Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 921 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 921 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V AGa 207/18 25 marca 2019 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas

Wyrok z 25 marca 2019, sygn. V AGa 207 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...% i kwoty wynagrodzenia brutto, tj. 92.250 zł) Sąd I instancji, w okolicznościach niniejszej sprawy, uznał za zasadny podniesiony przez pozwaną zarzut, dotyczący jej zmniejszenia z powodu rażącego wygórowania (art. 484 § 2 k.c.). Analizując przesłanki miarkowania kary umownej Sąd Okręgowy stwierdził, że powód (jako wykonawca) w stosunku łączącym go z Gminą P. (jako inwestorem) otrzymał całość należnego mu wynagrodzenia, nie został również obciążony karą umowną z tytułu nieterminowego wykonania swojego zobowiązania (w c...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 238/18 20 marca 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Elżbieta Fijałkowska

Wyrok z 20 marca 2019, sygn. I AGa 238 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...i zapisami umowy wprowadził częściowo drugiego dostawcę, czym uniemożliwił powodowi wykonanie umowy. Zważyć należy, iż roszczenie powoda rozpatrywać należy na gruncie przepisów art. 471 k.c. i art. 483 oraz 484 k.c. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy reguluje art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialnośc...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 414/18 14 marca 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Marek Boniecki

Wyrok z 14 marca 2019, sygn. I ACa 414 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...stronę powodową od umowy z dnia 22 czerwca 2007 r. nr(...) była konieczna dla umożliwienia sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej, 9. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. poprzez zasądzenie na rzecz powoda Gminy Miejskiej K. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. od pozwanego T. K. odszkodowania w kwocie niższej niż kwota zastrzeżonej na rzecz strony powodowej kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z dnia 22 czerwca 2007 r. nr (...), choć w sytuacji, gdy poniesioną szko...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 637/18 13 marca 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mieczysław Brzdąk

Wyrok z 13 marca 2019, sygn. I ACa 637 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...mowy, a przed wydaniem placu budowy nie dokonała szczegółowej analizy dokumentacji, zaś w toku realizacji umowy zgłaszała część wątpliwości i zarzutów bez faktycznego uzasadnienia. Powołując się na normę art. 484 § 2 k.c. sąd ten wyjaśnił również, że wysokość kary umownej może być miarkowana wyłącznie na wniosek stron, a pozwana takiego wniosku nie złożyła, w związku z czym w całości uwzględnił roszczenie powoda o zapłatę kary umownej. Jako podstawę orzeczenia o odsetkach podał art. 481 k.c., wskazując że wezwan...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 22/18 13 marca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Miąskiewicz

Wyrok z 13 marca 2019, sygn. V ACa 22 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wyraźnie określiły przesłanki możliwości żądania zapłaty kary umownej oraz ściśle określiły jej wysokość, zatem Sąd Apelacyjny uznał za zasadne roszczenie powódki o zapłatę kary umownej na podstawie art. 484 § 1 k.c. Jakkolwiek pozwana nie sformułowała stosownego wniosku o dokonanie miarkowania kary umownej dochodzonej przez powódkę, to Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu Najwyższego wyrażony m.in. w wyroku z dnia 16 lipca 1976 r., sygn. I CR 221 76, zgodnie z którym żądanie zredukowania kary umownej może implicite wyni...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 194/18 5 marca 2019 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok z 5 marca 2019, sygn. I AGa 194 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dcy prawnego od każdego z powodów, mimo tego, Sąd wskazał na celowość orzeczenia takiej stawki w uzasadnieniu orzeczenia, 2) naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię, a mianowicie: a) art. 484 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że zastrzeżona kara umowna w ujęciu globalnym, a nie procentowym w niniejszej sprawie jest rażąco wygórowana, kiedy to właściwa wykładnia normy tego przepisu prowadzi do wniosku, że wobec zastrzeżenia kary umownej w niskiej wysokości, której wysokość wyrażona w złotych stanowi iloczy...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1288/17 4 marca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 4 marca 2019, sygn. VI ACa 1288 17

