Baza orzeczeń sądowych

...ienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane zasługuje na uwzględnienie w całości. Sąd I instancji zwrócił przy tym uwagę na treść art. 647 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c. Stwierdził, że zobowiązanie pozwanych miało charakter niepieniężny - dotyczyło oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. W przedmiotowej sprawie obiektem robót było boisko (...). Zastrzeżenie kary umownej było zatem ważne i skuteczne, pozwani nie...

...ób uzasadnione przez powoda. Z uwagi na skuteczny zarzut potrącenia (opisany w sprzeciwie jako zarzut nieistnienia roszczenia) Sąd oddalił powództwo co do żądania kwoty 2351,80 zł na podstawie art. 6 kc w. zw. z art. 483 kc w zw. z pkt 32 OWZ. Przypomnieć należy, że oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 kc). Zapłata należności dochodzonej w pozwie tj. kwoty 2351,80 zł nastąpiła wskutek oświadczenia o potrąceniu z dnia 26 maja 2022 roku, które miało skutek od 16 kwietnia 2022...

...ł także, że powódka wniosła również o zasądzenie kwoty 2.270.000 zł tytułem kary umownej należnej z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie inwestora (pozwanego). Sąd opierając się na art. 483 k.c., rozważaniach doktryny oraz treści wiążącego strony stosunku prawnego uznał, że aby wykonawca (powódka) był uprawniony do naliczenia kary umownej, musiały zaistnieć okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie inwestora. W ocenie Sądu, takie przesłanki nie...

...ty księgowej na należność z tytułu kary umownej na kwotę 3.690 zł. Spór stron dotyczył zasadności naliczenia kar umownych przez powódkę. Podstawę prawną żądania pozwu stanowił przepis art. 605 k.c. oraz art. 483 §1 k.c. Zgodnie z art. 605 k.c., przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Zgodnie zaś z art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że...

...ść wynosiła 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Powodowie powołali się przy tym na § 10 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 umowy o roboty budowlane z dnia 21 kwietnia 2021 r., korespondujący z art. 483 § 1 k.c. Pozwana przyznała, że strony łączyła umowa o roboty budowlane z kwietnia 2021 r. Nie podważała również okoliczności, że remont elewacji domu powodów nie został ukończony w terminie umownym. Pozwana zaprzeczyła jednak, aby niedochowanie terminu zakończenia prac nastąpiło z przyczyn zawinionych przez wyk...

...– wobec faktu, że zobowiązania stron umowy przedwstępnej mają charakter niepieniężny – możliwe jest zastrzeżenie, że odszkodowanie nastąpi przez zapłatę określonej sumy, a więc kary umownej w rozumieniu art. 483 § 1 k.c., której wysokość nie musi być ograniczona do szkód w granicach ujemnego interesu umownego (tak np. w wyroku SN z dnia 25 marca 2004 r., II CK 116 03, niepubl., tak również np. P. Machnikowski [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Warszawa 2021, teza 20 do art. 390 lub Gry...

...wy wskazał, że zgodnie z zasadą swobody umów określoną w art. 353 1 k.c. strony miały możliwość kształtowania w sposób dowolny treści umowy w zależności od ich woli. Stwierdził, że kara umowna zgodnie z art. 483 k.c. jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, które po myśli zasady swobody umów może być wprowadzone do treści umowy, mając na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami poprzez skłonienie strony zobowiązanej do ścisłego wypełnienia zobowiązania. W ocenie Sądu Okręgowego powódka nie ma możl...

...eń opóźnienia za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas końcowego odbioru robót stwierdzone wady zostały usunięte, a wykonawca usunął je w terminie 7 dni roboczych. Ten sposób określenia wysokości jest niezgodny z art. 483 §1 k.c., Postanowienie to jest wobec tego nieważne, po myśli art. 58 kc. Taka jego kwalifikacja wynika stąd ,że z niewykonaniem zobowiązania niepieniężnego nie wiąże obowiązku zapłaty oznaczonej kwoty. Ustawa nie daje możliwości oznaczenia kary umownej opisowo. Co ważniejsze, wysokość kary umownej musi być znana...

...nia odsetek za opóźnienie w rozliczeniu zaliczki oraz czy mógł on dokonać potrącenia tych wierzytelności z wierzytelnością powoda o zapłatę wynagrodzenia. Podstawę zastrzeżenia w umowie kary umownej stanowi art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w z...

