Baza orzeczeń sądowych

...yka masy upadłości Przedsiębiorstwa „I." została oparta na obu podstawach kasacyjnych. W ramach pierwszej podstawy powód zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 91 ust. 2 oraz art. 246 p.u.n., art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 91 ust. 2 p.u.n., art. 93 ust. 1 p.u.n. art. 368 ust. 1 i 372 ust. 1 p.u.n. oraz art. 289 ust. 1 k.s.h., art. 65 § 2, art. 480 § 3 k.c., art. 410 § 2 k.c., art. 647 k.c., art. 84 i 331 p.u.n. w zw. z art. 509 § 1 k.c. oraz art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i na...

...zczenia kary umownej w przypadku opóźnienia w terminie płatności raty czesnego. Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, niedopuszczalne w świetle art. 483 k.c., jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa. Przy rozpoznawaniu apelacji pozwanej Sąd Apelacyjny w Warszawie powziął wątpliwość wyrażoną w zagadnieniu prawnym przedstawionym do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Powództwo przeciwko przedsiębiorcy w sp...

...§ 1 k.p.c., art. 382 k.p.c., art. 236 w związku z art. 354 i 391 § 1 k.p.c., art. 235 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c., art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c., art. 65 § 2 k.c., art. 634 z związku z art. 483 k.c. 634 w związku z art. 355 § 2 k.c. i art. 484 § 1 k.c. Powołując nie na te podstawy, skarżący wnieśli o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu albo o uchylenie orzeczenia w zaskarżonej części i oddalenie apelacji pozwanej w całoś...

...wiązku zapłaty kary umownej określone są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Granice dopuszczalnego kształtowania obowiązku zapłaty kary umownej wyznaczają - poza art. 483 k.c.- także przepisy o charakterze imperatywnym. Ocena skuteczności postanowienia umownego kreującego obowiązek zapłaty kary umownej podlega kontroli w kontekście ograniczeń swobody umów (art. 3531 k.c.), obejścia prawa, jak też ewentualnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c.). Kar...

...pozwanego; 4) art. 328 § 2 k.p.c. II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: 1) art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw. z § 7 ust. 4 i § 7 ust. 6 umowy z dnia 26 stycznia 2001 roku przez niewłaściwe zastosowanie; 2) art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 7 ust. 5 i § 7 ust. 6 umowy z dnia 26 stycznia 2001 roku przez ich niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że pomimo braku możliwości ustalenia (w następstwie bezwzględnej nieważności przedwstępnej umowy sprzedaży) terminu zwrotu hotelu, od którego rozpoczyna się opóźnienie, skutk...

...lności nie zostało rozważone, czy nie jest ono w istocie zastrzeżeniem kary umownej. W razie bowiem takiego zakwalifikowania tego postanowienia umownego, trzeba byłoby uznać je za niedopuszczalne, jako sprzeczne z art. 483 § 1 k.c., a tym samym za nieważne. W takim razie zasądzenie odszkodowania mogłoby nastąpić na podstawie art. 471 k.c., po wykazaniu przez powoda wysokości szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą, przy czym naprawienie szkody powinno nastąpić z uwzgl...

...t z zaskarżonym w sprawie pkt III pakt 3 „Warunków”, który 3 dotyczy zapłaty kary umownej nie będącej świadczeniem głównym konsumenta i nie podlegającym uzgodnieniu indywidualnemu. Postanowienie to narusza art. 483 k.c., gdyż – ustanawia obowiązek konsumenta zapłaty kary umownej za niewykonanie zobowiązania pieniężnego, oraz stanowi konkretyzację niedozwolonej klauzuli, określonej w art. 3853 pkt 17 k.c., ponieważ nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej. Nieuzasadnione jest przyjęcie (a prio...

...(wykonawcę robót) obciąża dowód wykazania okoliczności, które spowodowały takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych i za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c. i art. 483 k.c.). Przedstawione w zaskarżonym wyroku Sądu Apelacyjnego ustalenia i oceny nie pozwalają zatem na kategoryczne stwierdzenie, czy takie wykazanie istotnie nastąpiło. W tej sytuacji za trafny należy uznać zarzut strony skarżącej dotyczący niewłaściwej interpretacji postanowień treści łączącego strony stosunku ob...

