Baza orzeczeń sądowych

...ostała zawarta, to brak podstaw do przypisania pozwanemu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ponieważ wykazał on, że nie otrzymał z centrali ZUS pieniędzy na modernizację budynku (art. 483 k.c.). Sąd Apelacyjny, podzielając zarzuty apelacyjne, oddalił apelację powoda, ponieważ uznał, że wyrok ostatecznie odpowiada prawu. Dla oceny zasadności powództwa – zdaniem Sądu odwoławczego – istotne znaczenie ma aneks nr 5. Określa on bowiem zakres przejęcia przez powoda praw i obowiązków wynikających z um...

...ny prawne. Wyrok powyższy zaskarżył pozwany kasacją, opartą na obu podstawach kasacyjnych określonych w art. 3931 k.p.c. W ramach pierwszej z nich zarzucił naruszenie art. 3531 k.c. poprzez błędną wykładnię, art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 58 § 3 k.c. oraz 361 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez ich niezastosowanie oraz art. 65 k.c. Natomiast w ramach drugiej podstawy zarzucił naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i 328 § 2 3 k.p.c. W konkluzji pozwany wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznani...

.... Odpowiada ona treści obecnie obowiązującego art. 70915 k.c. i postanowieniom art. 13 ust. 2 Konwencji UNIDROIT z dnia 28 maja o międzynarodowym leasingu finansowym. Strony nie działały zatem wbrew postanowieniom art. 483 k.c. Zasądzone przez Sąd Okręgowy koszty tzw. windykacji znajdują swoje uzasadnienie w pkt 4.7. „Ogólnych warunków u mowy leasingu”, ponieważ skorzystanie z usług odpowiedniej firmy leasingowej było uzasadnione opóźnieniem się leasingobiorcy z wydaniem samochodu. Zarzut zasądzenia kwoty brutto (z podatkiem VAT) z...

...ł, co następuje: 4 Podstawowe znaczenie dla rozpoznawanej sprawy ma ocena, czy stronie pozwanej przysługuje roszczenie o zapłatę przez powoda kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na w...

...ruszenie obowiązku pieniężnego, w postaci opóźniania się z płatnościami, skutkującego rozwiązaniem umowy nie może stanowić podstawy do naliczania kar umownych jako sprzecznego z bezwzględnie obowiązującym art. 483 § 1 k.c. W ocenie Sądu drugiej instancji strony łączyła umowa sprzedaży precyzująca cenę w wysokości 520 USD za tonę żelazokrzemu. Zarazem Sąd ten potwierdził ponownie nieważność tej umowy także z mocy art. 17 § 1 ksh, jako dokonanej bez wymaganej przez art. 230 ksh uchwały wspólników, wobec późniejszego do...

....c. wskutek przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów, prowadzącego do sprzecznego z dowodami ustalenia, że pozwani przekazali powodowi pozwolenie na budowę, a ponadto naruszenia przepisów prawa materialnego – art. 483 i 484 k.c. przez błędną ich wykładnię polegającą na uznaniu, że odpowiedzialność z tytułu kar umownych uwarunkowana jest wystąpieniem szkody. Z twierdzeń powoda wynika, że powstanie szkody wiąże z opóźnieniem przekazania terenu, a nie z brakiem pozwolenia na budowę. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Podn...

...wszystkie jej postanowienia, w tym dotyczące kar umownych, uważa się z niezawarte. Poza tym jedynym świadczeniem należnym powodowi na podstawie umowy było świadczenie pieniężne, natomiast kara umowna, zgodnie z art. 483 § 1 k.c., może być zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego. W kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego powód – powołując się na obydwie podstawy określone w art. 3931 k.p.c. – wnosił o jego zmianę i zasądzenie od pozwanej dalszej kwoty 118 418,19 zł e...

...apelacji dotyczących oceny dowodów stwierdził, że nie ulega wątpliwości, iż przyczyny podane jako podstawy odmowy wiarygodności zeznań świadków są wystarczające. Za nietrafny uznano także zarzut naruszenia art. 483 § 1 k.c. przyjmując, że cywilnoprawny charakter umowy umożliwiał wprowadzenie postanowień o karze umownej, a brak szkody nie jest przyczyną uzasadniającą oddalenie powództwa. Bezzasadnym jest także zarzut rażącego wygórowania kary umownej, gdyż mając na uwadze zwyczaje panujące w obrocie gospodarczym zastrzeżeni...

Wyrok z dnia 5 kwietnia 2005 r. I PK 196 04 W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 k.p.) dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej (art. 483 k.c.) na wypadek naruszenia przez byłego pracownika zakazu konkurencji. Przewodniczący SSN Maria Tyszel, Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara Wagner (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2005 r. sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego L. SA w C. przeciwko Marcinowi G. o odszkodowanie, na skutek kasacji powoda od w...

...pelacyjny przyjął też, że dochodzona przez powoda należność nie jest karą umowną. 4 Pozwana w kasacji zarzuciła naruszenie prawa materialnego: art. 65 § 2 k.c. oraz art. 3531 k.c. w związku z 746 § 3 k.c. i art. 483 k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie, a także naruszenie art. 746 § 3 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i błędną wykładnię. Wskazując na powyższe podstawy kasacji pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku wstępnego i „oddalenie powództwa” z orzeczeniem o kosztach procesu za wszystkie instancje a...

...rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego. Zgodzić się można, że oznaczona we wzorcu umowy kwota 630 funtów brytyjskich nie jest w ścisłym znaczeniu karą umowną ani odstępnym. Nie jest karą umowną (art. 483 § 1 k.c.), gdyż obowiązek jej zapłaty nie został uzależniony od niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Nie jest odstępnym (art. 396 k.c.), gdyż skuteczność odstąpienia od umowy nie zależy od zapłaty tej kwoty. Zaskarżony wyrok, mimo to, jest trafny i odpowiada prawu. Przepis art. 3853 k.c. wymienia...

...ił Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 11 kwietnia 2003 r., (III CZP 61 03, OSNC 2004, nr 5, poz. 69). Stwierdził w niej, że nie przekonują argumenty wynikające jedynie z wykładni językowej art. 483 i 484 k.c. oraz niepowtórzenie w obowiązującym unormowaniu wyrażenia zawartego w art. 84 § 1 k.z. „odszkodowanie umowne należy się wierzycielowi bez potrzeby wykazania przezeń jakiejkolwiek szkody”. Uznając za bardziej przekonywającą wykładnię funkcjonalną omawianych przepisów, oraz odwołując się do konstruk...

...tualną ceną brutto jednej tony oleju (...) (...), według § 25 umowy. Powódka u innych dostawców kupowała olej (...) (...). Zasadność obciążenia pozwanej wskazanymi wyżej kosztami wynikała z zapisów umowy i art. 483 § 1kc. O kosztach procesu Sąd Okręgowy rozstrzygnął na podstawie art. 98 kpc. Pozwana złożyła apelację od powyższego wyroku domagając się jego uchylenia i odrzucenia pozwu, względnie zmiany rozstrzygnięcia w kierunku oddalenia powództwa lub uchylenia tego wyroku i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego...

...tej wierzytelności na liście należności objętych postępowaniem upadłościowym. W kasacji powoda podniesiono zarzut naruszenia art. 62 prawa upadłościowego z 1934 r. w zw. z art. 169 tego prawa art. 65 k.c. oraz art. 483 k.c. Naruszenie to polegało na błędnej wykładni i niewłaściwym zastosowaniu tych przepisów. Skarżący sformułował wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie roszczenia powoda, ewentualnie – o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi właściwemu do odpowiedniego rozpoznania....

...miast zasądzeniu kwoty odpowiadającej odszkodowaniu umownemu (art. 84 § 1 k.z.), skoro odszkodowanie umowne jest niezależne od istnienia szkody. III. Kara umowna została uregulowana w przepisach art. 483-484 k.c. W art. 483 § 1 k.c. stwierdzono expressis verbis, że karę umowną „można zastrzec w umowie”. Takie założenie znalazło się także w przedstawionym Sądowi Najwyższemu zagadnieniu prawnym, tymczasem zastrzeżenie kary umownej mogłoby się znaleźć także w odpowiednim wzorcu umownym w rozumieniu art. 384 k.c. i nast. Nie przeko...

...acy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na rzecz byłego pracodawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez byłego pracownika obo- wiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej (art. 483 k.c. w związku z art. 300 k.p.). 2. Wypłata przez pracodawcę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po upływie uzgodnionego terminu nie musi być traktowana jako niewykonanie tego obowiązku, prowadząca do ustania zakazu konkurencji (art. 1012 § 2 k.p.), lecz może być oceniona jako nienależyte jego wykonanie (opóźn...

...h oddalił i oddalił apelację dalej idącą. Sąd drugiej instancji uznał apelację za zasadną w części kwestionującej zasądzenie na rzecz powoda kwoty 37 500 zł tytułem kary umownej. Powołał się na przepis art. 483 § 1 k.c., dopuszczający zastrzeżenie w umowie kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania niepieniężnego. Umowa pożyczki, z której powód wywodzi swoje roszczenia, nakładała na dłużnika zobowiązanie stricte pieniężne. Postanowienia umowy, nakładające na pożyczkobiorcę obowiązek terminowej realizacji inwe...

...zczenia, strony mogą bowiem ustalić także w umowie o roboty budowlane, że naprawienie szkody nastąpi nie przez zapłatę odszkodowania w wysokości ustalonej na zasadach ogólnych, ale przez zapłatę kary umownej (art. 483 § 1 k.c.). Jeśli chodzi natomiast o podstawy odpowiedzialności, to ustawodawca nie wprowadza w tym zakresie odrębnych zasad, a więc roszczenie o zapłatę kary umownej jest roszczeniem dochodzonym również w ramach reżimu odpowiedzialności kontraktowej. II. Pierwsze z rozbieżnych stanowisk, sprowadzające się do uznania...

Wyrok z dnia 13 grudnia 2001 r. III RN 156 00 Kary umowne (art. 483 § 1 KC) nie były wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1996 r. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2001 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „T.” Spółki z ograniczoną...

...ów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 48, poz. 554) na zasadach obowiązujących przed dniem 1 lipca 2000 r., zważył, co następuje: W świetle art. 483 § 1 k.c., obowiązek zapłaty przez dłużnika kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstaje tylko o tyle, o ile zachodzą przesłanki odpowiedzialności kontraktowej dłużnika określone w art. 471 k.c. (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR...

...ni wykwalifikowanego radcę prawnego przez okres trzech lat od zakończenia apli- kacji. Odszkodowanie należne powodowi w związku z niewykonaniem przez pozwa- nego zobowiązania zostało zastrzeżone jako kara umowna (art. 483 KC). Z ogólnych zasad konstrukcji kary umownej wynika, że wierzyciel żądając kary umownej nie musi udowadniać wysokości poniesionej szkody (art. 484 § 1 KC). Z uwagi na cha- rakter zawartej przez strony umowy, którą należy oceniać według przepisów prawa 4 cywilnego, na podstawie art. 471 KC i art. 484 KC, Sąd Rejon...