Baza orzeczeń sądowych

...ch roszczeń stron; art. 36 i 37 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1999 r., nr 118, poz. 512, ze zm.) przez przyjęcie dopuszczalności potrącenia; art. 647 k.c. oraz art. 484 § 2 k.c. w zw. z § 10 ust. 5 oraz § 12 ust. 3 umowy przez 7 przyjęcie dopuszczalności odstąpienia od części umowy i naliczenia kar umownych; art. 481 k.c. w zw. z § 11 ust. 2a w zw. z § 12 ust. 2 zd. drugie umowy oraz art. 65 k.c. przez naliczenie odsetek od wartości faktur, zamiast od całego wynagr...

...olegle prowadziły dwa postępowania sądowe, których przedmiot stanowiły ich wzajemne roszczenia wynikające z realizacji tej samej umowy z dnia 10 maja 2003r. mającej charakter umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. W oparciu o tę umowę pozwany zobowiązał się do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz do wykonawstwa robót instalacyjnych na rzecz powoda. Na tle realizacji umowy każda ze stron wystąpiła z własnymi roszczeniami: powód o zapłatę kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad robót instalacyjnych (...), a pozwany...

...otwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez pozwanego. Kosztorys ofertowy stanowił integralną część umowy. Sąd l instancji stwierdził, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 i następne k.c., która została stwierdzona pismem, a dochodzona przez powoda należność za wykonane prace jest w świetle jej postanowień uzasadniona, co do wysokości zasądzonej na jego rzecz kwoty. Zarzut potrącenia podniesiony przez pozwanego nie został uwzględniony, gdyż zdaniem Sądu pozwany nie wykazał, aby przy...

...od węzły cieplne w dniu 6 stycznia 2003 r. i 3 marca 2003, a następnie przekazywała sukcesywnie place budowy pod inne zadania inwestycyjne. Sąd Okręgowy stwierdził, że strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.), w której Gmina P. (inwestor) zobowiązała się m.in. do przekazania powodowi (wykonawcy) terenu budowy. Na terenie tym miała być realizowana inwestycja bez jakiegokolwiek ograniczenia czasowego wynikającego z terminu wydania poszczególnych pozwoleń budowlanych. W § 1 umowy przewidziano ten sam termin odnoszący si...

...przepis ten dotyczy czynności prawnych dokonanych przez dłużnika i nabywcę wierzytelności, - art. 512 zdanie drugie k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie do wierzytelności przyszłych, - art. 455 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 654 k.c. oraz w zw. z art. 509 § 2 k.c. przez przyjęcie, że termin wymagalności oraz termin płatności roszczeń powódki upływał 6 grudnia 2004 r., - art. 509 § 2 w zw. z art. 481 § 1 k.c. oraz art. 359 § 1 k.c. przez przyjęcie, że powódka mogła skutecznie zaliczyć otrzymaną kwotę 131.381,96 zł na o...

...ane. Gdyby faktura końcowa pełniła funkcję faktury za całość robót, tj. stanowiącej rozliczenie całego obiektu, to nie można by odeprzeć zarzutu, iż strony zmodyfikowały w ten sposób regułę wyrażoną w art. 647 k.c., wiążącą 7 obowiązek (i wymagalność) zapłaty z odbiorem obiektu, będącym obowiązkiem inwestora wobec oddania obiektu przez wykonawcę. Powstaje zatem pytanie, czy dopuszczalna jest modyfikacja art. 647 k.c. podnosząca wymaganie wobec wykonawcy, a jeśli tak do jakiego poziomu. Na tak postawione pytanie odpowiedź...

...dotychczasowe do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, zaś art. 10 wyjaśnia, że art. 6471 k.c. wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia tej 6 ustawy. Z porównania treści art. 647 k.c. i art. 6471 k.c., które używają określenia „umowa o roboty budowlane” zarówno dla umowy inwestora z wykonawcą, jak i dla umowy wykonawcy z podwykonawcami, wysnuć należy wniosek, że pod pojęciem umowy o roboty budowlane, użytym w art. 8 ust. 1 ustawy z 14 lutego 2003 r. rozumieć należy obydwa te stosunki umow...