...ało spełnione, a inwestor zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia, podczas gdy umowa o roboty budowlane jako umowa obligacyjna pozostawia stronom swobodę indywidualnego określenia jej treści; 2) art. 65 w zw. z art. 483 § 1 i 498 k.c. poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że wykładnia umowy może pomijać treści zwerbalizowane na piśmie, gdy treść umowy jest jednoznaczna; 3) art. 6 w zw. z art. 471 i 483 § 1 w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię i wadliwe przyjęcie, że zawiadomienie przez wykonawcę...

...ane przez Sąd pierwszej instancji ustalenia faktyczne. Uznał jednak, że przedmiotem procesu nie było roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy, a przewidziana w art. 483 § 1 k.c. kara umowna. Zabezpieczający zobowiązania umowne weksel nie mógł bowiem obejmować wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ponieważ źródłem tego roszczenia są przepisy prawa rzeczowego. Za 3 przyjętym rzeczywistym charakterem dochodzonego roszczenia przemawiają postanowienia umowy leasingu i...

...p.c.; - art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.; Ponadto, jako podstawę skargi kasacyjnej wskazano naruszenie przepisów prawa materialnego: - art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 362 k.c.; - art. 471 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c.; - art. 65 § 2 k.c.; - art. 354 § 2 k.p.c.; - art. 362 k.c.; - art. 475 § 1 k.c.; - art. 476 k.c. Pozwany wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: W skardze zarzucono nieważność postępowania, sp...

...t. 70913 § 2 k.c. w zw. z art. 7091 k.c., art. 7098 § 4 k.c. w zw. z art. 488 § 2 k.c., art. 60 k.c. w zw. z art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 353.1 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. oraz art. 709.15 k.c., art. 354 § 2 k.c., art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 65 § 2 k.c. W oparciu o te zarzuty skarżący wnieśli o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie jego uchylenie i orzeczenia co do istoty sprawy poprzez uchylenie nakazu zapłaty w pozost...

...ego pozwanemu (powodowi wzajemnemu) nie należy się kara umowna. Przy okazji, odnosząc się do stanowiska powoda Sąd Apelacyjny wyraża pogląd, iż co do zasady przedmiotowy zapis umowny nie jest sprzeczny z prawem (art. 483 § 1 k.c.). Zachodzi tu sytuacja analogiczna do zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy leasingu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez korzystającego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 154 06, OSNC 2007 7-8 06 i argumentację zawartą w jego...

...procesu twierdząc, że był przedstawicielem handlowym pozwanej na obszar Stanów Zjednoczonych A.P. i Kanady. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w całości jako zawierające roszczenie o zasądzenie kary umownej (art. 483 k.c.), natomiast Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu sprawy na skutek apelacji pozwanej zmienił zaskarżony wyrok i zasądzone świadczenie obniżył do kwoty 5 000 USD, oddalając powództwo w pozostałej części. Oparł się na następujących ustaleniach faktycznych Sądu pierwszej instancji: Łącząca strony umowa nienazwana za...

...ła jakieś koszty procesu . Od powyższego wyroku apelację wywiódł powód i zarzucając : 1. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie : - przez błędną wykładnię art. 483 kc poprzez ustalenie, że zastrzeżenie kary umownej może zostać dokonane pomiędzy stronami tylko w formie pisemnej , - poprzez nie uwzględnienie przy rozstrzyganiu przedmiotowej sprawy treści art. 66, 68 i 68 2 kc , wprost wskazującego, iż w przypadku przedsiębiorców pozostających w stałych stosunkach gospodarczych ,...

...szenie art. 101 pkt 2 pr. weksl. w związku z art. 58 § 1 k.c. (wymienienie w skardze kasacyjnej art. 58 § 2 k.c. nosi znamiona oczywistej omyłki), naruszenie art. 65 § 1 4 i 2 k.c. w związku z art. 10 pr. weksl. i art. 483 k.c., naruszenie art. 471 w związku z art. 65 § 2 k.c., naruszenie art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), naruszenie art. 321 § 1 w związku z art. 378 § 2 i art. 383 k.p.c., naruszenie art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 i 39319 k.p.c., naruszenie...

