Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 070 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 070 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I C 2567/21 31 sierpnia 2022 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Robert Bełczącki

Uzasadnienie z 31 sierpnia 2022, sygn. I C 2567 21

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ymi za opóźnienie od dnia 9 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo podlegało natomiast oddaleniu. Podstawę prawną uwzględnionego roszczenia w zakresie należności głównej stanowił art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, według którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) oraz art. 484 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, według których w razie niewykonania lub nienależytego w...
Czytaj orzeczenie
I C 324/22 18 sierpnia 2022 Sąd Rejonowy w Kwidzynie Halina Maliszewska

Wyrok z 18 sierpnia 2022, sygn. I C 324 22

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono powództwo Kwota 9.577,32 zł · kwota roszczenia z pożyczki
oszustwo kredytowe / pożyczkowe kredyt konsumencki pożyczka
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...datkowego zysku, ukrytego przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (por. przepis art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące pobierania przez pożyczkodawcę prowizji w wysokości 86,34 % kwoty pożyczki stanowią niedozwolone klauzule umowne. Z umowy nie wynika na poczet jakich czynnoś...
Czytaj orzeczenie
I AGa 20/22 16 sierpnia 2022 Sąd Apelacyjny w Lublinie Agnieszka Jurkowska-Chocyk

Wyrok z 16 sierpnia 2022, sygn. I AGa 20 22

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

Teza Miarkowanie kary umownej jest przejawem prawa sądu do ingerenci w stosunki umowne kontrahentów jako równorzędnych podmiotów. W sprawie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek uchybienia terminowi spełnienia świadczenia, ocena, czy kara ta jest nadmiernie wygórowana (art. 484 § 2k.c.), powinna uwzględniać wysokość kary umo...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zez powoda, braku szkody po stronie pozwanego oraz przyczynienie się pozwanego do opóźnienia. W kontekście podniesionego przez powoda zarzutu miarkowania kar umownych Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl § 2 powołanego przepisu dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umo...
Czytaj orzeczenie
I ACa 694/21 10 sierpnia 2022 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Elżbieta Fijałkowska

Wyrok z 10 sierpnia 2022, sygn. I ACa 694 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 242.607,71 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...równanie § 15 ust. 1 pkt c) umowy z § 15 ust. 1 pkt d) umowy prowadzi do wniosku, że w § 15 ust. 1 pkt c) umowy została zastrzeżona kara umowna za zwłokę; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, zwłaszcza art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. oraz z art. 647 k.c. poprzez: przyjęcie, że treść § 15 ust. 1 pkt c) umowy uniemożliwia pozwanemu obronę przed roszczeniem powoda poprzez wykazanie braku swojej winy w uchybieniu terminowi usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy; zaniechanie badania i oceny czy pozwany ponosi odpowiedz...
Czytaj orzeczenie
V GC 1249/21 5 sierpnia 2022 Sąd Rejonowy w Toruniu Dawid Kobus

Wyrok z 5 sierpnia 2022, sygn. V GC 1249 21

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 19 000,00 zł Kwota 19 000,00 zł · kwota żądania
sprzeciw od nakazu zapłaty odsetki ustawowe

Teza Pojęcie siły wyższej nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym, jednak nie budzi wątpliwości fakt, iż zasadniczo przyjęte przez strony ujęcie i zakres okoliczności mieszczących się w ramach siły wyższej odpowiada powszechnemu jej rozumieniu w doktrynie i orzecznictwie. Ponadto nie budzi wątpliwości możliwość umownego ustaleni...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
... na skuteczne odstąpienie od umowy przez stronę pozwaną, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz powoda kary umownej w wysokości równej 50% ustalonego wynagrodzenia, co wynika wprost z § 8 ust. 4 umowy w zw. z art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 zd. 1 k.c. Tym samym pozwany pozostaje zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty 19.000 zł. Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 19.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 września 2021 roku do dnia zapłaty (pkt 1 sentencji wyroku)....
Czytaj orzeczenie
V AGa 44/22 3 sierpnia 2022 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Leszek Jantowski

Wyrok z 3 sierpnia 2022, sygn. V AGa 44 22

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.050 zł Kwota 143.394,00 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pierwszej instancji podkreślił, iż nawet skuteczne zastrzeżenie w umowie karty umownej – nie modyfikuje zasadniczo zasady odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika. Kara umowna stanowi bowiem tylko, po myśli art. 483§1 k.c., zryczałtowaną formę odszkodowania. Jej zastrzeżenie w umowie powoduje jedynie to, iż poszkodowany nie musi wykazywać wysokości szkody. Niezmienione pozostają jednak inne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej, które regulowane są w art. 471 i 472 k.c. Skuteczne zastrzeżenie kary umownej wy...
Czytaj orzeczenie
III Ca 1287/21 1 sierpnia 2022 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 1 sierpnia 2022, sygn. III Ca 1287 21