...nie dewelopera doszło do opóźnienia w zawarciu spornej umowy. W ocenie sądu żądanie pozwu należało ocenić jako zasadne. Zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej jest zobowiązaniem niepieniężnym. Przepis art. 483 kc stanowi, że można zastrzec w umowie, ze naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej ( kara umowna ). W niniejszym przypadku strony spornej umowy zastrzegły ją na wypadek opóźnienia dewelopera, nie zaś jeg...

...ować swoją argumentację o tym, że ww. opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, za które on nie ponosi odpowiedzialności tj. z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Należy wyjaśnić, że artykuł 483 k.c. modyfikuje wprawdzie zasady odpowiedzialności kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, ale w dalszym ciągu dotyczy to odpowiedzialności odszkodowawczej. W związku z tym - mimo uniezależnienia kary umownej od konieczności wykazania faktu poniesienia szkody przez wierzyciela - w zasadzie nadal ma...

...ki do odstąpienia przez stronę powodową od umowy (oraz naliczenia kary umownej). Już tylko z powyższego względu roszczenie strony powodowej nie mogło zasługiwać na uwzględnienie. Niezależnie od tego zgodnie z art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...owną z tytułu przedterminowego wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej. W tym zakresie bowiem strona powodowa w żaden sposób nie wykazała, aby przysługiwało jej roszczenie dochodzone pozwem. Zgodnie z art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...o 13 889 zł (500 000 zł : 36 = 13 888,88 zł). W tej sytuacji zmiarkowanie ewentualnej kary umownej do kwoty 50 000 zł w pełni również w ocenie Sądu Apelacyjnego odpowiadałoby funkcjom tejże kary wynikającym z art. 483 k.c. Wobec tego apelacja pozwanej podlegała oddaleniu, o czym Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. art. 15 zzs 1 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

...tytułu zwłoki w realizacji prac w zakresie kompletnego pokrycia dachów obiektów (...) objętych umową (...)zawartą w dniu 11.10.2016 r. pomiędzy M. sp. z o.o. a powodem; 2. naruszenie prawa materialnego, tj.: a. art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że nie było podstaw do naliczenia stronie powodowej przez M. sp. z o.o. kary umownej z tytułu zwłoki powoda w realizacji umowy z dnia 11 października 2016 roku zawartej przezM.sp. z o.o. z powodem na wykonanie kompletnego...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Z powyższego wynika zatem, że w procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dopiero bowiem...

...oświadczenie o odstąpieniu od tejże umowy. Gdyby w istocie jej nie zawarł, w oparciu o warunki uczestnictwa w PL-D, byłby konsekwentny i nie odstępował od niej. Podstawę prawną żądania powoda stanowił zatem art. 483 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Umowa zawarta przez strony przewidywała, że powód przeniesie na pozwanego jako kupującego i wyda mu drewno w ilo...

...ocesu, pomimo, iż na skutek niewłaściwego określenia wielkości żądania pozwu, roszczenie powoda o zapłatę kwoty 5.994,34 zł nie było zasadne (zarzut V). W zakresie prawa materialnego zarzucono naruszenie: – art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 471 k.c. i art. 355 k.c. polegające na błędnym uznaniu, iż pozwany ponosi winę za powstanie opóźnienia w zawarciu umowy przeniesienia własności (zarzut VI); – art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. polegające na uznaniu, iż strony w § 11 tiret pierwszy umowy deweloperskiej praw...

...a okoliczności towarzyszące wykonywaniu kontraktu, przysługiwało uprawnienie do obciążenia pozwanej spółki karami umownymi, a także ustalenie, czy kary te zostały naliczone w prawidłowej wysokości. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. kara umowna stanowi umowne zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, następuje przez zapłatę określonej sumy. Stosownie do art. 471 k.c. przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika od obowiązku naprawienia szkody wynikłej z ni...

...niezależnych. Pozwany eksponował też nieprzejednaną postawę powoda, który nie chciał odstąpić od naliczania kar umownych, nadto twierdził, że powód nie poniósł szkody w związku z opóźnieniem. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 484 § 1 k.c. stanowi z kolei, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się w...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483§1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. też uchwała Sądu Najwyższego z 27 października 2021 r. III CZP 43 20, wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z 30 września 2002 r., XVII Amc 4...

