Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 529 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 529 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 482/12 9 października 2012 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 9 października 2012, sygn. I ACa 482 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ustał zatem również obowiązek uiszczenia odsetek za opóźnienie w zwrocie tego zabezpieczenia. Jako podstawa prawna rozstrzygnięcia co do istoty wskazane zostały przepisy art. 498 § 1 i 2 w zw. z art. 491 § 2 i art. 483 § 1 k.c., a o kosztach procesu – art. 98 § 1 k.p.c. Powyższy wyrok został zaskarżony w całości apelacją przez powódkę, która zarzuciła: 1) naruszenie przepisów postępowania: a) art. 479 12 § 1 k.p.c. przez uznanie, że jej twierdzenia i wnioski dowodowe, zmierzające do wykazania braku jej zawinienia w odstąpien...
I ACa 858/12 5 października 2012 Sąd Apelacyjny w Krakowie Krzysztof Sobierajski

Wyrok z 5 października 2012, sygn. I ACa 858 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 52.638,38 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ię stronie powodowej mimo, że warunek określony w jego § 5 nie ziścił się, co powodowało, że postanowienia Aneksu nr (...) zgodnie z § 5 nie weszły w życie. Skarżący zarzucił naruszenie prawa materialnego art. 483 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że zapisy Aneksu nr (...) statuują karę umowną oraz pominięcie okoliczności, że kara umowna nim przewidziana (odszkodowanie) była dla strony powodowej zastrzeżona na wypadek niewykonania przez pozwanego świadczenia pieniężnego w terminie, co jest niedopuszczal...
I ACa 891/12 5 października 2012 Sąd Apelacyjny w Krakowie Krzysztof Sobierajski

Wyrok z 5 października 2012, sygn. I ACa 891 12

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1800 zł Kwota 8.400,00 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tała zastrzeżona za odmowę udzielenia upustu cenowego, podczas gdy zgodnie z wolą stron kara umowna została zastrzeżona na wypadek zaniechania wystawienia dokumentu księgowego. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez jedną ze stron umowy. Karą umowną mogło zostać zatem obwarowane jedynie niewypełnienie przez sprzedającego przewidzianego w ust. 1 aneksu zobowiązania do udzielenia kupującemu upustu...
VI ACa 383/12 27 września 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 27 września 2012, sygn. VI ACa 383 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 426.477,30 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Podniesienie przez dłużnika wekslowego zarzutów ze stosunku podstawowego nie powoduje utraty przez posiadacza weksla formalnej i materialnej legitymacji wekslowej.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nia wzajemnego tzn. od wydania wykonanych prac. Pozwany zarzucił powodowi niewykazanie sposobu naliczenia kar umownych, zastrzeżenie ich w umowie w rażąco wygórowanej wysokości. Pozwany powołując się na treść art. 483 § 2 k.c. oraz art. 5 k.c. wniósł o zmniejszenie kary umownej. Dodatkowo pozwany stwierdził, iż na skutek oświadczenia powoda o potrąceniu wierzytelności w wysokości 426.477 zł wynikającej z kar umownych z wierzytelnością pozwanego w wysokości 481.154 zł zasądzoną nakazem zapłaty z dnia 4.09.2008 r., sygn. akt XX...
I ACa 576/12 27 września 2012 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Waldemar Kryślak

Wyrok SA w Poznaniu z 27 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 25 000 zł · oddalona część kary umownej

Teza Stosunek, w jakim wartość zobowiązania majątkowego obwarowanego karą umowną (260.000 zł.) pozostaje do wysokości kary (500.000 zł.), może przemawiać za jej rażącym wygórowaniem w znaczeniu art. 484 § 2 k.c.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ej umowy przelewu wierzytelności pomiędzy stronami doszło dopiero 25 października 2010 roku. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie powoda o zapłatę kary umownej znajduje oparcie w art. 483 § 1 k.c. Jej wysokość jednak w ocenie Sądu jest rażąco wygórowana, gdy zważyć, że pozwany pozostawał w zwłoce z zapłatą powodowi kwoty 241.050 zł tylko do 21 września 2010 roku, a więc przez czas 7 dni, a z zapłatą kwoty 121.050 zł. przez czas 41 dni, do 25 października 2010 roku. Także takie okoliczności,...
I ACa 255/12 26 września 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Bogdan Świerczakowski