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...aniu kary umownej okolicznościom w postaci braku szkody po stronie powodowej oraz rażącej dysproporcji pomiędzy karą umowną, a kwotą należnego pozwanej wynagrodzenia, naruszenie przepisu prawa materialnego, a to art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez jego błędna wykładnię i przyjęcie, że postanowienie umowne dotyczące kary umownej jest ważne, naruszenie przepisu prawa materialnego, a to art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie rażąco wygórowanej kary umownej. W konsekwencji podniesionych za...
Czytaj orzeczenie
VIII GC 500/16 1 sierpnia 2022 Sąd Okręgowy w Szczecinie Robert Bury

Uzasadnienie z 1 sierpnia 2022, sygn. VIII GC 500 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tu umowy” i w „przypadku zwłoki w usunięciu wad projektowych”. Kara umowna jest formą zryczałtowanego odszkodowania za niewykonanie zobowiązania albo za różne postaci nienależytego wykonania zobowiązania (art. 483 k.c.), w tym za uchybienie terminowi spełnienia świadczenia. Nie jest prawidłowy pogląd, według którego do chwili zaistnienia stanu, w którym można stwierdzić niewykonanie zobowiązania (także wskutek odstąpienia od umowy ex nunc) dłużnik pozostawał w zwłoce i z tego tytułu należy się kara umowna. Odpowiedzialno...
Czytaj orzeczenie
XI GC 106/22 26 lipca 2022 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 26 lipca 2022, sygn. XI GC 106 22

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik oddalono powództwo
egzekucja komornicza emerytura ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...oddaleniu w całości. Powód wywodził swoje roszczenie z treści umowy najmu z dnia 9 listopada 2006r., która zastrzegała karę umowną, na wypadek nie zwrócenia przez najemcę przedmiotu najmu. Zgodnie z treścią art. 483 kc, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). § 2. dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Między stronami niesporny b...
Czytaj orzeczenie
XI GC 763/21 13 lipca 2022 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Kalina Gomuła

Uzasadnienie z 13 lipca 2022, sygn. XI GC 763 21

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ztwo okazało się zasadne w całości. W rozpoznawanej sprawie powódka dochodziła od pozwanej zapłaty kary umownej na postawie zawartej z pozwaną umowy o roboty budowlane, a podstawę prawną jej roszczenia stanowi art. 483 k.c. oraz § 10 ust. 4 umowy, w którym przewidziano możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Po...
Czytaj orzeczenie
XI GC 48/21 13 lipca 2022 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Uzasadnienie z 13 lipca 2022, sygn. XI GC 48 21

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ć i zapłacić sprzedawcy cenę. Stosowanie do art. 555 k.c. przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw. Podstawę prawną powództwa stanowił natomiast przepis art. 483 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Tytułem wstępu wskazać należy, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w r...
Czytaj orzeczenie
VIII GC 281/21 8 lipca 2022 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 8 lipca 2022, sygn. VIII GC 281 21

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie
odszkodowanie obniżenie świadczenia
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dnia 23 stycznia 2002 r., I PKN 786 00, OSNP 2004, nr 2, poz. 30, a także wyrok tego Sądu z dnia 12 maja 2016 r., I CSK 242 15, LEX nr 2053625). W niniejszej sprawie powód dochodząc roszczeń z tytułu kary umownej (art. 483 § 1 k.c.), a także zwrotu nierozliczonej między stronami zaliczki - co do której podstawa świadczenia odpadła w związku z odstąpieniem od umowy (art. 410 § 1 k.c.), powołał się także na fakt wystawienia przez pozwanego weksli w celu zabezpieczenia powyższych roszczeń powstałych w związku z realizacją przez pozwa...
Czytaj orzeczenie
II C 1014/21 8 lipca 2022 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Agnieszka Kania-Zamorska

Wyrok z 8 lipca 2022, sygn. II C 1014 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 4.256,74 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC rygor natychmiastowej wykonalności częściowe uwzględnienie powództwa
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...180,64 zł z noty obciążeniowej nr (...) powołując się na zapisy punktu 4.6. promocyjnej oferty sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych „Przyszłość bez awarii. Oferta podstawowa”. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Stosownie do treści art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się...
Czytaj orzeczenie
VIII Ga 52/22 30 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wojciech Wołoszyk

Wyrok z 30 czerwca 2022, sygn. VIII Ga 52 22

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 1.117 zł · kwota żądania
sprzeciw od nakazu zapłaty umowa przewozu kredyt
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pełnił żądania powoda. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony, które nie budziły wątpliwości i nie były kwestionowane. Sąd Rejonowy zważył, iż zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...
Czytaj orzeczenie
VIII GC 293/20 30 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Uzasadnienie z 30 czerwca 2022, sygn. VIII GC 293 20

