z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dalej art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej...

...3. za wypłatę wynagrodzenia powodowi za roboty budowlane, wykonywane w ramach podwykonawstwa, na tej podstawie, że w ocenie Sądu, nie doszło do zawarcia w formie pisemnej umowy pomiędzy powodem a pozwanym ad.2, b) art. 484 kc w związku z art.498 kc. poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że pozwany ad.2 nie mógł potrącić powodowi z wynagrodzenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, ponieważ zgodnie z umową kary należą się za zwłokę, a powodowi można przypisać tylko opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, gdyż w...

...§ 13 ust. 4 i 4 a Umowy w zakresie w jakim kara umowna została zastrzeżona w przypadku rozwiązania Umowy z powodu niespełnienia świadczeń pieniężnych, o których mowa pkt 2 i 3 zarzutów niniejszej apelacji; 3. art. 484 § 2 kc - poprzez jego błędną interpretacje i niezasadne uznanie, że kwota 186 004,66 stanowiąca równowartość 9 krotności miesięcznego czynszu i równocześnie przekraczająca 4 krotność wartości szkody poniesionej w wyniku nie wpłacenia zabezpieczenia - nie jest karą rażąco wygórowaną i tym samym, iż kara ta...

...483 § 1 kc natomiast, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z art. 484 § 1 kc wynika, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej po...

...wego z dnia 18.01.2018r. Pozwana zarzuciła także naruszenie prawa materialnego , tj. art.118kc poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie że roszczenie powódki nie uległo przedawnieniu, art. 498 par.1 i 2 kc w zw. z art. 484 par.1 kc i 471kc poprzez ich niezastosowanie, a także naruszenie par.12 pkt.1-4 oraz par.18 pkt 7 i 8a łączących strony umów. W związku z powyższymi zarzutami , apelująca wniosła o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w całości oraz obciążenie powódki kosztami procesu za obie instancje, ewen...

...ólnym. Zwrócić należy uwagę, iż przy podobnych zastrzeżeniach umownych, mających na celu wzmacnianie wykonania zobowiązań umownych, jakimi jest kara umowna prawodawca przewidział możliwość jej miarkowania (art. 484 § 2 k. c.), co w realiach sprawy niniejszej byłoby w istocie wykluczone. Najistotniejszą różnicą jest jednak to, iż w przypadku trybu z art. 598 15 k. p. c. zarówno o zakresie kontaktów, jak i sankcji decyduje Sąd Opiekuńczy, nie zaś sami rodzice, a tryb ten dodatkowo eliminuje ewentualny konflikt pomiędzy porozumien...

...y nie nakładał na pozwaną obowiązku zapłaty powodowi równowartości VAT z tego tytułu. Niewątpliwie natomiast karę umowną w przywołanej wysokości, uznać należałoby zdaniem Sądu za nadmierną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. ze skutkiem w postaci jej miarkowania. Oto bowiem czynność protokołu odbioru końcowego została przez pozwaną dopełniona (z zastrzeżeniami pozwanego) nie później niż 31 sierpnia 2016 r., co stwierdził sam powód w fakturze (...) i na rozprawie 13 czerwca 2018 r., po wtóre zaś, wynagrodzenie należne powodow...

...zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok SN z 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85 08, LEX nr 457785...

...§1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Jeżeli jednak zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo do...

...przypadku tego samego sposobu naruszenia zobowiązania wierzyciel może dochodzić łącznie kary umownej i odszkodowania. W prawie polskim obowiązuje bowiem zasada, że kara umowna ma wyłączny charakter, chociaż w art. 484 § 1 zd. 2 kc dopuszcza się odmienne umowne uregulowanie zbiegu roszczenia o zapłatę kary umownej oraz roszczenia odszkodowawczego. Dlatego też postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 roku, wydanym w sprawie VI Nc-e (...), Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do tutejszego Sądu. Pozwana prawidłowo wez...

...w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły (art. 484 § 1 k.c.). W związku z odmową pozwanego co do ponownego zamontowania przez powoda terminala i korzystania przez pozwanego z terminala pochodzącego z innego źródła, zachodziły podstawy do zastosowania przez powoda kary umownej opisanej w § 3 ust. 4 umowy dzierżawy terminali. Jednakże mając na uwadze, że wezwanie pozwa...