...j została wpłacona kaucja, ale dlatego, że w chwili owego wypowiedzenia umowa już nie łączyła stron, ponieważ została wcześniej skutecznie wypowiedziana przez pozwanego. Sąd Apelacyjny nie naruszył również art. 483 k.c. W § 14 ust. 1 umowy wiążącej strony określono trzy sytuacje, w których wynajmujący może wypowiedzieć najem „ze skutkiem natychmiastowym”. Jedną z nich jest „zaleganie 7 z opłatą za co najmniej dwa pełne okresy płatności”. Jednocześnie zastrzeżono, że w takiej sytuacji najemca zapłaci wynajmującemu...

... przedmiotowego nakazu zapłaty pozwany zarzucił naruszenie art. 483 § 1 i art. 58 § 1 k.c. na skutek błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania tych przepisów. Wskazał, że wobec jednoznacznego brzmienia art. 483 § 1 k.c., zastrzeżenie kary umownej za spełnienie świadczenia pieniężnego jest nieważne i zgodnie z art. 58 k.c. nie wywołało skutków prawnych. Nawet zaś gdyby przyjąć, że takie postanowienie może być uznane za ustalenie odsetek umownych, to także byłoby ono nieważne ze względu na art. 359 § 21 k.c. gdyż zgo...

...stać zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Wyrok Sądu Okręgowego zaskarżył powód, który w swej apelacji zarzucił: -naruszenie prawa materialnego – art. 471 kc, art. 483 § 1 kc, art. 147 i 151 Prawa zamówień publicznych przez ich niewłaściwe zastosowanie i błędną interpretację; -naruszenie prawa procesowego - art. 233 i 328 § 2 kpc oraz art. 479 12 kpc, które wpłynęło na wynik sprawy, polegające na przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów i dokonanie jej wbrew treści postanow...

...wi na zrekompensowanie jego ewentualnie poniesionej szkody; nie prowadzą także do nieuzasadnionego wzbogacenia powoda. W skardze kasacyjnej strony pozwanej podnoszono zarzut naruszenia art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 2 k.c. Skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku oraz o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w ten sposób, że nastąpiłoby uchylenie nakazu zapłaty z dnia 6 lutego 2007 r. w całości i oddalenie powództwa. W skardze kasacyjnej powoda eksponowano zarzut naruszenia art. 484 § 2 k.c. w wyniku...

...porządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. 1991, Nr 118, poz. 512 ze zm.) poprzez dokonanie potrącenia choć pozwany stał się dłużnikiem masy upadłości, - art. 483 i 481 § 2 k.c. poprzez uznanie, iż strony zastrzegły karę umowną na wypadek nienależytego wykonania świadczenia pieniężnego, - art. 378 § 1 k.p.c. poprzez nierozważenie wszystkich podniesionych w apelacji zarzutów i wniosków. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zarzut naruszenia art. 378 § 1 k.p.c. poprzez nier...

...zacja zaś robót została zakończona, jak prawidłowo ustala Sąd I instancji 19 lutego 2006 r., zaś odbioru robót dokonano 22 marca 2007 r. Zastrzeżona w umowie stron kara umowna stanowi odzwierciedlenie regulacji art. 483 § 1 k.c. dopuszczającej możliwość zastrzeżenia w umowie swoistej sankcji cywilnoprawnej, zryczałtowanej postaci odszkodowania, jako formy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Stanowi ona surogat odszkodowania mającego kompensować negatywne dla wierzyciel...

...pozwanej Spółki. Sąd ten podniósł, że zastrzeżenie kary umownej nastąpiło na wypadek odstąpienia od umowy, a nie niewykonania zobowiązania pieniężnego tj. zapłaty wynagrodzenia. Nie został więc naruszony art. 483 k.c. Wskazał też, że przy odstąpieniu od umowy na podstawie art. 644 k.c. obowiązek zapłaty wynagrodzenia, nie wyklucza zastrzeżenia kary umownej. Wyrok ten zaskarżyła pozwana Spółka. Zarzuciła naruszenie art. 483, 3581 w związku z art. 58, 471 i art. 395 k.c., art. 6 k.c. w związku z art. 361, 471 i 472 k.c., a nad...

