Baza orzeczeń sądowych

...zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy przez wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Stosownie do art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej). Odnosząc treść cytowanego przepisu do okoliczności sprawy stwierdzić należy, iż strony tego rodzaju zastrzeżenie (zarówn...

...owy pominął dowód przesłuchania świadków E. B. oraz M. K. i z przesłuchania stron jako nieistotne (art. 235 2 § 1 pkt 2 k.p.c.). Przy tak dokonanych ustaleniach faktycznych Sąd Rejonowy, przywołując regulacje art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c. oraz art. 481 § 1 i 2 k.c., uznał powództwo za zasadne. Zaznaczył, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i słu...

...ć i kontrolować Prokuratury”. Apelację od wyroku Sądu Rejonowego złożył pozwany, zaskarżając go… Apelujący zarzucił: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego art. 647 k.c. w zw. z art. 658 k.c. w zw. z art. 483 k.c. przez ich błędne zastosowanie i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kary umownej w kwocie 27.954,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu przez błędne ustalenie zwłoki pozwanej z wykonaniem prac remontowych na obiekcie powoda Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, z pominięciem faktu, że wyłącznie powód...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r., XVII Amc 47 01, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2017 r....

...to nastąpiło skumulowanie zleconych robót, a dodatkowo pogorszyły się warunki atmosferyczne i nastał okres bardzo deszczowej pogody, uniemożliwiającej wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją i sztuką. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocn...

...te wykonanie zobowiązania, jeżeli było następstwem okoliczności, za które nie ponosił odpowiedzialności. Z tej przyczyny została wyłączona odpowiedzialność strony powodowej również z tytułu kary umownej (art. 483 § 1 k.c.). W konsekwencji podniesiony przez stronę pozwaną zarzut potrącenia obejmujący rzekomą wzajemną wierzytelność strony pozwanej z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy (189.451,15 zł) i z tytułu rzekomo poniesionej szkody z powodu nieterminowego wykonania umowy przewyższającej wysokość kary um...

...6 urządzeń (podstawą prawną tego roszczenia jest art. 353 § 1 k.c. w zw. z § 12 ust. 4 umowy); - zapłaty kwoty 63.000 zł z tytułu kary umownej za niezwrócenie kart (...) (podstawą prawną tego roszczenia jest art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 13 umów). Roszczenie o zapłatę kwoty 24.875,65 zł należało uznać za uzasadnione. Rozstrzygnięcie tego żądania wymaga dokonania wykładni łączących strony umów, w szczególności § 12 pkt 4. Pamiętać trzeba, że w przy dokonywaniu wykładni umów (zawartych w nich oświadczeń woli) należy st...

...miast jest, że Sąd zawsze jest zobowiązany rozważyć, czy w świetle przepisów obowiązującego prawa materialnego, twierdzenia powoda uzasadniają uwzględnienie żądania pozwu w tym zakresie. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Cytowany przepis, z uwagi na zawartą w nim normę prawną, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym (ius cogens). Wskazać pr...

...wystąpienia uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy, ale i czy zastrzeżone prawo odstąpienia było prawidłowo, zgodnie z cytowanym przepisem zastrzeżone, czego Sąd I instancji nie ustalił; e) art. 483 §1 k.c. poprzez przyjęcie, że zachowanie strony powodowej, w uwarunkowaniach sprawy, stanowiło uprawnioną podstawę dla odstąpienia od umowy przez pozwaną, a co za tym idzie, że zasadne jest żądanie zapłaty kary umownej przez stronę pozwaną, pomimo, że zachowaniu powódki nie można przypisać winy (nawet nieumyśln...

...ztwo podlegało uwzględnieniu w przeważającej części. Podstawą dochodzonego roszczenia była umowa o roboty budowlane, a w szczególności postanowienia w zakresie kary umownej znajdującej swoje oparcie w treści art. 483 kc - można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). § 2 Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Zgodnie z treścią art. 48...

...w wysokości 20000 zł, wystawiła z tego tytułu notę obciążeniową, a następnie dokonała potrącenia tej należności z wierzytelnością strony powodowej, wynikającą z dochodzonej pozwem faktury VAT. Zgodnie z art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...naliczona – zdaniem powoda - niezgodnie z umową. Sporną umowę należy potraktować jako przewidzianą w art. 750 k.c. umowę o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast stosownie do art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna nale...

...ł, za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w kwocie 522,12 zł oraz za okres 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. w kwocie 522,12 zł. W tych datach pozwany nie zajmował już lokalu od ponad roku. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W przypadku dochodzenia roszczeń z kary umownej wierzyciel musi wykazać ważność zawartej umowy, skuteczne zastrzeżenie posta...

...ąd Okręgowy na podstawie tak poczynionych ustaleń uznał, że roszczenie powoda oparte na zapisach umownych dotyczących kary umownej nie zasługiwało na uwzględnienie. Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 § 1 k.c., z którego wynika, że można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Oprócz tego przepisu granice dopuszczalnego kształtowania konstrukcji kary umownej wyznaczają także kryteria wskaza...

...ię do zarzutów powoda odnośnie do braku podstaw do zastosowania kary umownej w niniejszej sprawie – stwierdzić należy, że kara umowna może być zastrzeżona tylko w odniesieniu do świadczenia niepieniężnego (art. 483 § 1 k.c.), którym jest w umowie przedwstępnej złożenie oświadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej. Niezbędną przesłanką dochodzenia kary umownej jest tylko takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 k.c.). Dłużnik może więc dowodzić, ż...

...runkowaniach, które dotyczyły pozwanego, a na które pozwany nie miał żadnego wpływu. Przechodząc do oceny prawnej roszczenia powódki Sąd Okręgowy wskazał, że podstawą prawną roszczenia powódki była norma art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którą strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej w wysokości zastrzeżonej w łączącej strony umowie (tutaj w kontrakcie nr (...)) niezależnie od wysokości poniesionej...

...5593]. Na wstępie wskazać trzeba, że strona powodowa dochodziła w badanej sprawie roszczenia o zapłatę kary umownej. Sąd pierwszej instancji zasadnie przyjął, że podstawę prawną powyższego żądania stanowi art. 483 § 1 k.c. w związku z § 10 ust. 2 umowy o roboty budowlane z dnia 15 lutego 2018 roku. Z powyższego postanowienia umownego wynikało, że wykonawca mógł dochodzić od zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn zależnych od zamawiającego (w szczególności w trybie wskazanym w...

...wy uznał, że roszczenie z jakim to występowała pozwana spółka miało postać kary umownej - jasno wynikało to nie tylko z jego charakteru, ale wręcz z brzmienia punktów wskazanego wyżej Porozumienia. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie natomiast niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na tenże...

...nia 11 lipca 2013r. k. 163). Zapis w § 3 ust 2 był bezwzględnie nieważny gdyż kara umowna została zastrzeżona na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego przez powódkę i jako taka była niedopuszczalna. Art. 483 § 1 k.c. przewiduje bowiem możliwość zastrzeżenia kary umownej jedynie na wypadek niewykonania zobowiązań niepieniężnych. Wskutek niespłacenia zadłużenia w kwocie 47 700zł z umowy pożyczki z dnia 11 lipca 2013r. powódka znalazła się w sytuacji całkowitego uzależnienia od Spółki, reprezentowanej przez A. P., d...

...owyższy wyrok został zaskarżony apelacją przez pozwanego w części uwz-ględniającej powództwo oraz rozstrzygającej o kosztach procesu. Apelacja została oparta na zarzutach: 1) naruszenia prawa materialnego: a) art. 483 k.c. w zw. z art. 471 k.c. przez ich zastosowanie i uwzględnienie roszczenia o zapłatę kary umownej w sytuacji, w której pozwany nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu umowy, a na wypadek nieuwzględnienia tego zarzutu b) art. 484 § 2 k.c. przez jego błędną wykładnię i niezastosowanie wskutek nieuwzgl...

...ania zobowiązania o charakterze niepieniężnym (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 09 lutego 2005 roku, sygn. akt II CK 420 04 oraz z dnia 07 lipca 2005 roku, sygn. akt V CK 869 04). Zgodnie z przepisami art. 483 k.c. i art. 484 § 1 k.c. kara umowna zastrzeżona w umowie zawartej przez strony należy się pozwanemu we wskazanej w umowie wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Samo bowiem niewykonanie zobowiązania jest szkodą, a umówiona kara służy jej naprawieniu (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 08...

...z powodem. Ostatecznie poszkodowany zdecydował się na kontynuowanie najmu u powoda po ponad dwukrotnie wyższej stawce dobowej, mimo że przewidziane przez wypożyczalnie K. R. opłaty de facto były karami umownymi (art. 483 k.c.), a więc zryczałtowanymi odszkodowaniami z tytułu zdarzeń przyszłych i niepewnych, które tylko hipotetycznie mogły zaistnieć w przyszłości. Co więcej, przewidziane regulaminem zdarzenia, za które asystor pozwanego obciążał najemcę opłatami, nie miały miejsca w rzeczywistości w toku najmu pojazdu powoda. A...

...021 r. to należy uznać, że roszczenie powoda nie uległo przedawnieniu. Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, rozważeniu podlegało, czy żądanie zapłaty kary umownej pozostawało uzasadnione. W myśl art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z kolei zgodnie z treścią art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy...

...0 ust. 4 tej umowy w przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu najmu najemca (pozwana) za każdy dzień opóźnienia miał zostać obciążony karą umowną w wysokości ⅟30 trzykrotnego czynszu najmu. Zgodnie z art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...”. Przypomnieć należy, że została wystawiona przez powódkę faktura numer (...) z dnia 31 sierpnia 2021 roku na kwotę 726,19 zł oraz faktura numer (...) z dnia 30 czerwca 2021 roku na kwotę 593,06 zł. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie obchodzenia, poprzez zastrzeganie kary umownej przy zobowiązaniach pieniężnych. Zobow...

...sadność naliczenia przez pozwanego kary umownej za zwłokę w zakończeniu robót przez powoda skutkująca złożeniem przez pozwanego oświadczenia o potrąceniu. Sąd Okręgowy wskazał na przepis art. 498 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. stwierdzając, że podstawowe znaczenie dla rozpoznawanej sprawy miała ocena, czy stronie pozwanej przysługiwało roszczenie o zapłatę przez powoda kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania w postaci zwłoki w terminowym zakończeniu robót. Odwołując się do treści art. 4...

...kary umownej nie ma bowiem związku z rozliczeniami stron umowy. Odwołanie się przy obliczeniu kary do określonej stawki wynagrodzenia miało bowiem jedynie charakter rachunkowy. Dla ustalenia kary umownej zgodnie z art. 483 k.c. konieczne jest przyjęcie określonego algorytmu, mającego w rozpoznawanej sprawie postać prostego mnożenia trzech czynników (wynagrodzenie ustalone w umowie, ilość niewydanego towaru i stawki 15%). Jeden z tych czynników został określony jako suma wynagrodzenia netto i podatku VAT obliczonego od tego wynagrodzenia....

...nie usług związanych z ochroną miejsc (obszarów i obiektów) podległych Zleceniodawcy, w tym z zastrzeżonej w treści umowy z dnia 11 maja 2017 roku karze umownej w kwocie 5.000 zł (pkt 7 ust. 2 umowy). Zgodnie z art. 483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) (§ 1). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej (§ 2). Na podstawie art. 4...

...zenia o potrąceniu w kwotach przewyższających wierzytelności powoda, podczas gdy skutecznie mogło nastąpić potrącenie jedynie kwoty 202.019,10 zł, 2. obrazę przepisów prawa materialnego, w szczególności: a. art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie i uznanie, że w sprawie nie zachodzą podstawy miarkowania kary umownej w związku z wykonaniem zobowiązania w znacznej części, b. art. 483 § 2 k.c. w zw. z art. 484 § 1w zw. z pkt 7.4. Warunków Ogólnych Umów z Podwykonawcami poprzez uznanie, że wobec powo...

...rządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 t.j.) i to ona będzie musiała Matematyczne więc wyliczenia przedstawione przez pozwaną nie mogą decydować o rozstrzygnięciu, Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 483 i 484 k.c. w zw. z § 8 ust. 1 i 3 umowy z dnia 14 grudnia 2007 r. zasądził dochodzone roszczenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy całością kary w wysokości 1.035.000 zł, obliczoną zgodnie z § 8 ust. 3 zd. 2, z uwzględnieniem wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (k. 181), których wysokość ni...