Wyrok z 26 września 2012, sygn. I ACa 255 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 74.276,75 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...anowiącą dodatkową sankcję za niewykonanie przez pozwaną obowiązku dotyczącego terminowej zapłaty opłaty leasingowej, która może zostać zastrzeżona za niewykonanie zobowiązania niepieniężnego, w świetle art. 483 § 1 k.c. nie może natomiast stanowić sankcji za niespełnienie świadczenia pieniężnego. Przyjmując, że w części obciążającej pozwaną kosztami finansowymi określonym w § 15 ust. 1 pkt 3 OWU umowa była nieważna, Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że strona powodowa niezasadnie domagała się zasądzenia tych kos...
II CSK 84/12 26 września 2012 Sąd Najwyższy Henryk Pietrzkowski

Wyrok SN z 26 września 2012, sygn. II CSK 84 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono skargę Kwota 68.900 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nie pozwanej należała się kara umowna za okres opóźnienia w wykonaniu umowy od dnia 3 stycznia 2009 r. do 26 maja 2009 r. tj. za 143 dni. Sąd Okręgowy zaakceptował stanowisko Sądu Rejonowego, że przewidziana w art. 483 k.c. regulacja kary umownej nie wyklucza zastrzeżenia jej na wypadek opóźnienia, a nie tylko zwłoki w wykonaniu świadczenia. Podzielił także ocenę tego Sądu, że w sprawie nie wystąpiły określone w art. 484 § 2 k.c. okoliczności uzasadniające miarkowanie kary umownej w postaci wykonania zobowiązania w znacznej cz...
VI ACa 352/12 21 września 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Zalewska

Wyrok z 21 września 2012, sygn. VI ACa 352 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację jako bezzasadną Kwota 43 896 816 zł · kwota żądania kary umownej
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...przewidzianej w umowie z dnia 15 lutego 2007r. (warunku 8.7 lit. c Szczególnych Warunków Kontraktu) jest usprawiedliwione co do zasady. W ocenie Sądu Okręgowego kategorię zobowiązania niepieniężnego w rozumieniu art. 483 § l k.c. należy rozumieć szeroko tj. przewidujące świadczenie o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym. Przyjmuje się, że zastrzeganie kar umownych wchodzi w grę, na wypadek skorzystania przez jednego z kontrahentów z uprawnienia kształtującego np. wypowiedzenia umowy lub odstąpienie od niej. Sąd I instancji wsk...
V ACa 286/12 20 września 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kołaczyk

Wyrok z 20 września 2012, sygn. V ACa 286 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 336.224,60 zł · kwota żądania kary umownej
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rzyjętą przez ten Sąd bezzasadność powództwa wzajemnego. Kara umowna jest instytucją kodeksową uregulowaną w art. 483 i 484 k.c. Zastrzeżona przez strony w umowie kara umowna stanowi odzwierciedlenie regulacji art. 483§1 k.c. dopuszczającej możliwość zastrzeżenia w umowie swoistej sankcji cywilnoprawnej, zryczałtowanej postaci odszkodowania, jako formy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Stanowi ona surogat odszkodowania mającego kompensować negatywną dla wierzyciela...
I ACa 568/12 19 września 2012 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 19 września 2012, sygn. I ACa 568 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...da 2011 roku. Jednocześnie Sąd uznał za zasadny zarzut pozwanej potrącenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przez powódkę, uznając roszczenie pozwanej w tym zakresie za uzasadnione w świetle art. 483 § 1 k.c. oraz § 11 pkt 1 umowy. Uznał Sąd ostatecznie, że kara umowna jest należna w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki ( a nie jak wskazuje treść umowy 0,2%), naliczana od dnia 30 listopada 2010 roku (§ 6 umowy) do dnia 3 stycznia 2011 roku i wynosi łącznie 9.457,44 zł. Podał Sąd, że k...
V GC 551/12 14 września 2012 Sąd Rejonowy w Opolu Daria Kowalczyk

Wyrok z 14 września 2012, sygn. V GC 551 12

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 36 957,44 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...asługuje na uwzględnienie. W przedmiotowej sprawie, powód wykazał wszystkie niezbędne przesłanki potwierdzające zasadność zgłoszonego przez niego roszczenia z tytułu kary umownej. Zgodnie z treścią przepisu art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zastrzeżenie, o którym stanowi cytowany przepis, przewidziane zostało w umowie zawartej przez strony w dniu 01.03.2010 r. Zgod...
VI ACa 405/12 13 września 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Teresa Mróz

Wyrok z 13 września 2012, sygn. VI ACa 405 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...o podjętych przez pozwanego czynności windykacyjnych. Zdaniem powoda stosowany przez pozwanego zapis we wzorcu umownym jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego - art. 385 k.c., art. 481 k.c. oraz art. 483 k.c. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Wskazał, iż pobierana opłata za obsługę nieterminowej spłaty nie jest karą umowną, służy bowiem jedynie pokryciu kosztów niektórych działań windykacyjnych, do których podjęcia zmuszony jest bank w przypadku braku terminowego regulowania spłaty zadłużenia przez posiad...
I ACa 638/12 12 września 2012 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ewa Staniszewska