...o związku przyczynowego pomiędzy tą szkodą i bezprawnym działaniem pozwanego. Skarga kasacyjna pozwanego została oparta o podstawę naruszenia prawa materialnego. Zarzucono w niej naruszenie art. 3531 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c., art. 353 § 1 k.c., art. 415 k.c. i art. 473 k.c. w wyniku ich błędnej wykładni. W oparciu o te zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, ewentualnie jego uchylenie i oddalenie powództwa. Sąd Najwyższy zważył, co następuje:...

...wiem, że do opóźnienia doszło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie inwestora, a ponadto inwestor nie wykazał wadliwości części wykonanych prac , co w konsekwencji wyklucza roszczenie inwestora w świetle art. 483 §1 k.c. W skardze kasacyjnej pozwana Spółka podniosła szereg zarzutów naruszenie prawa materialnego oraz procesowego. Gdy chodzi o naruszenie prawa materialnego, to zdaniem skarżącej wyrok Sądu Apelacyjnego narusza: 1) art. 647 k.c. przez jego niewłaściwą interpretację i wadliwe przyjęcie, iż powód jako wykonawca r...

...b ewentualnie winna być obniżona do kwoty 1.000 zł. W tym miejscu zauważyć należy, iż pozwana Spółka w odpowiedzi na pozew wskazywała jedynie na sprzeczność roszczeń powodowej Spółki z art. 5 k.c. w zw. z art. 483 k.c. ewentualnie na obniżenie, na podstawie art. 484 § 2 k.c., kary umownej z uwagi na fikcyjność podstaw jej żądania, nie wykazania zdarzeń skutkujących jej zasądzenia lub braku ich wpływu na obowiązki umowne stron. Zgodnie z treścią art. 6 k.c. w zw. z art. 484 § 2 zd. 2 k.c. ciężar wykazania konkretnych przesł...

...pnia wykonania prac, czasu trwania umowy, istnienia 6 przesłanek do powierzenia wykonawstwa zastępczego. Podnosił naruszenie art. 233 § 1 k.p.c., art. 354 § 2, art. 387 § 1 art. 636 w zw. z art. 656, art. 65 § 1, art. 483 § 1 i 2 k.c. Pozwany zarzucał w apelacji naruszenie art. 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. przez przyjęty sposób rozliczenia wynagrodzenia należnego powodowi, który nie uwzględnia kosztów wykonawstwa zastępczego. W uzasadnieniu tego zarzutu podnosił, iż Sąd pierwszej instancji błędnie nie uwzględnił poniesionego prze...

...Sposób sformułowania zarzutów kasacyjnych wskazuje, że w ocenie skarżącego w przypadku dochodzenia przez wierzyciela zapłaty kary umownej ochrona dłużnika została w sposób wyczerpujący uregulowana przepisami art. 483 i 484 k.c., a w konsekwencji przepis art. 5 k.c., jako norma o charakterze wyjątkowym, nie może w takim przypadku znaleźć zastosowania. Związany z tą oceną zarzut naruszenia art. 5 k.c., przez jego niewłaściwe zastosowanie, jest nieuzasadniony. Powołany przez skarżącego przepis art. 484 k.c. reguluje jedynie tzw. miar...

...rządowego na dany rok. Nie stanowiło to prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższa argumentacja była przekonywująca i usprawiedliwiała ocenę kwestionowaną przez skarżącego. Oceniając zarzut naruszenia art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 65 k.c. należy zauważyć, że analiza § 19 umowy zawartej przez strony w dniu 6 lipca 2000 r., który przewidywał możliwość dochodzenia przez stronę powodową zwrotu wypłaconych producentom rolnym dopłat, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentowaniu ilości i jakości skupowanego z...

...pracownika dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 3. naruszenie art. 18 § 2 k.p., poprzez jego niezastosowanie i art. 300 k.p., poprzez zastosowanie art. 483 § 1 k.c. i 484 § 1 k.c. wprost, a nie odpowiednio i poprzez uznanie, iż dopuszczalne jest w ogóle zastrzeżenie kary umownej w umowie o zakazie konkurencji zawartej na pod- stawie art. 1011 § 1 k.p., a także poprzez uznanie, że wysokość kary umownej, jeśli w ogóle uznać jej zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji...