Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 188 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 656 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 188 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 5/16 1 czerwca 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 1 czerwca 2016, sygn. I ACa 5 16

Typ sprawa cywilna gospodarcza Przedmiot zapłata wynagrodzenia za prace budowlane / brak jurysdykcji krajowej Wynik odrzucono pozew z powodu braku jurysdykcji krajowej Kwota 509.551,95 zł · kwota żądania
jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych UE
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...in, domagała się obniżenia wynagrodzenia przewidzianego w umowie o roboty budowlane. Takie uprawnienia przysługiwałyby zaś pozwanej w razie wystąpienia wad robót budowlanych na mocy przepisów Kodeksu cywilnego (art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c. w zw. z art. 560 i nast. k.c.). Pozwana powoływała się jedynie na wadliwość robót, wysokie koszty jakie ponosiła w związku z usuwaniem tych wad, nie wykazała jednak w istocie że skorzystała z uprawnień z rękojmi w sposób prawem przewidziany. Poza protokołem odbioru ostatecznego...
I C 390/12 31 maja 2016 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wojciech Rybarczyk

Wyrok z 31 maja 2016, sygn. I C 390 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 45.465 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...kreślały obowiązki każdej ze stron. Spór pomiędzy stornami dotyczył prawidłowości oraz zakresu robót zleconych powodowi. Rozstrzygając powyższą kwestię należy odwołać się do treści art. 637 kc w zw. z art. 656 § 1 kc. Umowa o roboty budowlane charakteryzuje się zobowiązaniem osiągnięcia materialnego rezu atu w postaci końcowego efektu przewidzianego w umowie. Zgodnie z jej treścią wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonych umową robót, zaś inwestor do ich odbioru i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c...
I C 503/15 31 maja 2016 Sąd Rejonowy w Łęczycy Wojciech Wysoczyński

Wyrok z 31 maja 2016, sygn. I C 503 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...iada kodeksowej konstrukcji umowy o dzieło (art. 627 § 1 k.c.). Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 i art. 638 k.c. w związku z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Oczywiste jest bowiem stwierdzenie, że wadliwe wykonanie robót jest nienależytym wykonaniem zobowiązania. Jeżeli zatem wierzyciel poniósł na skutek takiego nienależytego wykonania zobowiązania szkodę, dłużnik obciążony jest obowiązkiem jej n...
I ACa 937/15 31 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Lublinie Elżbieta Patrykiejew

Wyrok z 31 maja 2016, sygn. I ACa 937 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik nie uwzględniono wniosku Kwota 10 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...iż biegły nie wykonał kompleksowo tezy postawionej przez Sąd. Nadto zaskarżonemu wyrokowi zarzucani naruszenie następujących przepisów prawa materialnego mających wpływ na wynik sprawy: V. art. 640 kc w zw. z art. 656 kc poprzez ich wadliwe zastosowanie i przyjęcie, że pozwany miał prawo odstąpić od umowy w okolicznościach niniejszej sprawy na podstawie oświadczenia woli zawartego w piśmie z dnia 23 maja 2012 roku, doręczonego powodowi w dniu 24 maja 2012 w sytuacji braku wyznaczenia powodowi dodatkowego terminu na takie współdział...
I ACa 1704/15 31 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Łodzi Alicja Myszkowska

Wyrok z 31 maja 2016, sygn. I ACa 1704 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...żonego w K. przy ul. (...) Plażowej, a w konsekwencji naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 508 k.c. do oceny stanu faktycznego sprawy zamiast art. 558 § 2 k.c. (na zasadzie odesłania z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c.) i w dalszej części uznanie, iż zobowiązania pozwanego z umowy z dnia 30 sierpnia 2008 r. nr (...) wygasły, 2) rażące naruszenie prawa materialnego tj. art. 508 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że na podstawie przepisu lex generali...
III Ca 428/16 25 maja 2016 Sąd Okręgowy w Gliwicach Arkadia Wyraz-Wieczorek