Teza Do oddania dzieła dochodzi przez czynności faktyczne, gdy przyjmujący zamówienie przekazuje (wydaje) dzieło zamawiającemu, a ten przyjmuje (odbiera) je. Oddanie dzieła następuje jednakże także wówczas - jeżeli z umowy inaczej nie wynika - gdy przyjmujący zamówienie stawia dzieło do dyspozycji zamawiającego i zamawiający może je...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...spornych umów w terminie. W ocenie Sądu Okręgowego, gdyby więc uznać, że kary umowne należą się powodowi, to z pewnością zachodziłyby podstawy do ich miarkowania podstawie na obydwu podstawach wymienionych w art. 484 § 2 k.c., tj. ze względu na znaczne wykonanie przez pozwanych zobowiązań w terminach umownych, jak i ze względu na rażące wygórowanie kar wynikające z porównania wysokości kar wyliczonych przez powoda do wartości niewykonanych w terminie zobowiązań umownych. By kary te można było uznać za sprawiedliwe w okoliczno...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 505/16 1 marca 2019 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Danuta Sawicz-Nowacka

Wyrok SO w Zielonej Górze z 1 marca 2019 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zastrzeżona w umowie stron kara umowna stanowi odzwierciedlenie regulacji art. 483 § 1 k.c. dopuszczającej możliwość zastrzeżenia w umowie swoistej sankcji cywilnoprawnej, jako formy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zatem kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...lnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.) wynika tak z celu kary umownej, jak i umiejscowienia przepisów jej dotyczących w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...
#Zapłata
Czytaj orzeczenie
I AGa 394/18 27 lutego 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Teresa Rak

Wyrok z 27 lutego 2019, sygn. I AGa 394 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ąc zaś 20 dni zwłoki uznać należy, że stronie powodowej należy się od strony pozwanej kara umowna w kwocie 108124,40 zł. Natomiast w realiach niniejszej sprawy nie ujawniły się okoliczności. Które zgodnie z art. 484 § 2 k.c. mogłyby skutkować dopuszczalnością miarkowania tak ustalonej kary umownej. W szczególności kara w takiej wysokości nie może być potraktowana jako rażąco wygórowana, jeżeli porówna się jej wysokość z wysokością należnego w sprawie wynagrodzenia umownego i nie można jej potraktować jako nieproporcjon...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 351/18 22 lutego 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Marek Górecki

Wyrok z 22 lutego 2019, sygn. I AGa 351 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...torycznie zgłoszone żądanie Sąd zbadał czy kara umowna przysługiwała pozwanej w tytułu ziszczenia się przesłanek ustalonych przez strony w umowach o roboty budowlane jak i ustawowych, o których mowa w treści art. 484 § 1 k.c. Pozwana odstąpiła od umowy z B. przed jej całkowitym wykonaniem. Zgodnie z treścią art. 395 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 223/18 20 lutego 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Roman Dziczek

Wyrok z 20 lutego 2019, sygn. I ACa 223 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ące opóźnieniem w wykonaniu umowy. Wobec powyższego, pozwany uprawniony był stosownie do § 6 ust. 1 umowy do naliczenia kary umownej. Istnieją jednak podstawy uzasadniające zmiarkowanie kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Po pierwsze, umowa została wykonana w całości, a pozwany w okresie opóźnienia nie skorzystał z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy stosownie do § 6 ust. 18 umowy. Fakt ten należy rozumieć w ten sposób, że wykonywane przez powódkę po terminie świadczenie wciąż miało dla pozwanego znaczenie....
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 244/18 18 lutego 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Teresa Rak

Wyrok z 18 lutego 2019, sygn. I AGa 244 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...w zw. z art. 99 k.c. poprzez ich faktyczne zastosowanie w przedmiotowej sprawie, mimo, że nawet językowa treść pełnomocnictwa winna być oceniania zgodnie z przepisami holenderskiego Kodeksu cywilnego; - naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie pomimo złożonego przez pozwanego wniosku o zmiarkowanie kary umownej, jak również niewskazania przez Sąd I instancji w pisemnym uzasadnieniu przyczyn odstąpienia od zmiarkowania kary umownej; - naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wyjaśnienia w uzasadnieniu wyroku podstawy pra...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 548/18 15 lutego 2019 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 15 lutego 2019, sygn. I ACa 548 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...d ponosi wyłączną winę za opóźnienie wykonania inwestycji, stąd też naliczenie kar umownych znajduje uzasadnienie w łączących strony umowach. Za niezasadne uznał również zgłoszone przez powoda żądanie z art. 484 § 2 k.c., wskazując, że w orzecznictwie postuluje się ostrożne i powściągliwe stosowanie prawa redukcji. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Białymstoku zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty:13.124,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 08 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, 5.42...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 517/18 13 lutego 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 13 lutego 2019, sygn. I ACa 517 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...acji, gdy doszło do opóźnienia na skutek działania kontrahenta powodów i przy braku analizy czy sytuacja podmiotu zobowiązanego do zapłaty kary umownej nie znalazłaby wystarczającej ochrony poprzez zastosowanie art. 484 § 2 k.c.; art. 65 § 1 k.c. przez jego błędną wykładnię prowadzącą do uznania, że jednoznacznie sformułowane postanowienia umowy mogą z uwagi na zasady współżycia społecznego wymagać dodatkowej wykładni sprzecznej z literalnym brzmieniem umowy; art. 65 § 1 i 2 k.c. przez jego błędną wykładnię prowadzącą d...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 127/18 30 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Lublinie Magdalena Kuczyńska