Wyrok SA w Poznaniu z 12 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Typ sprawa cywilna gospodarcza, spółkowa Wynik oddalono apelację

Teza Możliwość zastosowania art. 387 § 2 kc jest zasadniczo dopuszczalna jedynie w wypadku rzeczywistej obiektywnej niemożliwości świadczenia, czyli w wypadku, gdy świadczenia nie może spełnić ani dłużnik, ani żadna inna osoba. Ponadto niemożność ta musi mieć charakter trwały to znaczy, że według rozsądnych ludzkich przewidywań świad...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wodu niemożności świadczenia. Powód wykazał bowiem, że ziściły się warunki naliczenia kar umownych, a zatem, że wierzytelności objęte cesją istniały. Jedną z podstaw naliczenia kary umownej, regulowanej w art. 483 i 484 kc, był art. 7 ust. 4 umowy z dni 23 stycznia 2009 r. Stanowił on, że jeżeli nie dojdzie w terminie do dnia 5 czerwca 2009 r., ale nie wcześniej niż 60 dni po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji E1, do zaoferowania przez Z. M. objęcia akcji serii E2 zgodnie z uchwałą nr 6 (...) M....
VI ACa 310/12 11 września 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Irena Piotrowska

Wyrok z 11 września 2012, sygn. VI ACa 310 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 199.524,66 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza Strony mogą w umowie najmu zawrzeć postanowienie, nie wynikające z umowy najmu, z którego wywodzi sie roszczenie (dla wynajmującego) o zapłatę na wypadek niewydania przedmiotu, po zakończeniu stosunku najmu. Postanowienie to musi wyraźnie i widocznie odrywać się od stosunku prawnego - umowy najmu.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zenia racjonalnego postępowania. Zgłoszony, zarówno jako zarzut w toku procesu, jak i w apelacji, że postanowienie § 11 umowy łączącej strony, zawiera normę o karze umownej, również nie jest trafny. Zgodnie z art. 483 kc „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej (kara umowna)". Przepis ten zawiera ustawową definicję kary umownej. W nauce prawa wskazuje się ,że kara umowna polega na tym, iż st...
I ACa 756/12 6 września 2012 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 6 września 2012, sygn. I ACa 756 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...Sąd rozdzielił koszty opinii biegłego. W apelacji od powyższego wyroku w zakresie jego pkt. I, pkt. III i pkt. V strona pozwana zarzuciła mu mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie: 1. Obrazę prawa materialnego art. 483 k.c. i art. 637 § 2 w zw. z art. 560 § 1 i 3 k.c. poprzez błędną wykładnię jakoby obniżenie ceny z powodu istnienia wad wyłączyło możliwość obniżenia wykonawcy kara umowną za nieusunięcie tych wad w wyznaczonych terminach. 2. Błąd w ustaleniach faktycznych polegający na ustaleniu, że wartość naprawy robót...
I ACa 623/12 5 września 2012 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Roman Stachowiak

Wyrok z 5 września 2012, sygn. I ACa 623 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 5.400 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...i się ona w uwzględnionej karze umownej (750 000 zł), która ma charakter zaliczalny na szkodę. Nieterminowe wykonanie postanowień umowy w swej istocie stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania, o którym mowa w art. 483 i 484 k.c. W rozpatrywanej sprawie powódka wykazała, że poniosła szkodę również w związku z nienależytym wykonaniem zawartej pomiędzy stronami umowy nr(...) z dnia 15 maja 2006 roku. W zakresie powyższej umowy pozwany sam przyznał, że: - nie wykonał podjazdu dla niepełnosprawnych na trybunach, których koszt miał...
I ACa 241/12 23 sierpnia 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Bogdan Świerczakowski

