Baza orzeczeń sądowych

...pracownika dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 3. naruszenie art. 18 § 2 k.p., poprzez jego niezastosowanie i art. 300 k.p., poprzez zastosowanie art. 483 § 1 k.c. i 484 § 1 k.c. wprost, a nie odpowiednio i poprzez uznanie, iż dopuszczalne jest w ogóle zastrzeżenie kary umownej w umowie o zakazie konkurencji zawartej na pod- stawie art. 1011 § 1 k.p., a także poprzez uznanie, że wysokość kary umownej, jeśli w ogóle uznać jej zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji...

...erwca 2008 r., "Czy zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia przez stronę od umowy, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego przez jej kontrahenta, jest ważne w świetle art. 483 § 1 k.c. ?" odmawia podjęcia uchwały. Uzasadnienie 2 Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2008 r. Sąd Okręgowy w G. przekazał Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne sformułowane w postaci pytania, czy zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia przez stronę od umowy, z powodu niewykonania lub niena...

...ę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konku- rencji przewidzianego w umowie, może dochodzić wyrównania tej szkody na zasa- dach określonych w przepisach rozdziału I działu V Kodeksu pracy. Natomiast z mocy art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. strony mogą także zastrzec w umo- wie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Kara umowna należy się przy tym wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na rozmia- ry po...

...z z dnia 28 września 2004 r., IV CK 640 03, OSNC 2005, nr 9, poz. 157). 8 Strony mogą też zastrzec karę umowną na wypadek wypowiedzenia umowy zlecenia z innych powodów aniżeli ważne. Kara umowna – jak wynika z art. 483 § 1 k.c. – może zostać zastrzeżona wyłącznie w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego. Kategoryczne brzmienie art. 483 § 1 k.c. nie pozostawia wątpliwości, że przepis ten w odnośnym zakresie ma charakter iuris cogentis. Kategorię „zobowiązania niepieniężnego” należy jednak rozumieć szeroko. Sąd Najw...

...cesu, twierdząc, że był przedstawicielem 2 handlowym pozwanej na obszar Stanów Zjednoczonych A.P. i Kanady. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w całości jako zawierające roszczenie o zasądzenie kary umownej (art. 483 k.c.), natomiast Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu sprawy wskutek apelacji pozwanej zmienił zaskarżony wyrok i zasądzone świadczenie obniżył do 5000 USD a oddalił powództwo w pozostałej części. Sąd drugiej instancji oparł rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach: Łącząca strony umowa nienazwana zawiera element...

...szczenie powoda należało oddalić, jako niezasadne. Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżył skargą kasacyjną powód w części oddalającej powództwo. Zarzucił naruszenie art. 382 i art. 79 k.p.c. oraz art. 65 § 2 i art. 483 § 1 k.c., wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmianę i uwzględnienie powództwa. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Niezasadny jest zarzut procesowy naruszenia art. 79 k.p.c. 3 Interwenient uboczny określany bywa obrazowo jako pomocnik procesowy strony do której przyst...

...jest karą umowną zastrzeżoną na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego. W konsekwencji brak jest podstaw do uznania, iż zawarta 3 przez strony umowa w tej części jest nieważna wobec treści art. 483 § 1 k.c. dopuszczającego zastrzeżenie kary umownej jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Analizując treść § 9 ust. 2, zawartej przez strony umowy z dnia 20 kwietnia 2001 r. o zastępstwo inwestycyjne, Sąd II instancji przyjął, że w umowie tej nie została zastrzeż...

...ywie okresu, na który została ona zawarta, stanowi świadczenie niepieniężne, a zatem dopuszczające zastrzeżenie kary umownej na wypadek jego niewykonania lub nienależytego wykonania, jest sam w sobie, w świetle art. 483 § 1 k.c., niewątpliwie trafny. Należy się jednak zarazem zgodzić ze skarżącym, że stanowiące podstawę zaskarżonego wyroku ustalenia co do obowiązku zwrotu przez pozwanego przedmiotu umowy i co do kary umownej na wypadek naruszenia tego obowiązku zostały dokonane w sposób nieodpowiadający przede wszystkim wymaganio...

...a w zw. z art. 38 k.c. i w zw. z art. 331 k.c.; naruszenie art. 61 i art. 65 k.c., błędna wykładnię art. 77 k.c. oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i art. 471 oraz art. 472 k.c. a także z art. 354 § 1 k.c. i art. 483 § 1 k.c. Ponadto powołał podstawę naruszenia przepisów postępowania, wskazując art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. Skarga dotyczy zarówno powództwa głównego, jak i powództwa wzajemnego. Ponieważ jednak wartość przedmiotu sporu w sprawie z powództwa wzajemnego jest niższa od 75.000 zł, w tej częśc...

...cyjną zarzuca, że to zastrzeżenie o umownym odszkodowaniu oznacza, iż chodzi o karę umowną, która - jako dodatkowe zastrzeżenie umowne - dotyczy jedynie świadczeń niepieniężnych, o czym stanowi jednoznacznie art. 483 § 1 k.c. Świadczenia leasingobiorcy tj. spółki „E.(...)” dotyczyło zaś opłat leasingowych, a więc świadczeń pieniężnych. Odmienna wykładnia postanowień umownych narusza art. 3531 k.c. Pozwani podnoszą jednocześnie, że jeśli kwestionowane postanowienie przewiduje w istocie odszkodowanie, to strona powodowa ni...

...ono karę umowną nie określono wartości przedmiotu tej umowy jako podstawy obliczenia kary umownej, co pociąga za sobą nieważność umowy w tej części. Podejmując tą kwestię wskazać należy, że stosownie do art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Wynika z tego, że kara umowna występuje wyłącznie pod postacią określonej sumy, co niekoniecznie musi oznaczać, że zastrze...

...zkodowawczą odpowiedzialność dłużnika. Jednak strony mogą umownie zmodyfikować ustawową odpowiedzialność kontraktową w ten sposób, że ją ograniczą (wynika to z art. 473 § 2 k.c.). Mogą także, zgodnie z art. 483 § 1 k.c., zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej. W rozpoznawanej sprawie strony skorzystały z obu tych możliwości. Po pierwsze, postanowiły, że wykonawca robót budowlanych (powodowa Spółka) będz...

...ie niższej od wartości surogatu, skoro wierzyciel może żądać do dłużnika wykonania zobowiązania, a w razie zbycia rzeczy, która miała być wydana – naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 483 § 2 k.c.). Byłoby to możliwe jedynie w przypadku, gdyby kara umowna zastrzeżona została na wypadek niewykonania zobowiązania, a nie można w ten sposób interpretować zapisu § 7 umowy, w którym przewidziano, że kara umowna należy się „w przypadku działań lub zaniechań” jednej ze stron. W skardze kasacyjnej opar...

...e fakt, iż nie doszło do zawarcia umowy między stronami, wyłącza możliwość oceny, zawartego w jednostronnym oświadczeniu T. K., zobowiązania finansowego jako zobowiązania do zapłaty kary umownej w rozumieniu art. 483 k.c. Z wykładni literalnej powyższego przepisu wynika bowiem, że zastrzeżenie takiej kary jest możliwe wyłącznie w treści umowy. Sąd odwoławczy wskazał ponadto, że instytucja kary umownej z art. 483 k.c. ma ściśle cywilistyczny charakter i zasadniczo nie zachodzi możliwość jej zastosowania na podstawie art. 300 k...

...alenia powództwa. 5 Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w C. wyrokiem z dnia 7 lutego 2007 r. oddalił apelację powódki. Sąd Okręgowy uznał, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej ( art. 483 k.c.) na wypadek naruszenia przez byłego pracownika zakazu konkurencji. Niemniej, jak wskazuje Sad Najwyższy, kara umowna nie powinna być rażąco wyższa od odszkodowania należnego pracownikowi za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej (wyrok z 27 stycznia 2004 r. PK 222 03). Sąd stwierdził, że w niniejszej...