Wyrok z 25 maja 2016, sygn. III Ca 428 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł Kwota 176560 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...es inwestycyjny był więc szeroki i obejmował prace budowlane, a nie wykonanie dzieła (por. art. 647 k.c.). Poza tym akurat ta okoliczność faktyczna nie była kwestionowana. Zakresem odesłania do umowy o dzieło z art. 656 § 1 k.c. nie jest objęta zawarta w art. 646 k.c. regulacja dotycząca umowy o dzieło, według której bieg terminu przedawnienia wynosi 2 lata i rozpoczyna się od dnia oddania dzieła. Roszczenia z umowy o roboty budowlane ulegają przedawnieniu według ogólnych reguł, czyli art. 118 k.c. Termin przedawnienia, jako że mamy...
XXV C 97/13 23 maja 2016 Sąd Okręgowy w Warszawie Paweł Duda

Wyrok z 23 maja 2016, sygn. XXV C 97 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 43.760.218,75 zł · kwota żądania
powaga rzeczy osądzonej

Teza Bank udzielający gwarancji opatrzonej klauzulami "nieodwołalnie i bezwarunkowo" oraz "na pierwsze żądanie" nie może skutecznie powoływać się w celu wyłączenia lub ograniczenia przyjętego na siebie obowiązku zapłaty na zarzuty wynikające ze stosunku podstawowego w związku z którym gwarancja została wystawiona.

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...wraz z pełnomocnictwem – tom LIX, k.11630-11632). Zamawiający pismem datowanym na dzień 24 lipca 2012 r. powiadomił Wykonawcęna podstawie S. 15.2 (a), (b), (c) i (e) Warunków Kontraktu oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. że, za 14-dniowym wyprzedzeniem odstępuje od kontraktu (odstępuje od Umowy nr (...) z dnia 07.07.2010 r.), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W treści pisma jako przyczyny uzasadniające odstąpienie od kontraktu przywołano okoliczności wymienione we wskazanych wyżej podpunktach S. 15.2 Warunków Kontraktu, t...
VIII GC 89/14 23 maja 2016 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Uzasadnienie z 23 maja 2016, sygn. VIII GC 89 14

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...Obniżenia wynagrodzenia stanowi jedno z uprawnień wynikających z rękojmi za wady sprzedanej rzeczy, które stosuje się odpowiednio przy umowie o dzieło art. 638 k.c.), a w konsekwencji i umowie o roboty budowlane (art. 656 § 1 k.c.). Uprawnienie to należy odróżnić od żądania zwrotu kosztów usunięcia usterek. Pozwana nie dochodziła w niniejszym postępowaniu naprawienia szkody związanej z poniesieniem kosztów wymiany posadzki, nie przedstawiła do potrącenia takiej wierzytelności odszkodowawczej. Jak wynika wprost z odpowiedzi na pozew...
IX GC 125/15 20 maja 2016 Sąd Okręgowy w Poznaniu Jarosław Marczewski

Wyrok z 20 maja 2016, sygn. IX GC 125 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik zasądzono świadczenie - 348.880 zł Kwota 348.880 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...yjmującego zamówienie. Przepis znajdował swoje odpowiednie zastosowanie również do umów o roboty budowlane, albowiem dotyczył skutków wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (art. 656 § 1 k.c.). Opierając się na w w argumentach należy stwierdzić że powodowi należy się od pozwanej kara umowna za nieusunięcie wad w terminie – za okres od otrzymania wezwania (21 kwietnia 2011 r.) do faktycznego usunięcia wad przez podmiot trzeci, co nastąpiło 21 czerwca 2011 w trakcie końcowego odbiór wentylacji i...
I ACa 102/16 20 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 20 maja 2016, sygn. I ACa 102 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 303.546 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...odę w wysokości dochodzonego roszenia; 5. art. 123 § 2 k.c. w zw. z art. 471 k.c. w zw. z art. 361 § 1 k.c. poprzez niezastosowanie i odmowę uwzględnienia roszczenia pomimo, że zostało przez pozwanego uznane; 6. art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c. w zw. z art. 560 § 1 k.c. w zw. z art. 560 § 3 k.c. poprzez niezastosowanie, a co za tym idzie nieuwzględnienie roszczenia dochodzonego pozwem w oparciu o reżim rękojmiany; 7. art. 480 § 3 k.c. poprzez nieprawidłowe zastosowanie i błędne uznanie, że nie zachodziły przesłanki uprawniają...
VI Ga 59/16 19 maja 2016 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Barbara Frankowska