...1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 38 statutu gminy przez błędną wykładnię i przyjęcie, że wójt pozwanej Gminy nie był uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy z dnia 3 grudnia 1990 r.; b) art. 65 § 2 i art. 647 k.c. przez błędną wykładnię i przyjęcie, że strony nie zawarły chociażby w sposób dorozumiany umowy o roboty budowlane z dnia 3 grudnia 1990 r.; c) art. 36 ust. 1 ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym oraz pracownikach samorządowych oraz umowy o roboty budowlane przez nie...

...inwestora na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Odpowiedzialność taka nie był przewidywana w chwili zawierania umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Przepis art. 6471 § 1 k.c. wyraźnie odsyła do umowy określonej w art. 647 k.c., a więc do umowy zawartej pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą. Nie można zatem uznać, że cezura czasowa określona w art. 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy - kodeks cywilny (Dz.U. nr 144, poz. 542) odnosi się do umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Zajmując prezentowane stano...

...z powoda, konieczności posiadania wiadomości specjalistycznych dla wykonania powierzonych powodowi prac, 3 realizacji robót pod nadzorem kierownika budowy. Podstawą zasądzenia na rzecz powoda dochodzonej kwoty był art. 647 k.c., w warunkach gdy pozwany odebrał roboty i nie wykazał, żeby zgłaszał powodowi wymagające usunięcia wady posadzki. Wyrokiem z 12 października 2006 r., wydanym w uwzględnieniu apelacji pozwanego, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że powództwo oddalił i zasadził od powoda na rzecz pozw...

...ch publicznych. W skardze kasacyjnej pozwana - w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej - zarzuciła naruszenie: a) art. 3 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych w zw. z art. 647 k.c. i 535 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie na skutek uznania, że określone w umowie zobowiązania pozwanej Gminy do nieodpłatnego przekazania gruntów i sieci przesyłowej oraz do zapłaty kary umownej przesądzają o tym, iż sporna umowa podlega reżimowi ustawy o zamówieniach publicznych, podczas gdy opisane w...

...wynagrodzenia przez stronę pozwaną oraz zasadności potrącenia kary umownej w wysokości 45.235,33 zł zasądził różnicę w kwocie 82.369,07 zł wraz z odsetkami. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano art. 647 i 481 k.c. Apelacje wniosły obie strony. Apelację strony powodowej Sąd Apelacyjny uznał za uzasadnioną jedynie w zakresie zasądzonych kosztów postępowania i w tym zakresie zmienił zaskarżony wyrok. W pozostałej części apelację oddalił szczegółowo odnosząc się do zawartych w niej zarzutów. W odniesieniu do apel...

...8 wynagrodzenia przez pozwaną .Nadto przytoczyła podstawę naruszenia przepisów prawa materialnego podnosząc zarzuty naruszenia art. 471 w zw. z art. 566 § 1 k.c. w zw. z art. 658 i 656 § 1 k.c., art. 471 w zw. z art. 647 k.c., oraz art. 654 w zw. z art. 647 k.c. Wnosiła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub zmianę wyroku i oddalenie apelacji powoda w całości lub zmianę wyroku i odrzucenie apelacji powoda oraz zasądzenie kosztów postępowania za wszystkie instancje. Sąd Najwyższy zw...

...publiczny. W wyniku realizacji kontraktu doszło, z naruszeniem art. 12a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, do zmiany strony umowy. Nadto doszło do naruszenia art. 2 pkt 9 wymienionej ustawy, art. 647 k.c. i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych co do ustalenia ceny zamówienia, a ponadto, z naruszeniem art. 358 § 1 k.c., cenę określono w euro oraz przewidziano klauzule waloryzacyjne, co skutkuje nieważnością umowy. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 21 czerwca 2005 r. uwzględnił powódz...