Wyrok z 23 sierpnia 2012, sygn. I ACa 241 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono wniosek
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...iały bez spowodowania, aby R. O. złożyła również powodowi ofertę nabycia jego udziałów w spółce (...), pozwana zaś za to zaniechanie zobowiązała się odpowiadać solidarnie z M. D. (2). Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl § 2 cytowanego przepisu dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umow...
V ACa 234/12 7 sierpnia 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 7 sierpnia 2012, sygn. V ACa 234 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 77.700 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...i dawała prawo wykonawcy domagania się przedłużenia terminu wykonania umowy w drodze pisemnego aneksu do umowy, jeżeli termin ten nie mógł być dotrzymany z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy. Zgodnie z art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej. „Zawirowania personalne” u powódki nie służyły terminowemu przygotowaniu np. harmonogramu prac projektowych i uzyskania akceptacji zamawiając...
I ACa 276/12 25 lipca 2012 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 25 lipca 2012, sygn. I ACa 276 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 101.403,16 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ia wszystkich trzech umów – powiązane było z nieterminowym, przybierającym postać zwłoki, ich wykonaniem przez powodów. Podstawę roszczenia o zapłatę kar umownych stanowi zatem – bez żadnych modyfikacji - art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. Zważywszy na stanowiska procesowe stron, kluczowe znaczenie dla oceny zasadności tego roszczenia, na płaszczyźnie przesłanek odpowiedzialności pozwanego, posiadało rozważenie dwóch kwestii: po pierwsze, ustalenia okresu opóźnienia w wykonaniu przez powodów robót, w ramach której...
III CZP 39/12 18 lipca 2012 Sąd Najwyższy Jacek Gudowski

Uchwała SN z 18 lipca 2012, sygn. III CZP 39 12

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e ma użyte w pytaniu prawnym pojęcie kary umownej przysługującej na wypadek odstąpienia od umowy, gdyż jako termin pozaustawowy, mający swe źródło w postanowieniach umownych, budzi ono wątpliwości. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy 4 (kara umowna). Z powołanego przepisu - zawartego w dziale kodeksu cywilnego regulującym skutki niewykonania zobowiązań (art. 471 - 486) -...
I ACa 663/12 16 lipca 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sławomir Jurkowicz

Wyrok z 16 lipca 2012, sygn. I ACa 663 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 111.666,09 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika określonej w art., 471 k.c., jednak od określonego w tym przepisie odszkodowania kara umowna różni się tym, że przysługuje bez względu na wysokość szkody. Z drugiej strony z art. 484§1 k.c. wynika reguła, że jeżeli szkoda prz...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kazał Sąd I instancji strony w łączącej je umowie postanowiły, że w razie nieterminowego wykonania zobowiązania upadły ma prawo żądać od pozwanego zapłaty kary umownej (pkt 6.10 umowy). Stosownie do treści art. 483 i 484 k.c. kara umowna należy się wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie od tego, w jakiej wysokości doznał szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Należy się ona więc bez względu na wysokość. W konsekwencji wierzyciel, nawet jeżeli p...
I ACa 556/12 20 czerwca 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Elżbieta Lipińska

Wyrok z 20 czerwca 2012, sygn. I ACa 556 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
.... 361 § 1 k.c. odszkodowania za niewykonanie umowy w takiej wysokości. Skoro pozwany ponosi wobec powoda odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie umowy, powód mógł się domagać od pozowanego, w oparciu o art. 483 § 1 k.c. i zapis § 5 pkt 1 (...) kary umownej w wysokości 10 % wartości rzepaku niedostarczonego przez pozwanego w cenie określonej w umowie z 22.04.2010 r. Zdaniem Sądu słusznie powód wyliczył należną mu karę umowną na kwotę 55.750 zł. Umowa przewidywała bowiem, iż pozwany zobowiązany był do dostarczenia 500 t...
V CSK 260/11 24 maja 2012 Sąd Najwyższy Dariusz Dończyk

Wyrok SN z 24 maja 2012, sygn. V CSK 260 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 71.980 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ość łącznego żądania kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania umowy (polegającego na opóźnieniu w wykonaniu umowy) z karą umowną przewidzianą na wypadek odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Abstrahując w tym miejscu uzasadnienia od skutków prawnych, jakie wywołuje odstąpienie od umowy, należy podkreślić, że te...
V CSK 196/11 9 maja 2012 Sąd Najwyższy Lech Walentynowicz

Wyrok SN z 9 maja 2012, sygn. V CSK 196 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 143.000 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ą zasądzonego odszkodowania. Nie ma więc racji skarżący, chociaż z treści zaskarżonego wyroku można odnieść i takie wrażenie, że dokonana przez Sąd drugiej instancji wykładnia tego przepisu w powiązaniu z art. 483 § 1 k.c. świadczy o przyjęciu stanowiska, iż kara umowna nie stanowi odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W orzecznictwie ani w doktrynie nie jest współcześnie w ogóle reprezentowany pogląd, który odrywałby istotę kary umownej od odpowiedzialności ex contractu. Zawsze wskazuje się...
I CSK 520/11 18 kwietnia 2012 Sąd Najwyższy Katarzyna Tyczka-Rote