Wyrok z 19 maja 2016, sygn. VI Ga 59 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3.600 zł Kwota 59.614,34 zł · kwota żądania
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ją bieg terminy rękojmi i gwarancji. W przypadku wadliwego wykonania robót budowlanych zamawiającemu względem wykonawcy ( wykonawcy względem dalszego podwykonawcy) przysługują uprawnienia z rękojmi na podstawie art. 656 kc w zw. z art. 556 – 576 kc bądź wady usuwane będą na podstawie udzielonej przez wykonawcę (dalszego podwykonawcę) gwarancji. Unormowania kodeksowe odnośnie rękojmi za wady wskazują, że dopiero w przypadku bezskutecznego podjęcia odpowiednich działań przeciwko wykonawcy, aktualizuje się roszczenie zamawiającego...
I ACa 1658/15 19 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Miastkowska

Wyrok z 19 maja 2016, sygn. I ACa 1658 15

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...woty 14.619,97 zł tytułem nadpłaconego wynagrodzenia. Przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane nie zawierają regulacji odnoszących się do kwestii wynagrodzenia wykonawcy robót. Brak jest również w przepisie art. 656 § 1 KC dotyczącym umów o roboty budowlane odesłania do przepisów dotyczących określenia wynagrodzenia przy umowie o dzieło. Umówione w umowie o roboty budowlane wynagrodzenie powinno być zatem przez strony szczegółowo określone w zawartej umowie. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd o możliwości stosowania w d...
I ACa 52/16 18 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Borowska

Wyrok z 18 maja 2016, sygn. I ACa 52 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 35.286,88 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...dstąpienie od umowy przez zamawiającego. Z powyższych ustaleń wynika jednak, że pozwany pismami z dnia 27 lutego 2012 r. i 26 marca 2012 r. wyczerpał tryb odstąpienia od umowy przewidziany w art. 636 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. stanowiących, że jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć p...
V CSK 603/15 18 maja 2016 Sąd Najwyższy Jan Górowski

Wyrok SN z 18 maja 2016, sygn. V CSK 603 15

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...dzonych w dniu 5 maja 2008 r. i poinformował, iż wykaz wad znajduje się w tym protokole, który przedkłada wraz z 4 oświadczeniem o potrąceniu. W dalszej części pisma, powód powołał się na art. 498 k.c. oraz art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 637 § 2 k.c. i oświadczył, że przysługuje mu od pozwanej zwrot wynagrodzenia uiszczonego jako zapłata za roboty budowlane w kwocie 530 000 zł, gdyż wady istotne robót nie zostały usunięte. Z kolei pozwana w piśmie z dnia 27 kwietnia 2010 r. stanęła na stanowisku, że potrącenie nie jest skute...
II Ca 1448/15 12 maja 2016 Sąd Okręgowy w Szczecinie Wiesława Buczek-Markowska

Wyrok z 12 maja 2016, sygn. II Ca 1448 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...wezwania pisma kierowane do J. R.. Pisma te nie zawierały wezwania do wykonania konkretnych czynności. Pisma te nie wskazywały rodzaju wad, usterek i sposobu ich usunięcia. (zgodnie z art. 636 lub 637 K.c., w zw. z art. 656 K.c. i art. 491 § 1 K.c.). Pisma te zawierały jedynie informacje, że usterki zostały stwierdzone w przeglądzie gwarancyjnym, który odbył się w dniu 16 maja 2012 r. Jednak w tym dniu przegląd gwarancyjny nie odbył się. Przegląd taki odbył się w dniu 16 maja 2013 r. Pisma powoda nie zawierają też wezwania do zapłat...
I ACa 116/16 12 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 12 maja 2016, sygn. I ACa 116 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 66770,42 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...szej sprawie te wyjątki nie zachodziły. Jednakże dodatkowe uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy bez wyznaczania wcześniej dodatkowego terminu na jej wykonanie przewiduje art. 635 k. c., który na mocy art. 656 k. c. znajduje odpowiednio zastosowanie do umowy o roboty budowlane. Stosownie do tego przepisu jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego...
I ACa 910/15 11 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewelina Jokiel

Wyrok z 11 maja 2016, sygn. I ACa 910 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ustalenie Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...10 kwietnia 2011 r. pozwana spółka odstąpiła od umowy, powołując się na: 1) niezakończenie przez powoda prac w umówionym terminie, tj. do dnia 30 września 2010 r., podając jako podstawę art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., 2) wykonywanie robót w sposób sprzeczny z kontraktem, w szczególności w zakresie dostarczenia zbiornika na podchloryn sodu, który spełniałby wymogi kontraktu i wykonania wymiany posadzki w obiekcie B S. L. oraz bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonania, tj. na podstawie art. 636 § 1 k...
IV Ca 116/16 9 maja 2016 Sąd Okręgowy w Słupsku Mariusz Struski

Wyrok z 9 maja 2016, sygn. IV Ca 116 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 278,14 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ałymstoku z dnia 21.03.2014r., I ACa 842 13, Lex nr 1451594). Podział wad na wady istotne, nieistotne, usuwalne i nieusuwalne był możliwy do zastosowania w niniejszej sprawie z racji odesłania na podstawie przepisu art. 656 kc do przepisów o umowie o dzieło, w szczególności do przepisu art. 637 kc, który taką kategoryzacją wad dzieła (robót budowlanych w niniejszej sprawie) się posługuje, a który znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie z uwagi na to, że umowa łącząca powoda z pozwaną została zawarta jeszcze przed uchyleniem tego...
I C 1871/13 6 maja 2016 Sąd Okręgowy w Płocku Radosław Jeznach

Wyrok z 6 maja 2016, sygn. I C 1871 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 69 155,84 zł · zasądzenie

Teza Obniżenie wynagrodzenia za wykonane roboty w związku ze stwierdzonymi wadami obiektu wiąże się z powstaniem "zwrotnego" roszczenia pieniężnego wobec wykonawcy w odpowiednim zakresie: "odpowiedni zakres" ustalić należało w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, który prawidłowo powiązał obniżenie wynagrodzenia z wydatkami, jakie...

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ć wszystkie okoliczności rzutujące na proces inwestycyjny, w tym także ocenić utrudnienia związane z charakterem i właściwościami podłoża. Jako szczególne podstawy odpowiedzialności pozwanej powód wskazał art. 656 § 1 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art. 637 kc w zw. z art. 560 § 3 kc – generalnie zgodzić należy się z twierdzeniami, iż roszczenie powoda opiera się o przepisy regulujące umowę o roboty budowlane w powiązaniu z uregulowaniami dotyczącymi umowy o dzieło a także umowy sprzedaży w zakresie odpowiedzialności za wa...
III Ca 264/16 6 maja 2016 Sąd Okręgowy w Gliwicach Tomasz Pawlik

Wyrok z 6 maja 2016, sygn. III Ca 264 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 300 zł
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ługi po odliczeniu wskazanej powyżej kwoty wyniósł 12.793.10 zł, w tym 8% stawka podatku od towarów i usług. Ponadto zarzuciła, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zgodnie z art. 636 k.c. i 656 k.c. w przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy powód powinien był wyznaczyć jej stosowny termin w celu ich usunięcia i dopiero w sytuacji jego bezskutecznego upływu przysługiwało mu uprawnienie do tzw. zastępczego wykonania prac na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Zaskarżonym wyrokiem z 17 listopada 2015r. Sąd Rej...
II Ca 1774/15 6 maja 2016 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Marek Kurkowski

Wyrok z 6 maja 2016, sygn. II Ca 1774 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ipca 2013 r. W dniu 29 lipca 2013 r. A. M. otrzymała pismo (sporządzone dnia 29 lipca 2013 r.) zawierające oświadczenie (...) we W. o odstąpieniu od umowy numer (...) w oparciu o przepisy art. 635 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. z powodu opóźnienia w rozpoczęciu prac powodujące niemożność ich ukończenia w umówionym terminie. W piśmie wskazano, iż wymienieni w umowie upoważnieni przedstawiciele wykonawcy: D. M. i K. B., posiadający uprawnienia w zakresie prawa budowlanego nie byli obecni przy dwóch spotkaniach wyznaczonych w celu p...
I ACa 1098/15 5 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Elżbieta Karpeta

Wyrok z 5 maja 2016, sygn. I ACa 1098 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 286 298,85 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...y w B. ogłosił upadłość likwidacyjną Spółki Akcyjnej(...) w sprawie z wniosku wierzycieli z dnia 19 września 2012 r. Pismem z 9 października 2012 r. pozwany odstąpił od umowy na podstawie art. 635 kc w zw. z art. 656 kc ze skutkiem en nunc i naliczył wykonawcy kary umowne w następującej wysokości: - z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnych asortymentów robót w wysokości 766 091,52 zł; - z tytułu opuszczenia placu budowy w wysokości 167 582 zł; - z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowie...
XXV C 694/15 29 kwietnia 2016 Sąd Okręgowy w Warszawie Paweł Duda

Wyrok z 29 kwietnia 2016, sygn. XXV C 694 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 652.259,08 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...do K. na odcinku od km 411+465,80 do km 431+500” w części niewykonanej, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na podstawie subklauzuli 15.2 (e) Warunków Kontraktu, a także na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. W kolejnym piśmie z dnia 3 grudnia 2014 r. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odstąpił od w w kontraktu na podstawie subklauzuli 15.2 lit. (a), (b) i (g) Warunków Kontraktu. ( pisma GDDKiA z 17.11.2014 r. – k. 873-882 i z 03.12.2014 r. – k. 883). W związku z odstąpieniem od kontraktu...
IX GC 539/15 28 kwietnia 2016 Sąd Okręgowy w Poznaniu Piotr Marcinak

Wyrok z 28 kwietnia 2016, sygn. IX GC 539 15

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 100.680,42 zł Kwota 100.680,42 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
..., które mógł otrzymać, gdyby w okresie od 23 lutego 2015 roku do dnia 12 marca 2015 roku wykonywał, zgodnie z umową powierzone mu prace. Jako a ernatywną podstawę roszczeń powód wskazał art. 639 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Strona powodowa podała, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, zawarta w oparciu o ofertę złożona pozwanemu w dniu 16 grudnia 2014 roku oraz zlecenie pozwanego z dnia 22 grudnia 2014 roku. Przedmiot umowy stanowiło wykonanie murków prowadzących oraz ścian szczelinowych o szer. 80 centymetrów na inwestycji...
VI ACa 1008/14 28 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Agata Zając

Wyrok z 28 kwietnia 2016, sygn. VI ACa 1008 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 108 992,79 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...rzyjęcie, że strona pozwana wyznaczyła wykonawcy będącemu w zwłoce odpowiedni termin na wykonanie zobowiązania, którego upływ uprawniałby ją do odstąpienia od umowy; 10) naruszenie art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pozwany w związku ze zwłoką wykonawcy robót, skutecznie wyznaczył dodatkowy termin na ich wykonanie (pismo z dnia 20 października 2008 roku), w sytuacji gdy przepisy te nie maja zastosowania do terminowości wykonania zobowiązania z umowy o roboty budowlane...
I ACa 908/15 28 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Tomasz Żelazowski