.... i art. 482 1 k.c. Nie znalazł podstaw do miarkowania kwoty zasądzonej od pozwanej na rzecz powoda, wskazując, że w sprawie nie ma zastosowania ani art. 362 k.c., który dotyczy roszczenia odszkodowawczego ani też art. 484 § 2 k.c., który dotyczy kary umownej. O kosztach procesu orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., stosunkowo je rozdzielając, a o kosztach sądowych na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych. Apelację od wyroku w zakresie punktu 1, 3 i 4 wniosła pozwana i zarzuciła naruszenie: a) art. 318 § 1 k.p.c...

...ć opisywane i przedstawiane w procesie dowodowym. Powyższe ustalenia faktyczne doprowadziły Sąd Rejonowy do następujących rozważań prawnych i wniosków: Powództwo Sąd Rejonowy ocenił jako niezasadne. Zgodnie z art. 484 §1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiąza­nia kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez wzglę­du na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrze­żonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanow...

...8, 16 zł z odsetkami wskazanymi pkt II.1.a)-d) wyroku Sądu I instancji i w pkt II.2 zwrotu kosztów procesu, B w zakresie rozstrzygnięcia co do powództwa wzajemnego: 1 naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 484 k.c. w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 361 k.c. poprzez jego niewłaściwą wykładnię polegającą na błędnym utożsamieniu wysokości szkody z wynagrodzeniem wynikającym z umowy oraz pominięcie okoliczności, iż w umowie została określona jedynie maksymalna wartość wynagrodzenia, a nadto, iż wynagrodzenie nie jest ró...

...wyższy dostrzegając istniejące wcześniej rozbieżności w zakresie tego, czy powstanie po stronie wierzyciela szkody stanowi przesłankę roszczenia o zapłatę kary umownej, wyjaśnił, że przepisy art. 483 k.c. i art. 484 k.c. winny być rozumiane wedle wykładni funkcjonalnej, przy założeniu konstrukcyjnej ciągłości odszkodowania umownego i kary umownej. Skoro roszczenie wierzyciela o zapłatę kary umownej o określonej przez strony wysokości przysługuje wierzycielowi "bez względu na wysokość poniesionej szkody" (art. 484 k.c.) to w fo...

...wierzycielu obowiązków dowodowych w przypadku odpowiedzialności kontraktowej na zasadach ogólnych, zastrzeżenie kary umownej z art. 483 § 1 k.c. określa się często jako zryczałtowane odszkodowanie (z uwagi na art. 484 § 1 k.c.). W takim bowiem przypadku strony w umowie same ustalają, że jeżeli dojdzie do określonego w umowie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, to dłużnik poniesie odpowiedzialność w zryczałtowanej – z góry określonej – kwocie. Tym samym w przypadku dochodzenia roszczeń odsz...

...o czym orzekł w punkcie 1 wyroku i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosły obie strony. Powódka zaskarżyła przedmiotowy wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że zachodząc podstawy do miarkowania kary umownej uzasadniającej częściowe oddalenie powództwa. Wskazując na powyższy zarzut wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 156 949,47 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 98 466,00 zł o...

...ci zeznań świadka M. K., w szczególności w kwestii zabezpieczenia budynku przed zalaniem, w sytuacji gdy jego zeznania są spójne z zeznaniami świadków K. T., E. Ś. i J. P.; 2. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 484 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i tym samym niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa uznanie, iż powódce przysługuje prawo do odszkodowania, podczas gdy z łączącej strony umowy o roboty budowlane jednoznacznie wynika, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powódce przysługiwało wyłą...

...t. 5 k.c. i art. 354 § 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie w sprawie dla oceny zasadności nałożenia na stronę powodowa kary umownej za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru; 5) naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie pomimo podniesionego przez powódkę zarzutu rażącego wygórowania kary umownej; 6) naruszenie § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na nieuwz...

...e istotnie w związku z dwoma przewozami z 6 marca 2019r. nie dokonał zwrotu łącznie 108 palet, po 54 z każdego transportu. Rozważając więc wniosek o miarkowanie kary, należało wskazać, że zgodnie z treścią art. 484 §2 kc jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. W zakresie pierwszej przesłanki tj. „wykonania zobowiązania w znacznej części”, to należało zauważyć, że odnosi się on do świadc...

...k.c. który umożliwia zastrzeżenie w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Z kolei, jak wynika z art. 484 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. W...

...zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2008 r., sygn. V CSK...

...zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Sąd I instancji podkreślił, że w orzecznictwie dopuszcza się jednak możliwość skutecznego zastrzeżenia kary umownej również na wypadek odstąpienia od umowy, bez względu na charakter świadczeń, do jakich zobowiązały się strony umowy, od której się odstępuje. W uzasadnieniu tego stanowiska wskazuje...