...ściwością (naturą) stosunku umownego. Ustawodawca ograniczył możliwość zastrzegania kary umownej tylko przez wskazanie, że zobowiązanie, którego niewykonanie może być nią obwarowane, ma być niepieniężne (art. 483 § 1 k.c.). Nie można zatem dopatrywać się w przepisach kodeksu cywilnego dodatkowych warunków, których tam nie zastrzeżono, a przeciwnie, należy przyjąć, że każda umowa – bez względu na to, czy należy do kategorii umów rezu atu, czy starannego działania – może obejmować zastrzeżenie kary umownej. W przypa...

...ca weksla nie spełnił tych wymagań. Skarga kasacyjna pozwanej oparta została na obydwu podstawach (art. 3981 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.), wskazując naruszenie prawa materialnego przez niezastosowanie art. 3531 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c. przy ocenie pkt 7.4 ogólnych warunków umowy leasingowej oraz naruszenie przepisów postępowania art. 493 § 1 k.p.c. i art. 495 § 3 k.c. wobec spóźnionego zgłoszenia dowodów przez powódkę, które to uchybienie miało wpływ na wynik sprawy. Obszerne uzasadnienie skargi kasacyjnej zawiera krytykę postanowienia...

...niego wypowiedzenie umowy o pracę nie było skuteczne. W zakresie żądania wywo- dzonego z § 1 ust. 2 umowy o pracę, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że nie ma przeszkód do zastosowania w niniejszej sprawie art. 483 § 1 k.c. i art. 389 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p., po pierwsze - z uwagi na rozbieżność między datą podpisa- nia umowy a datą przystąpienia do jej wykonywania przez pozwanego, a po drugie - zastrzeżenie kary umownej nie naruszało zasady swobody wyboru pracy wyrażonej w art. 65 ust. 1 Konstytucji oraz art. 10 §...

...o miarkowania kary. Wniosek taki bowiem został wyrażony przez pozwaną Gminę w sposób wystarczający w toku postępowania. 4. W odniesieniu do kwestii możliwości redukowania wysokości kary umownej przewidzianej w art. 483 k.c. na podstawie art. 5 k.c. w judykaturze Sądu Najwyższego ukształtowała się tendencja negująca taką możliwość. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2002 r., I CKN 1567 99 (OSNC 2003, z. 7-8, poz. 109) trafnie stwierdzono, że niedopuszczalne jest zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 5 k.c. W art. 484 §...

...zł. Sąd Okręgowy, akceptując opinię biegłego co do wyliczenia ogólnej wartości prac, zasądził od pozwanego na rzecz powoda na podstawie art. 647, art. 648 § 1 i 2, art. 651 i art. 658 k.c. w zw. z art. 481 i art. 483 k.c. oraz art. 72ust. 1 ustawy z dnia 4 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t. jed. Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 664, ze zm.; dalej – „uzp”) połowę należności nieopłaconej, tj. kwotę 111. 345 zł. Miał bowiem na uwadze, że obie strony nie przestrzegały wiążącej je umowy nr 9, co powoduje, że nie można...

...ęgowego apelacją, w której, zarzuciła, między innymi: naruszenie art. 6 k.c. i 232 k.p.c. przez przyjęcie, że nie udowodniła okoliczności usprawiedliwiających jej opóźnienie, naruszenie art. 471 w związku z art. 483 k.c. przez nieuwzględnienie, że opóźnienie w wykonaniu umowy z dnia 13 lipca 1998 r. było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, naruszenie art. 484 § 2 k.c. przez niezastosowanie miarkowania kary umownej. Oddalając apelację, Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne i oceny prawne Sądu...

...wencje. Jedną z nich jest przyjmowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego dopuszczalność stosowania kary umownej w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a w rezu acie - dopusz- czalność stosowania art. 483 i 484 k.c. Podkreśla się przy tym, że podmiotami klau- zuli konkurencyjnej są pracodawca i pracownik posiadający w czasie trwania stosun- ku pracy dostęp do szczególnie ważnych dla interesów pracodawcy informacji, któ- rych ujawnienie po ustaniu tego stosunku mogłoby byłego już pracodawcę narazić na 10 szkodę. Dla...