Postanowienie SN z 18 kwietnia 2012, sygn. I CSK 520 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik odrzucono środek zaskarżenia
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...w sytuacji, kiedy w ogóle nie doszło do przekazania placu budowy, w takiej sytuacji mógł on dochodzić jedynie kary za odstąpienie od umowy z winy pozwanego. W skardze kasacyjnej powód podniósł zarzut naruszenia art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 233 § 1 k.c. poprzez nieprawidłowe przyjęcie, że zastrzeżona kara umowna może być stosowana w przypadku przekazania terenu z opóźnieniem, natomiast jej stosowanie jest wyłączone w sytuacji nie przekazania terenu. W uzasadnieniu skarżący powtórzył treść uzasadnienia apelacji, nie nawiązują...
I ACa 155/12 29 marca 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ewa Głowacka

Wyrok z 29 marca 2012, sygn. I ACa 155 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 900 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...odbioru końcowego, b) art. 328 § 2 kpc w zw. z art. 233 § 1 kpc przez nazbyt ogólnikową i wybiórczą ocenę zeznań świadków oraz słuchanej za powoda K. K., 3. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to: a) art. 483 § 1 kc w zw. z art. 473 § 1 kc przez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że w umowie strony nie mogły zastrzec kary umownej za niewykonanie zobowiązania z przyczyn, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, b) art. 65 § 2 kc przez błędną wykładnię § 9 ust. 1 oraz innych postanowień umowy i pominięcie,...
I ACa 182/12 20 marca 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Franciszek Marcinowski

Wyrok SA we Wrocławiu z 20 marca 2012 r. w sprawie o zobowiązanie.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
odszkodowanie

Teza Kto odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...żądania jednocześnie kary umownej, jak i odszkodowania, - art. 493 § 1 k.c. ewentualnie art. 495 § 1 k.c. - poprzez ich pominięcie przy ocenie podstawy prawnej zasądzonego roszczenia, - art. 395 § 1 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. - poprzez uznanie, że klauzula określająca prawo żądania kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia) zawarta w kontrakcie zawartym przez strony, jest prawnie skuteczna mimo braku określenia terminu w którym z prawa odstąpienia można skorzystać, tj. z pominięciem istotnego elementu...
I ACa 63/12 22 lutego 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Aleksandra Marszałek

Wyrok SA we Wrocławiu z 22 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 204.291,60 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Kara umowna nie może być miarkowana w przypadku, gdy ewentualna szkoda była niższa niż przewidziana umową kara.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...była także wartość towaru podana przez stronę powodową w pozwie. Sąd ten wskazał, że strony niewątpliwie łączyła umowa sprzedaży i podstawowym obowiązkiem kupującego był odbiór towaru. Strony zgodnie z art. 483 kc zastrzegły w umowie iż niewykonanie przez stronę pozwaną umowy lub nieodebranie towaru w wyznaczonym już terminie skutkować będzie obciążeniem jej karą umowną w wysokości 3% wartości umowy. Podkreślił też Sąd, że wierzyciel, dla którego zastrzeżona została kara umowna nie ma obowiązku wykazywać faktu pon...
I ACa 1392/11 2 lutego 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Adam Jewgraf

Wyrok SA we Wrocławiu z 2 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 145 000 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Uprawnienie do żądania zmniejszenia kary umownej jest środkiem obrony pozwanego prowadzącym do częściowego oddalenia powództwa, a zatem może być realizowane jedynie w formie zarzutu merytorycznego.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e zastosowanie, polegające na dokonaniu miarkowania kary umownej, która nie była rażąco wygórowana, a nadto w sytuacji, gdy pozwani, w toku postępowania, nie żądali jej miarkowania; - art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c., przez jego błędną wykładnię polegającą na dokonaniu miarkowania kary umownej w oderwaniu od elementarnych funkcji tejże kary (stymulacyjnej, kompensacyjnej i represyjnej), co skutkowało trzydziestokrotnym jej zmniejszeniem w porównaniu do kary przewidzianej w umowie oraz przyjęciu, że niewykonywanie przez p...
I ACa 1334/11 26 stycznia 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Aleksandra Marszałek

Wyrok SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 5.400 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza W umowach należy badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ustawową, nie może być interpretowane w sposób rozszerzający, co słusznie zauważył Sąd I instancji. Skoro strony określiły w sposób taki, a nie inny podstawy do naliczania kary umownej w § 9 ust. 1 umowy ( art. 483 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c.), to winny tego przestrzegać. Należy wreszcie zwrócić uwagę na okoliczność wskazaną przez Sąd Okręgowy, a mianowicie na kwestię dopisku znajdującego się na umowie stron, a dokonanego przez powoda, w świetle którego niedochowanie terminu płatności przez pozwanego za którąkolwiek dost...