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zł). Kary umowne za opóźnienie zostały naliczone na podstawie § 13 ust. 2 lit. b umowy, łącznie za 70 dni opóźnienia (od 1 maja do 9 lipca 2019 r.) Podstawą wierzytelności pozwanej z tytułu kar umownych jest art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jak przy tym stanowi art. 484 § 1 zdanie pierwsze k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobow...
Czytaj orzeczenie
V ACa 40/21 30 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Dariusz Chrapoński

Wyrok z 30 czerwca 2022, sygn. V ACa 40 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 150.030,54 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zdaniem Sądu nie ulegało wątpliwości, iż kwestia wysokość prowizji i opłat nie wchodzi w zakres postanowień określających główne świadczenia stron umowy kredytu, przez co podlega kontroli abuzywności na zasadach ogólnych, jak każde inne postanowienie umowne. Sąd podzielił stanowisko Trybunał Sprawi...
Czytaj orzeczenie
III Ca 1837/21 29 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 29 czerwca 2022, sygn. III Ca 1837 21

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r., XVII Amc 47 01, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2017 r....
Czytaj orzeczenie
I AGa 205/21 29 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ewa Staniszewska

Wyrok z 29 czerwca 2022, sygn. I AGa 205 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 100.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...enia kary umownej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przed wygaśnięciem zobowiązania doszło do naruszenia przez dłużnika obowiązku obligacyjnego, za którego naruszenie zastrzeżona była kara umowna. Zgodnie z art. 483 § 2 k.c., dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Przepis ten ma jednak charakter dyspozytywny. Dłużnik może więc umówić się z wierzycielem, że zapłata kary umownej prowadzić będzie do wygaśnięcia całości lub części zobowiązania po jego stronie. W za...
Czytaj orzeczenie
VIII GC 100/21 23 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Jacek Wojtycki

Wyrok z 23 czerwca 2022, sygn. VIII GC 100 21

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 174 750 zł Kwota 174 750 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC obniżenie świadczenia
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zy czym zgodnie z § 2 umowy stron, jej treść – poza Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą wykonawcy, określał Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Podstawą prawną żądania powoda były zatem art. 483 § 1 k.c. i 484 k.c. Pozwany nie kwestionował ważności przedmiotowej klauzuli umownej kreującej obowiązek zapłaty kary umownej. Należy też stwierdzić, że klauzula z § 14 umowy stron zawiera konieczne elementy, tj. określa zobowiązanie (pojedynczy obowiązek), którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie rodzi obo...
Czytaj orzeczenie
I AGa 48/21 23 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 23 czerwca 2022, sygn. I AGa 48 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...jako: postanowienia istotne (essentialia negotii), zastrzeżenia dodatkowe (accidentalia negotii), postanowienia nieistotne (naturalia negotii). Kara umowna należy do kategorii accidentalia negotii, gdyż na podstawie art. 483 kc może być w umowie zastrzeżona. Skuteczność takiego zastrzeżenia jest jednak ograniczona do uchybień dotyczących zobowiązania niepieniężnego, czyli takiego tylko działania lub zaniechania, którego wierzyciel może od żądać od dłużnika (art. 353 kc). Inwestor nie może żądać od wykonawcy zaniechania działa...
Czytaj orzeczenie
I AGa 59/20 23 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 23 czerwca 2022, sygn. I AGa 59 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 122.938,50 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...skazał, że od 16 lipca 2015 r. R. M. (1), związany z Gminą (...) umową o roboty budowalne (art. 647 k.c.), pozostawał w zwłoce ze spełnieniem świadczenia (art. 476 k.c.). Zastrzeżenie kary umownej na podstawie art. 483 k.c. skutkowało powstaniem po stronie inwestora wierzytelności w kwocie 162.278,82 zł, która na zasadzie art. 498 k.c. uległa kompensacie z roszczeniem wzajemnym. Zatem na podstawie art. 647 k.c. powodowi przysługuje wynagrodzenie tylko w wysokości 83 598,18 zł. Należność tę Sąd zasądził z odsetkami (art. 481 §1 k...
Czytaj orzeczenie
VIII Ga 34/22 22 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wojciech Wołoszyk

Wyrok z 22 czerwca 2022, sygn. VIII Ga 34 22

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 9.560,53 zł Kwota 9.560,53 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC sprzeciw od nakazu zapłaty
rękojmia
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...robót, jeszcze przez upływem terminu umownego. Niezależnie od tego, domagał się ewentualnego miarkowania kary umownej. Sąd doszedł do wniosku, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...
Czytaj orzeczenie
I C 549/21 15 czerwca 2022 Sąd Rejonowy w Człuchowie Sylwia Piasecka