Wyrok z 30 stycznia 2019, sygn. I AGa 127 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ug którego: można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z kolei w myśl art.484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły....
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 155/18 28 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jacek Malinowski

Wyrok z 28 stycznia 2019, sygn. I AGa 155 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...owszechnie funkcjonujących w obrocie pomiędzy profesjonalistami z branży budowlanej. Sąd przypomniał również, że kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.), a obowiązek jej zapłaty powstaje nawet wtedy, gdy wierzyciel na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie poniósł w ogóle szkody majątkowej. Interes inwestora został w niniejszym przypadku naruszony pomimo nie poniesienia przez niego określonej kwotowo szkody majątkowej, albowiem wsku...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 138/18 14 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Roman Kowalkowski

Wyrok z 14 stycznia 2019, sygn. V AGa 138 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...). Przy uwzględnieniu tego, że kara umowna została zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego, Sąd zważył, że zachodzi w niniejszej sprawie określona normą art. 484 § 2 k.c przesłanka „wykonania zobowiązania w znacznej części”. Okoliczność, że „dzieło” zostało wykonane przez pozwanego w znacznej części wynika, w ocenie Sądu, z bezspornego w sprawie faktu, że powód wpłacił pozwanemu wynagrodzenie w kwocie 1 117 785,33 zł brutto w formie zaliczek, przy czym w samym ro...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 630/18 11 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksandra Janas

Wyrok z 11 stycznia 2019, sygn. V AGa 630 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy w każdym przypadku (pomijając tu ustawowe ograniczenia i wyłączenia), natomiast kara umowna tylko w przypadkach ściśle przez strony określonych (art. 471 k.c., art. 484 k.c.). Poszkodowany jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania również wtedy, gdy przysługuje mu zastrzeżona kara umowna (ograniczenia mogą być kwotowe – do górnej wysokości kary umownej). Istotne z punktu widzenia żądania zapłaty kary umownej jest jedynie stwierdzenie, czy zgodnie z wolą stron konkretne zachowani...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 221/18 27 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Mikołaj Tomaszewski

Wyrok z 27 grudnia 2018, sygn. I ACa 221 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...troli instancyjnej. Przechodząc do merytorycznej oceny zarzutów zawartych w apelacji Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko pozwanego, że Sąd pierwszej instancji w realiach niniejszej sprawy powinien był zastosować art. 484 § 2 k.c. Stosownie do treści art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczaln...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 252/18 20 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Małgorzata Stanek

Wyrok z 20 grudnia 2018, sygn. I AGa 252 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Podstawę miarkowania kary umownej może stanowić jedynie art. 484 § 2 k.c., zgodnie z treścią którego dłużnik może żą...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 217/18 20 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 20 grudnia 2018, sygn. I AGa 217 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ona nadal kwotę przyjętą przez pozwanego czyli 931 151,23 zł. Sąd Okręgowy uznał, że istnieją podstawy do zmiarkowania w w kary. Powód zgłosił takie żądanie na ostatniej rozprawie. Sąd przytoczył przepis art. 484§2 k.c., zgodnie z którym jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej.; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Mając na względzie, że powód w zakresie etapu 1. wykonał w zasadzie swoje zobowiązanie, zaistniały podstawy do miar...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 204/18 20 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Zwierzyńska

Wyrok z 20 grudnia 2018, sygn. I AGa 204 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, do których należy lojalność kupiecka. Dlatego zarzuty obrazy art. 353 1 k.c. należało ocenić na korzyść powoda. W związki z tym na mocy art. 483 par. 1 k.c., art. 484 par. 1 k.c. powództwo, co do zasady, należało uwzględnić. Przechodząc do oceny wysokości żądania, Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do miarkowania kary umownej stosowanie do art. 484 par. 2 k.c. Przepis ten nie definiuje pojęcia „rażącego wygórowania kary umownej”, ale powszechnie przyjmuje się, że w szczeg...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 35/18 19 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 19 grudnia 2018, sygn. I AGa 35 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...tępowania tj. art. 328 § 2 k.p.c., które miało wpływ na wynik sprawy, poprzez nie odniesienie się do wszystkich zarzutów powodów, a w szczególności do złożonego zarzuty miarkowania kary umowny; 8) naruszenie art. 484 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie kary umownej, w sytuacji, gdy powodowie nie pozostawali w zwłoce z realizacją umowy, gdyż nie ponoszą winy za powstałe opóźnienia; 9) naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy powodowie już na etapie składania pozwu wnosili o...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 294/18 13 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Marek Machnij