...prawa do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% zaległości w opłatach. Opłata ta mająca charakter kary umownej za niewłaściwe wykonanie zobowiązania 4 pieniężnego, nie jest dopuszczalna w świetle art. 483 § 1 k.c., który daje możliwość jej ustalenia w umowie na wypadek powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Z tego względu postanowienia wzorców umownych, które przewidywały taką opłatę manipulacyjną muszą być uznane za niedozwolone. Są one niedozwolone,...

...ra elementu ekwiwalentności świadczenia, gdyż obowiązkowi zapłaty kary umownej nie towarzyszy wzajemny obowiązek świadczenia strony przeciwnej. Wywody Sądu Okręgowego w tym zakresie pozostają w sprzeczności z art. 483 k.c. Pogląd Sądu Okręgowego, że kara umowna należy się stronie wyłącznie w przypadku, jeżeli poniosła szkodę, jest sprzeczny z uchwałą Sądu Najwyższego dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61 03, według której zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia d...

...niezastosowanie prowadzące do uznania, że pozwana nie była w zwłoce do co do obowiązku zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności części działki nr 1. Skarżąca zarzuciła również naruszenie art. 483 k.c. w związku z art. 65 k.c. i art. 56 k.c. oraz art. 3531 k.c. przez uznanie nieskuteczności zastrzeżenia kary umownej i naruszenie art. 354 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. przez nieuwzględnienie obowiązku pozwanej współdziałania z powódką. Skarżąca w wniosku głównym domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku w...

...a zastrzeżona na rzecz wykonawcy robót, na wypadek odstąpienia przez niego od umowy z przyczyn obciążających zamawiającego, a ten warunek został spełniony. Sąd Apelacyjny podkreślił, że zgodnie z brzmieniem art. 483 k.c., kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego i zasada ta nie może być uchylona wolą stron. W przypadku odstąpienia od umowy spowodowanego nieterminowym spełnieniem świadczenia pieniężnego, kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpien...

...wszystkie jej postanowienia, w tym dotyczące kar umownych, uważa się z niezawarte. Poza tym jedynym świadczeniem należnym powodowi na podstawie umowy było świadczenie pieniężne, natomiast kara umowna, zgodnie z art. 483 § 1 k.c., może być zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego. W kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego powód – powołując się na obydwie podstawy ustawowe – wnosił o jego zmianę i zasądzenie od pozwanej dalszej kwoty 118 418,19 zł ewentualnie uchylenie...

...na 4 miesiące. Od wyroku tego skargi kasacyjne wniosły obie strony. Powód jako podstawy kasacyjne wskazał: naruszenie art. 321 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. co miało istotny wpływ na wynik sprawy oraz art. 354 § 1, art. 483 § 1 i 65 § 2 k.c. Wskazując na powyższe wniósł o uchylenie wyroku w części oddalającej powództwo i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu względnie o uchylenie wyroku w tej części i uwzględnienie powództwa w całości. Pozwany jako podstawy kasacyjne wskazał: naruszenie przepisów postęp...

...wartości surogatu skoro wierzyciel może żądać od dłużnika wykonania zobowiązania, zaś w razie zbycia rzeczy, która miała być wydana jej surogatu lub naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 483 § 2 k.c.). Taka sytuacja byłaby możliwa jedynie w wypadku gdyby kara umowna była zastrzeżona na wypadek niewykonania zobowiązania. Tylko bowiem w takim wypadku wierzyciel nie może jednocześnie domagać się kary umownej i zapłaty odszkodowania. W umowie strony nie zastrzegły kary umownej w przypadku niespełnienia świa...

...owania domniemania faktycznego. Nadto pozwana Spółka zarzuciła naruszenie prawa materialnego tj. przepisów art. 564 k.c. w związku z art. 638 k.c., art. 363 § 2 k.c. w związku z art. 638 k.c., art. 637 § 2 k.c., art. 483 k.c., art. 646 i 120 § 1 k.c., art. 498 k.c. i art. 562 k.c. oraz § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 4 i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) i Instrukcji tec...