...encji zatem trzeba dojść do wniosku, że umowa o roboty budowlane, zawarta przez jednostkę sektora publicznego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pozostaje umową, o której mowa w art. 647 i nast. k.c. Zmianie ulega natomiast rygor, pod jakim zastrzeżona jest forma tej umowy, gdyż zamiast wymaganej w art. 648 § 1 k.c. w zw. z art. 74 § 1 k.c. formy pisemnej ad probationem, znajduje zastosowanie forma pisemna ad solemnitatem z art. 74 u.z.p. (ob. art. 139 ust. 2 pr.z.p.). Przedmiotem sporu w przedmiotowym postę...

...art. 638 k.c.). Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła skargą kasacyjną strona pozwana zarzucając naruszenie prawa materialnego: art. 638 k.c. i art. 637 § 2 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. i art. 471 k.c. oraz art. 647 k.c., art. 566 § 1 k.c., art. 471 k.c., art. 656 § 1 k.c. w związku z art. 638 k.c. oraz art. 557 § 2 k.c., art. 647 k.c., art. 557 § 2 k.c., art. 5 k.c. W skardze kasacyjnej zarzucono także naruszenie przez Sąd Apelacyjny przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy: art. 233 § 1 k.p.c., art. 316 § 1...

...awet przy założeniu, iż wnosząca skargę kasacyjną Spółka pełniła funkcję inwestora (tak przyjęły sądy obu instancji), to brak byłoby podstaw do obciążenia tego podmiotu odpowiedzialnością na podstawie art. 647 § 5 k.c. skoro – w świetle dotychczasowych ustaleń nie zostały spełnione przesłanki warunkujące jego zastosowanie. Te okoliczności są wystarczające do uwzględnienia skargi kasacyjnej. Nie ma więc uzasadnionej potrzeby rozstrzygania dalszych zagadnień prawnych podniesionych w skardze kasacyjnej, gdyż nie rzutują o...

...2003 r. o zmianie ustawy (...) używa sformułowania „do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy (...)”, natomiast art. 6471 k.c. stanowi o umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c., czyli umowie zawartej między inwestorem a wykonawcą, zaś art. 6471 § 2 k.c. stanowi o umowie o roboty budowlane zawartej między wykonawcą a podwykonawcą. Oznacza to, że ustawodawca zakwalifikował jako umowę o roboty budowlane także umowę zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a treść art. 6471 § 2 k.c....

...zaakceptowała. Nie przedstawiła też w toku procesu dowodów, ani zarzutów, które podważałyby zasadność dochodzonej przez powoda w oparciu o tę fakturę należności. Z tych przyczyn Sąd Okręgowy na podstawie art. 647 k.c. uwzględnił powództwo. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 maja 2005r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację strony pozwanej opartą na zarzucie naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Rozważając podniesiony przez pozwanego w toku procesu przed Sądem pierwszej instancji zarzut prekluzji dowodowej, Sąd Apelacyjny stwierdził, że nie...

...ód domagał się zasądzenia odsetek od odsetek od kwoty głównej za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; W ramach pierwszej podstawy skarżąca wskazała naruszenie:  art. 60 i 65 § 2 k.c. w związku z art. 647 k.c. przez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż między stronami doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane w sposób dorozumiany, w zakresie przekraczającym zakres robót faktycznie wykonanych oraz wywodzenie jej istotnych postanowień z umowy dotkniętej nieważnością, 3  naruszenie art. 60 k.c. w...

...m problemu były głosy w toku debaty sejmowej minimalizujące ryzyko inwestora sugestiami o możliwości majątkowego ubezpieczenia się inwestora. W rzeczywistości jego cel gospodarczy zamyka się w odbiorze obiektu (art. 647 k.c.), a nie w grze wokół zmniejszenia swej odpowiedzialności wobec osób trzecich, z którymi nie łączyła go umowa. Ubezpieczenia podnoszą koszty inwestycji, co w końcowym efekcie odbija się na ogół na konsumentach. Nie można również poprzestać na konstatacji, że inwestor może wyrazić sprzeciw wobec żądania z...