Wyrok z 15 czerwca 2022, sygn. I C 549 21

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 9.012,55 zł · kwota żądania
oszustwo kredytowe / pożyczkowe kredyt konsumencki pożyczka
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Z powyższego wynika zatem, że w procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dopiero bowiem...
Czytaj orzeczenie
V AGa 429/19 14 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 14 czerwca 2022, sygn. V AGa 429 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 8.154,03 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wynika jednoznacznie, iż zleceniobiorca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów związanych z wykonaniem zlecenia w terminie 7 dni od daty rozładunku, chyba że w treści zlecenia zastrzeżono inaczej. W myśl art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę ich wpływu od siedziby zleceniodawcy. Zgodnie ze zleceniem, zleceniodawca ma...
Czytaj orzeczenie
III Ca 501/21 13 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 13 czerwca 2022, sygn. III Ca 501 21

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację jako bezzasadną Kwota 28.524,94 zł · składnik roszczenia z pożyczki
egzekucja komornicza
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zumienie nie wykluczało dokonania spłaty należności ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania, a problemy z jego sprzedażą były następstwem okoliczności, za które powód nie ponosi odpowiedzialności; - art. 483 § 1 k.c. poprzez bezpodstawne pominięcie, że zastrzeżona w ugodzie sankcja w postaci wygaśnięcia porozumienia za uchybienie terminu płatności którejkolwiek z rat jawi się, jako rażąco wygórowana w stosunku do kwoty, którą wierzyciel uznał za wystarczającą do zaspokojenia jego roszczeń i wygaszenia zobowiązania...
Czytaj orzeczenie
IV GC 410/21 10 czerwca 2022 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Filip Wesołowski

Wyrok z 10 czerwca 2022, sygn. IV GC 410 21

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 14682,01 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC pożyczka jako tło egzekucji ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...innego zobowiązania pozwanego, z którym miałyby być powiązane owe opłaty. Tymczasem kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 §1 k.c.). Zastrzeżenie zatem zryczałtowanych opłat za wezwania do zapłaty stanowiło naruszenie wskazanego wyżej przepisu. W ocenie Sądu nieuzasadnione było także żądanie strony powodowej w zakresie opłat za wznowienie fakturowania oraz z tytułu kosztów ubezpieczenia. W tym zakresie strona powodowa nie wskazała bow...
Czytaj orzeczenie
VIII C 638/21 10 czerwca 2022 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Asesor Justyna Stelmach

Wyrok z 10 czerwca 2022, sygn. VIII C 638 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 24.302,34 zł Kwota 24.302,34 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC uszkodzenie ciała / art. 157 § 1 k.k. przestępstwo przeciwko zdrowiu
ubezpieczenie OC
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nych korzyści, nadto korę umowną w wysokości 10.000 zł. Oczywiście Sąd zauważa, iż zastrzeżona kara umowna wobec konsumenta – poszkodowanego na wypadek rozwiązania umowy może obchodzić zakaz wynikający z art. 483 § 1 k.c. (dotyczący zakazu zastrzeżenia kary umownej w przypadku zobowiązania pieniężnego), ale odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, nie tylko wynika z umowy, ale również z przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek niewykonania zobowiązania przez jedną ze stron. Zatem propozycja bezpłatnej organizacji najmu poja...
Czytaj orzeczenie
III C 292/21 10 czerwca 2022 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wyrok z 10 czerwca 2022, sygn. III C 292 21

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik oddalono powództwo Kwota 5.000 zł · kwota roszczenia z pożyczki
odszkodowanie ubezpieczenia społeczne ZUS
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...jakiekolwiek kontr dowodu lub okoliczności poddających w wątpliwość wiarygodność pozwanego co do zmiany miejsca zamieszkania. Podstawę prawną żądania pozwu stanowiły art. 734 §1 k.c. w zw. z art. 750 k.c. i art. 483 §1 k.c. i art. 484 § k.c. Zgodnie z art. 734 §1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zgodnie zaś z art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zl...
Czytaj orzeczenie
III Ca 1538/21 6 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 6 czerwca 2022, sygn. III Ca 1538 21

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r., XVII Amc 47 01, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2017 r....
Czytaj orzeczenie
IX P 1/21 2 czerwca 2022 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 2 czerwca 2022, sygn. IX P 1 21

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pracy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na rzecz byłego pracodawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez byłego pracownika obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej (art. 483 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Podobny pogląd znalazł się w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie I PK 183 07, MoP 2008, Nr 8, s. 421. Klauzula konkurencyjna nie jest jednak umową prawa cywilnego, lecz umową prawa pracy, pozostając w bezpośrednim związku podmiotowym i przedmiotowym ze stosunkiem prac...
Czytaj orzeczenie