Wyrok z 13 grudnia 2018, sygn. I AGa 294 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...treścią postanowienia z §12 ust. 5 w zw. z § 9 ust. 9 umowy. Odnosząc się do samej zasadności naliczonych przez powoda kar umownych Sąd orzekający w pierwszej instancji wskazał, że art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. przewiduje możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dłużnika. Przepis z art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w wypadku takiego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kara umowna należy się wierzycielowi niezależnie od wysokości poniesionej przez...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 202/18 10 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Agnieszka Bednarek-Moraś Przewodnicząca

Wyrok z 10 grudnia 2018, sygn. I AGa 202 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ących (zestawów pchacz-barka). Prawo do naliczenia kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wynikało wprost z § 8 ust. 1 umowy nr (...). Jako podstawę materialnoprawną powództwa Sąd wskazał art. 484 k.c. i wyjaśnił, że zgodnie z treścią tego przepisu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopu...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 164/18 6 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 6 grudnia 2018, sygn. I AGa 164 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
.... Jednocześnie Sąd nie znalazł podstaw do zmiarkowania naliczonej wobec powodów kary umownej. Odnosząc się do przesłanki „wykonania zobowiązania w znacznej części” wskazał, że określenie to w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. oznacza zaspokojenie w istotnym zakresie interesu wierzyciela. Sąd podkreślił, że przy dokonywaniu oceny, czy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, przesądzające znaczenie ma porównanie stopnia wykonania tego elementu świadczenia, z którym powiązano karę umowną, do całości świadczenia, jaki...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 504/18 5 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska

Wyrok z 5 grudnia 2018, sygn. I ACa 504 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...szego z dnia 16 stycznia 1998 roku, I CKN 410 97) Sąd Okręgowy nie dostrzegł również podstaw do miarkowania kary umownej przy zastosowaniu art. 5 k.c., wyjaśniając, że może to nastąpić wyłącznie w oparciu o art. 484 § 2 k.c. Nie podzielił stanowiska pozwanego, że powód nie poniósł żadnej szkody w wyniku niewykonania przez wykonawcę zobowiązania. Podkreślił, że po pierwsze, kara umowna jest zasadna niezależnie od poniesionej szkody, po drugie poniesiony koszt usługi zobrazowania, jedynie w niewielkiej części zrekompensował po...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 426/18 29 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Robert Jurga

Wyrok z 29 listopada 2018, sygn. I AGa 426 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...żądanej przez powódkę jest w okolicznościach niniejszej sprawy nie do zaakceptowania i musi być uznana jako rażąco wygórowana. W przypadku zaś rażącego wygórowania kary umownej dłużnik może na podstawie art. 484 § 2 kc żądać jej zmniejszenia. Pozwany zarzut rażącego wygórowania kary umownej podnosił już w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzegania, bądź może stać się taką na skutek okoliczności, które zaistniały później. W ocenie Sądu była ona raż...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 241/18 28 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksandra Janas

Wyrok z 28 listopada 2018, sygn. V AGa 241 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...miarkowania kary umownej, co doprowadziło do nierozpoznania istoty sprawy, a także poprzez pominięcie zarzutu nadużycia prawa, co doprowadziło do naruszenia art.5 k.c. Jednocześnie skarżący zarzucił naruszenie art.484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie do stanu faktycznego wynikającego z akt sprawy. W oparciu o te zarzuty domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, ewentualnie jego zmiany poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 1434/17 28 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 28 listopada 2018, sygn. V ACa 1434 17

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...pozwolenie na budowę centrum handlowo - usługowego usytuowanego na nieruchomości Pozwanego obejmowało również uzyskanie przez Powoda pozwolenia na zjazdy z ul. (...) oraz z ul. (...); b) art. 390 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. w zw. z § 9 ust. 2 Aktu Notarialnego, Repertorium A nr (...) z dnia 16 maja 2013 roku poprzez przyjęcie, iż Pozwanemu nie przysługiwała kara umowna z tytułu uchylenia się przez Powoda od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, podczas gdy przesłanki do żądania przez Pozwanego zapłaty kary umownej zostały sp...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie