Baza orzeczeń sądowych

.... W ocenie Sądu I instancji pozwani pozostawali w zwłoce z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy i to rodzi ich odpowiedzialność odszkodowawczą. Jako podstawę tej odpowiedzialności Sąd wskazał art. 471 k.c., art. 483 k.c. i art. 484 k.c. Sąd przyjął, że pozwani odpowiadają za nienależyte wykonanie zobowiązania, z którego wynikła szkoda. Powódka poniosła szkodę przez to, że wydłużony został okres realizacji zadania. Po upływie ponad roku od chwili kiedy (...) miał zostać uruchomiony zgodnie z umową, Gmina była zmuszona roz...

...i realizację jego uprawnień z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania (roszczeń odszkodowawczych), ponieważ może on dochodzić jej zapłaty bez względu na wysokość poniesionej szkody. Postanowienie art. 483 § 1 k.c., iż "naprawienie szkody" może nastąpić przez zapłatę określonej sumy, oznacza jedynie tyle, że zastrzeżona kara umowna ma zrekompensować wszelkie niedogodności, jakie dotykają wierzyciela, a ich przyczyną jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia głównego. Sąd w pełni podziela stanowisko...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizją) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., sygn. akt III CSK 38 11, LEX nr 1129117). Z uwagi na przewidzianą w art. 353 1 k.c. zasadę swobody umów nie można co prawda wyłączyć co do zasa...

...otu dzierżawy. Podkreślono też, że z karą umowną mamy do czynienia w przypadku umownego ustalenia obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 k.c.) Jednocześnie z uwagi na treść noty powoda z dnia 1 sierpnia 2017 r. Sąd miał na uwadze, iż zgodnie z art. 225 k.c. w zw. z art. 224 § 2 k.c. samoistny posiadacz gruntu będący w złej wierze obowiązany jest do zapłaty na rzecz uprawnionego m.in. wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Sąd Rejonowy wskazał, że w...

...refundację na leki, objęte zakwestionowanymi receptami można uznać za nienależną. Podkreślenia wymaga, że błąd w sprawozdawczości był błędem czysto formalnym, który sam w sobie nie uzasadnia kary umownej (art. 483 k.c.). W tym stanie rzeczy, wobec niezasadności zarzutów apelacji, wywiedziony środek zaskarżenia podlegał oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono w odwołaniu do zasady wyrażonej w art. 98 k.p.c., zasądzając na rzecz powódki koszty zastępstwa procesowego, których wysokoś...

...nie za różne przejawy nienależytego wykonania zobowiązania, przy czym skonstruowały je tak, że ich wysokość miała być funkcją czasu (stawka za dzień).Można więc przyjąć, że nie odpowiadało to regulacji art. 483 k.c., z którego wynika, że odszkodowanie umowne (kara umowna) powinno być oznaczone określoną sumą. Wobec tego przy zawieraniu umowy strony chcąc zastrzec odszkodowanie umowne powinny wskazać kwotę jego wysokości lub podstawy obliczenia, które pozwalają na wyliczenie tego odszkodowania już przy zawieraniu umowy w opa...

...kości (albo wprost oznaczonej podaną sumą pieniężną, albo przez wskazanie sposobu jej obliczenia w odniesieniu do określonych kryteriów) kary umownej [por. W. B. w: red. K. O., Kodeks cywilny. K. , Legalis 2021, art. 483 k.c.]. Zastrzeżenie kary umownej stanowi tym samym uproszczony dla wierzyciela z jej tytułu sposób dochodzenia od drugiej strony odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonego zobowiązania niepieniężnego. O ile bowiem w przypadku odpowiedzialności kontraktowej na zasadach ogólny...

...sprawie powód ostatecznie domagał się od pozwanego zapłaty kary umownej określonej w zawartej przez strony umowie, a także zwrotu kosztów wykonania zastępczego. Podstawę prawną pierwszego z żądań stanowiły art. 483 k.c. i art. 484 k.c. Wedle art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kar...

...h błędną wykładnię, co skutkowało przyjęciem, że postanowienia umowy dotyczące odbioru robót, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz kary umownej za niewykonanie robót w terminie Sąd uznał za nieważne; 2. art. 483 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, co skutkowało błędnym przyjęciem, że Pozwana nie mogła nałożyć na powódkę kar umownych za nienależyte wykonanie zobowiązania; 3. art. 647 k.c. poprzez jego niewłaściwą wykładnię i błędne przyjęcie, że Pozwana powinna dokonać odbioru robót po wezwaniu przez powódkę,...

...ujawniła tajemnicę przedsiębiorstwa powódki, co maiło istotny wpływ na wynik sprawy; naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 18 § 1 k.p. poprzez jego niezastosowanie jak również art. 300 k.p. w zw. z art. 483 § 1 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie i przyjęcie, iż pracodawca może zastrzec w umowie o pracę obowiązek pracownika zapłaty kary umownej na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o pracę i w konsekwencji uznanie, że pozwana obowiązana jest zapłacić na rzecz powódki karę umowną z tytułu rz...

...kary umownej należy wskazać, że prima facie ma do niej w pełni zastosowanie zasada swobody umów ( vide m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 czerwca 2017 r., I ACa 62 17, Legalis). Stosownie do treści art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...

...z pewnością uzyskane dofinansowanie zostało już dawno rozliczone. Tym samym gołosłowne są twierdzenia powoda i świadka R. S. o groźbie utraty przyznanego dofinansowania. Opierając się na wykładni literalnej art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c., zdaniem Sądu Okręgowego przyjąć należy, że zastrzeżenie kary umownej ma jedynie takie znaczenie, że wierzyciel – dochodząc zapłaty tej kary – nie musi udowadniać zarówno samego faktu istnienia szkody, jak i jej wysokości. Niemniej jednak przesłanką powstania roszczenia o zapłat...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące prowizji stanowią niedozwolone klauzule umowne, przede wszystkim z uwagi na jej wysokość (6021 zł.). Zaznaczyć należy, ze prowizja stanowi ponad 83 % kwoty u...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r., XVII Amc 47 01, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2017 r....

...W oparciu o tak ustalony wyżej stan faktyczny Sąd Okręgowy w Krakowie uznał dochodzone pozwem powództwo zasługiwało na uwzględnienie wyłącznie w części. Rozstrzygnięcie oparto o treść art. 647 k.c. oraz o art. 483 § 1 k.c. Stwierdzono, że przedmiotem umowy (nazwanej przez same strony – umową o wykonanie robót budowlanych) było wykonanie nadbudowy budynku z uwzględnieniem wzmocnienia stropu, gdzie prace wykonywano na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę. W związku z tą umową powód domaga się...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Z powyższego wynika zatem, że w procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dopiero bowiem...

...iu zobowiązania przez powoda, zaś powód, mimo ukończenia dzieła bez wad w najszybszym obiektywnie możliwym terminie i oddania go do odbioru, winien być obciążony karą umowną za zwłokę, - art. 5 k.c. w zw. z art. 483 k.c. a to uznanie za zgodne z ustawą naliczenie powodowi przez pozwanego kar umownych za nieterminowe wykonanie dzieła w sytuacji, gdy powód wykonał dla pozwanego duży zakres prac dodatkowych, nieobjętych umową, bez dodatkowego wynagrodzenia, sam pozwany zaś winny był braku należytego współdziałania, a z ostrożnośc...

...drugiej strony. W takim ujęciu umowa zlecenia ma charakter umowy wzajemnej, w odniesieniu do której znajdą zastosowanie ogólne przepisy dotyczące zobowiązań wzajemnych (art. 487 i następne). Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna może być zastrzeżona w każdej umowie, zarówno tej nazwanej, jak i w umowach nienazwanych, w umowach rezu atu, ja...

...owodowi kary umownej, a następnie należność tę zapłacił wraz z należnymi odsetkami. Mając na względzie powyższe Sąd na podstawie art. 735 § 1 k.c. w zw. z art. 115 k.c. oraz § 10 ust. 1 pkt 2 umowy stron i art. 483 § 1 k.c. a contrario orzekł jak w pkt. I. wyroku i oddalił powództwo jako niezasadne. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1, 1 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c., czyli zgodnie z zasadą odpowiedzialności za jego wynik. Apelację od wyroku Sądu Rejonowego złożył powód, zaskarżając go w całości. Pow...

...o wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku. Powództwo okazało się zasadne jedynie w części.W pierwszej kolejności należało prawidłowo zakwalifikować żądanie powoda, które w istocie było karą umowną zgodnie z art. 483-484 k.c. W ocenie Sądu wykazane zostały okoliczności faktyczne - zarówno poprzez przedłożone wydruki z systemu bibliotecznego jak i zeznania świadka A. K.. Sporna natomiast pozostawała ocena prawna roszczenia oraz jego ewentualnego przedawnienia, jak również miarkowania kary umownej z racji jej nadmiernego wygórowania....

...ci wynagrodzenia wypłaconego pozwanemu za zrealizowanie tej części Etapu 1 Umowy. Obciążenie pozwanego karą umowną z tytułu opóźnienia w realizacji Etapu 1 Podstawę zastrzeżenia w umowie kary umownej stanowi art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w z...

...ajwyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie IV CSK 574 17). Z kolei kara umowna jest ustalonym z góry zryczałtowanym odszkodowaniem, powiązanym z reżimem odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 k.c.). Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).Nie można zatem żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnien...

...enia strony pozwanej. Rozważając zasadność roszczenia stron powodowych wywodzonego z niezasadnie – zdaniem wykonawcy – pomniejszonego wynagrodzenia o karę umową, Sąd miał na uwadze, że stosownie do przepisu art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara umowna). Strony w zawartej umowie postanowiły, że za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy wykonawca zapłaci karę umown...

...anego z umowy dzierżawy z dnia 20 lipca 2015 r. j. (...) (...) o nr rej. (...) i pobierania pożytków. Podstawę prawną roszczenia powoda stanowił zatem § 10 ww. umowy oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 483 § 1 i 2 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Stosownie zaś do art. 4...

...wykonania na rzecz pozwanej omyłkowego, nie znajdującego podstawy w łączącym strony stosunku prawnym, przelewu ww. kwoty w dniu 12 kwietnia 2016 r. Podstawę prawną żądania zapłaty kary umownej stanowi przepis art. 483 § 1 i 2 k.c., który stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Zgod...

...eklarowała wolę dalszej współpracy. Zarzuciła też, że interpretacja powódki stanowi próbę skonstruowania podstawy do dochodzenia kary umownej i podniosła, iż § 5 ust. 6 umowy jest nieważny jako sprzeczny z art. 483 § 1 k.c. Wniosła też o miarkowanie kary umownej, gdyż umowa była realizowana przez ponad 80% czasu na jaki została zawarta i wskazała, że żądana kara umowna jest rażąco wygórowana. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 listopada 2021 r., sygn. akt XIII GC 4 21 Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo i zasądził od...

...nym wymiarze. Pozwany starał się dowieść, że opóźnienie wynikło z przyczyn niezależnych od niego, związanych głównie z wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zgodnie z treścią art. 483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Artykuł 483 k.c. podobnie jak przepis art. 471 k.c. dotyczy skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, dodajmy...

...a zatem wierzytelność przedstawiona do potrącenia była wymagalna już w chwili składania oświadczenia o potrąceniu z 29 listopada 2016 r. Podstawę prawną wierzytelności przedstawionej do potrącenia stanowił art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl natomiast art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umown...

...Zarzucił niewykazanie roszczenia, brak legitymacji czynnej powoda, przedawnienie roszczenia, a z ostrożności procesowej podniósł zarzut, iż uregulowanie w zakresie kar umownych jest sprzeczne z prawem a to jest z art. 483 k.c. w zw. z art. 58 k.c. W uzasadnieniu wskazał, że powód nie zdołał wykazać stosunku prawnego z jakiego wywodzi swoje roszczenie, ani również faktu, aby została skutecznie i faktycznie wypowiedziana. Umowy są niekompletne, nie zawierają wszystkich załączników (np. regulaminu, cennika). Powód nie przedłożył dok...

...e za niezawinione opóźnienie w wykonaniu zobowiązania (por. wyrok SN z 6 października 2010 r., II CSK 180 10, Legalis). Jeżeli strony chcą rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika z tytułu zapłaty kary umownej (art. 483 k.c.), to zgodnie z art. 473 § 1 k.c. muszą w umowie wskazać (oznaczyć, wymienić), za jakie inne - niż wynikające z ustawy - okoliczności dłużnik ma ponosić odpowiedzialność. Okoliczności te zatem muszą być w umowie wyraźnie określone, a o zakresie zastosowania kar umownych rozstrzyga treść dokonanego przez st...