...umowy, a w konsekwencji ocenę tej czynności Powoda jako nieważnej (a przynajmniej dokonaną z rażącym naruszeniem przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego procedurą reklamacji), - art. 484 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji nieprawidłowe uznanie, iż brak jest w polskim porządku prawnym możliwości kumulacji kar umownych naliczonych na podstawie jednej umowy tytułem nienależytego jej wykonania (i lub niewykonania) oraz tytułem zwłoki w realizacji powierzonego umową zadania; - art....

...rawa. Wbrew argumentacji strony powodowej, strony zastrzegły kary umowne zarówno wobec wykonawcy, jak i zamawiającego. Rzecz jasna, skoro podstawowy obowiązek zamawiającego miał charakter pieniężny, to zgodnie z art. 483 § 1 k.c. nie mogła być zastrzeżona kara umowna na wypadek nienależytego wykonania tego zobowiązania. Pozycję wykonawcy w stosunku do zamawiającego wyraźnie wzmocniło jednak zawarte w porozumieniu stron z 12 października 2018 roku zastrzeżenie przedłużenia terminu wykonania robót o ilość dni zwłoki w zapłacie wy...

...bowiem sporne), ale czy powyższe było skutkiem działań zawinionych przez pozwanych. W pierwszej kolejności należało poczynić kilka uwag natury ogólnej, a odnoszących się do instytucji kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...

...pomieszczenie magazynowe zostało ostatecznie posprzątane, odbyło się to w porozumieniu z pozwaną, na koszt powoda. Nawet gdyby przyjąć, że odszkodowanie przewidziane § 13 ust. 3 umowy ma charakter kary umownej (art. 483 § 1 k.c.), to powód poniósł już relatywnie istotne, względem kwoty uiszczonej kaucji, koszty związane z odmalowaniem ścian i praniem wykładziny, w kwocie ogółem 6.334,50 zł. Powód wypełnił obowiązki wynikające z § 13 ust. 1 umowy, choć wywabienie plamy z wykładziny w sekretariacie okazało się być nieskutecz...

...Jednocześnie wskazywał, iż zachodzą podstawy do miarkowania kary, bowiem wykonał swoje zobowiązanie w całości, a naliczona kara jest rażąco wygórowana. Należy wskazać, że instytucję kary umownej reguluje art. 483 § 1 k.c., który umożliwia zastrzeżenie w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Z kolei, jak wynika z art. 484 § 1 i 2 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna nale...

...d powinien najpierw zaspokoić się z kaucji gwarancyjnej, a dopiero potem dochodzić od pozwanego odszkodowania w wysokości przekraczającej zatrzymaną kaucję. Sąd pierwszej instancji zważył także, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W takich przypadkach kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szk...

...ytego wykonania zobowiązania w odniesieniu do omawianej umowy jest właśnie ewentualna zwłoka powoda, jako dłużnika), co oznacza tożsamość przesłanek odpowiedzialności kontraktowej na podstawie art. 471 k.c. i art. 483 k.c., o ile nie zostaną zmodyfikowane przez strony umowy (art. 353 ( 1), 472, 473 k.c. art. 473 § 2 k.c. dopuszcza przy tym modyfikację zasad odpowiedzialności dłużnika, w tym poprzez wyłączenie takiej odpowiedzialności, poza przypadkiem, gdyby wyłączenie takie dotyczyło również szkody, którą dłużnik mógłby wy...

...ył § 6 pkt.5 i 5 umowy, stanowiący, że w przypadku wypowiedzenia umowy (…) pozwany ma obowiązek zapłacić na rzecz powoda wynagrodzenia w całości (transze I-III). Pojęcie kary umownej jest zawarte w przepisie art. 483 § 1 k.c., który stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z ustalonego przez Sąd odwoławczy stanu faktycznego wynika, że powód uprawniony był do domagania się...

...m do ustalenia czy pozwanym przysługiwała wierzytelność wynikająca z kary umownej i czy mogła być ona potrącona z należnością powoda z tytułu zapłaty za wykonane prace przy budowie domu pozwanych. Zgodnie z art. 483§1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Możliwość nałożenia kary umownej występuje wyłącznie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania prz...