...c., co czyni niemożliwym odstąpienie od tej umowy na podstawie art. 491 § 2 k.c. Zagadnienie prawnej kwalifikacji omawianego świadczenia nie powstaje, oczywiście, wówczas, gdy same strony umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.) wprost lub pośrednio przewidują jego podzielność. Ta ostatnia sytuacja zachodzi wówczas, gdy strony umieszczają w umowie o roboty budowlane postanowienia przewidujące możliwość „częściowego” odstąpienia od umowy, tj. w odniesieniu do jej części jeszcze niewykonanej. Klauzule takie uznane zostały w orzecz...

...wa. W apelacji powód J. K. wniósł o uchylenie wyroku i zasądzenie kwoty żądanej w pozwie wraz z należnymi odsetkami bądź o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania zarzucając naruszenie prawa materialnego - art. 647 k.c., 656 w zw. z art. 642 § 1k.c., 120 w zw. z art. 117 oraz 6 k.c., 481 k.c.; naruszenie przepisów procesowych co do oceny zgromadzonego materiału dowodowego oraz art. 328 § 2 k.p.c. Sąd Apelacyjny zważył co następuje: Apelacja jest nieuzasadniona. Podzielić należy stanowisko Sądu I instancji odnośnie przedawnienia...

...ryczałtowego ustalonego w ofercie. Wskazał na brak okoliczności faktycznych, z których wynikałoby, że doszło do zmiany treści umowy w sposób niekorzystny dla zamawiającego. Sąd rozważał także zarzut obrazy art. 647 k.c. w zw. z § 12 ustęp 1, 2 , 3 i 8 oraz § 18 ust 4 umowy z dnia 13 czerwca 2000 r. Stwierdził, że strona pozwana upatrywała ich naruszenia w wadliwym ustaleniu zakresu robót i nieprawidłowym przypisaniu do wszystkich rodzajów prac wynagrodzenia ryczałtowego. Stanowisko to jednak uznał „jako nietrafną polemikę z p...

...en nie wykonał, przyjął równocześnie Sąd Okręgowy, że wynagrodzenie powoda powinno być zmniejszone o wynikającą z umowy wartość tych nie wykonanych prac, tj. kwotę 6.573,19 zł. Od zasądzonej na podstawie art. 647 k.c. należności głównej zasądził Sąd Okręgowy ustawowe odsetki za opóźnienie w jej zapłacie (art. 481 § 1 i 2 k.c.) począwszy od dnia 18 listopada 1999 r., który to termin zapłaty wynikał zarówno z umowy (7 dni od odebrania faktury) jak i z faktury z dnia 10 listopada 1999 r. (gdzie powód wskazał termin zapłat...

...skazał art. 98 k.p.c. Powodowa Gmina zarzuciła w apelacji naruszenie art. 189 k.p.c. poprzez uznanie braku interesu prawnego powoda w stwierdzeniu nieważności umowy (kontraktu) a także naruszenie art. 58 § 1 k.c., 647 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o cenach, a także art. 27a ust. 1 pkt 1,4 i 5 w zw. z art. 71 uozp poprzez niezastosowanie tych przepisów. Zarzuciła też powódka sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału, błąd w ocenie prawnej przyjętej przez Sąd za podstawę wyroku, błędy w ustaleni...

...ji projektu budowlanego między inwestorem a generalnym wykonawcą. Nie ma wobec tego żadnych podstaw, aby kwalifikować ją jako umowę o roboty budowlane, skoro nie ma ona cech umowy spełniającej wymagania zarówno art. 647 k.c. jak art. 7471 k.c. Według art. 647 k.c. wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, przy czym nie musi to oznaczać wykonania zadania osobiście. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) zleca część prac dalszym wykonawcom (podwykonawcom), to taki wykonawca nie jest wolny od obowiązku oddania...