Wyrok z 28 kwietnia 2016, sygn. I ACa 908 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 319.800 zł · kwota żądania kary umownej
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ób składających oświadczenie w imieniu beneficjenta. Niezależnie od powyższego ww. Towarzystwo wskazało, że z pisma z 14 stycznia 2013 roku wynika, iż Gmina Miasto S. odstąpiła na podstawie art. 635 kc w zw. z art. 656 § 1 kc od umowy łączącej Gminę z wykonawcą, którą zabezpiecza przedmiotowa gwarancja. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr (...) nie zabezpiecza jednakże roszczenia beneficjenta, tj. Gminy Miasto S. w stosunku do wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez beneficjenta. Konsekwencją odstą...
III Ca 90/16 25 kwietnia 2016 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 25 kwietnia 2016, sygn. III Ca 90 16

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ygn. akt II CR 494 84, LEX nr 8674). Sąd ustalił w niniejszej sprawie, że roboty budowlane nie zostały wykonane w całości, gdyż powodowie skutecznie odstąpili od umowy stosownie do przepisu art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zatem pozwanemu należała się tylko część umówionego wynagrodzenia. Przy tym niektóre z prac zostały wykonywane w sposób wadliwy, wobec czego należało pomniejszyć należne powodowi wynagrodzenie. Sąd wyliczył zatem wartość wykonanych przez pozwanego prac w odniesieniu do umówionego wynagrodzenia ryczał...
II Ca 1084/15 21 kwietnia 2016 Sąd Okręgowy w Lublinie Dariusz Iskra

Wyrok z 21 kwietnia 2016, sygn. II Ca 1084 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 13082 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...zgodę na zapłatę wskazanej w tym dokumencie kwoty. Dokument ten nie stanowi zatem formy dla dodatkowej umowy. Nie zmienia to jednak faktu, że wynagrodzenie za dodatkowe prace należy się powodowi. Wprawdzie przepis art. 656 § 1 k.c. odsyła jedynie do tych przepisów regulujących umowę o dzieło, które dotyczą zagadnień w nim wskazanych, przyjmuje się jednak, że do umowy o roboty budowlane mogą mieć zastosowanie w drodze analogii niektóre przepisy regulujące umowę o dzieło, jeżeli dana kwestia nie jest uregulowana w przepisach dotycz...
I ACa 935/15 21 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 21 kwietnia 2016, sygn. I ACa 935 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 57.161,38 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...iu. Za niezasadny uznał Sąd I instancji zarzut przedawnienia zgłoszony przez stronę pozwaną, albowiem w niniejszej sprawie nie miał zastosowania art. 646 k.c. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że przepis art. 656 § 1 k.c. nie uprawnia do wniosku, że odesłanie do umowy o dzieło obejmuje też kwestię przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane. Roszczenia te przedawniają się na zasadach ogólnych na podstawie art. 118 k.c. Sąd Okręgowy wskazał, że wynagrodzenie za poszczególne etapy prac miało być wypłacane w terminie...
I ACa 11/16 20 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok SA w Białymstoku z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie o zapłate.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 597,05 zł · odszkodowanie
odszkodowanie z OC naprawienie szkody

Teza Zgodnie z art. 494 k.c. w zw. z art. 471 k.c. strona odstępująca od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko co otrzymała od niej na mocy umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, ale również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje takż...

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ązku z tym uznał również, że powód, jako inwestor, miał prawo domagać się od wykonawcy naprawienia szkody wywołanej koniecznością zawinionego przez niego odstąpienia od zawartych umów (art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.). Szkoda ta stanowiła zaś różnicę pomiędzy umówionym z (...) S.A. wynagrodzeniem, a znacznie wyższym wynagrodzeniem, które powód zmuszony był zapłacić nowemu wykonawcy. W ocenie Sądu I instancji, w okolicznościach sprawy, zaistniały także przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego towarzy...