Baza orzeczeń sądowych

...wa. W apelacji powód J. K. wniósł o uchylenie wyroku i zasądzenie kwoty żądanej w pozwie wraz z należnymi odsetkami bądź o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania zarzucając naruszenie prawa materialnego - art. 647 k.c., 656 w zw. z art. 642 § 1k.c., 120 w zw. z art. 117 oraz 6 k.c., 481 k.c.; naruszenie przepisów procesowych co do oceny zgromadzonego materiału dowodowego oraz art. 328 § 2 k.p.c. Sąd Apelacyjny zważył co następuje: Apelacja jest nieuzasadniona. Podzielić należy stanowisko Sądu I instancji odnośnie przedawnienia...

...ryczałtowego ustalonego w ofercie. Wskazał na brak okoliczności faktycznych, z których wynikałoby, że doszło do zmiany treści umowy w sposób niekorzystny dla zamawiającego. Sąd rozważał także zarzut obrazy art. 647 k.c. w zw. z § 12 ustęp 1, 2 , 3 i 8 oraz § 18 ust 4 umowy z dnia 13 czerwca 2000 r. Stwierdził, że strona pozwana upatrywała ich naruszenia w wadliwym ustaleniu zakresu robót i nieprawidłowym przypisaniu do wszystkich rodzajów prac wynagrodzenia ryczałtowego. Stanowisko to jednak uznał „jako nietrafną polemikę z p...

...en nie wykonał, przyjął równocześnie Sąd Okręgowy, że wynagrodzenie powoda powinno być zmniejszone o wynikającą z umowy wartość tych nie wykonanych prac, tj. kwotę 6.573,19 zł. Od zasądzonej na podstawie art. 647 k.c. należności głównej zasądził Sąd Okręgowy ustawowe odsetki za opóźnienie w jej zapłacie (art. 481 § 1 i 2 k.c.) począwszy od dnia 18 listopada 1999 r., który to termin zapłaty wynikał zarówno z umowy (7 dni od odebrania faktury) jak i z faktury z dnia 10 listopada 1999 r. (gdzie powód wskazał termin zapłat...

...skazał art. 98 k.p.c. Powodowa Gmina zarzuciła w apelacji naruszenie art. 189 k.p.c. poprzez uznanie braku interesu prawnego powoda w stwierdzeniu nieważności umowy (kontraktu) a także naruszenie art. 58 § 1 k.c., 647 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o cenach, a także art. 27a ust. 1 pkt 1,4 i 5 w zw. z art. 71 uozp poprzez niezastosowanie tych przepisów. Zarzuciła też powódka sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału, błąd w ocenie prawnej przyjętej przez Sąd za podstawę wyroku, błędy w ustaleni...

...ji projektu budowlanego między inwestorem a generalnym wykonawcą. Nie ma wobec tego żadnych podstaw, aby kwalifikować ją jako umowę o roboty budowlane, skoro nie ma ona cech umowy spełniającej wymagania zarówno art. 647 k.c. jak art. 7471 k.c. Według art. 647 k.c. wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, przy czym nie musi to oznaczać wykonania zadania osobiście. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) zleca część prac dalszym wykonawcom (podwykonawcom), to taki wykonawca nie jest wolny od obowiązku oddania...

...ifikował Sąd Apelacyjny odmiennie niż uczynił to Sąd Okręgowy, bowiem jako umowę o roboty budowlane, jednak odmówił jej przymiotu ważności ze względu na brak zgody inwestora i brak zachowania formy pisemnej (art. 647 § 3 k.c.). Sąd ten uznał, że prace wykonane przez podwykonawcę, choćby nawet ich zakres był niewielki, dokonywane są na podstawie umowy o roboty budowlane. Wszyscy podwykonawcy są uczestnikami procesu inwestycyjnego i nie można przyjąć, że w ramach tego samego procesu niektórzy wykonują umowę o dzieło, a inni umo...

...dniesione zarzuty kasacyjne i ich prawne uzasadnienie wskazują na to, że skarżący eksponuje dwa zagadnienia prawne, tj. zagadnienie podzielności świadczenia obciążającego wykonawcę w umowie o roboty budowlane (art. 647 k.c.) i prawną możliwość częściowego odstąpienia od takiej umowy. W literaturze i judykaturze to pierwsze zagadnienie nie jest jednolicie rozstrzygane. W wyroku z dnia 14 marca 2002 r., IV CKN 82 00 (nie opubl.), na który powoływano się w kasacji, stwierdzono dość kategorycznie, że świadczenie rzeczy oznaczonej co d...

...50 zł., roszenie z tytułu wykonanych i przyjętych przez pozwaną prac dodatkowych, podlegające rozliczeniu odrębną fakturą, jako cząstkowe, jest powódce należne i wymagalne na dzień 19 lipca 2001 r. zgodnie z art. 647 k.c. i art. 481 k.c. Sąd pierwszej instancji uznał za niezasadny również podnoszony przez pozwaną zarzut zapisu na sąd polubowny, jako nieudowodniony, a przy tym spóźniony. Podobnie, 3 wnioski dowodowe pozwanej uznał za spóźnione i z tego względu nie uwzględnił ich, powołując się na przepis art. 479 14 k.p.c. Na...

...wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane do czasu odstąpienia inwestora od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i Sąd Apelacyjny, akceptując wyrok Sądu Okręgowego, przepisów tych nie stosował. Co do art. 647 k.c. to powód w kasacji nie uzasadnił w czym by miało się wyrażać mylne rozumienie treści bądź znaczenia tego przepisu przez Sąd Apelacyjny (błędna wykładnia) a zawarta argumentacja nie wyczerpuje ani przesłanki błędnej wykładni ani niewłaściwego zastosowania (art. 3931 k.p.c. w brzmieniu sprzed zmiany wprowadz...

...a, jednak powód nie otrzymał za nie należnego wynagrodzenia od generalnego wykonawcy, który znalazł się w stanie upadłości. W związku z powyższym żądanie zapłaty zostało skierowane do pozwanej, w oparciu o art. 647 1 § 3 k.c. Pozwana wynagrodzenia powodowi nie wypłaciła, co skutkowało zgłoszeniem roszczenia w postępowaniu przed sądem. Pozwana domagała się oddalenia powództwa wskazując, iż nie zostały spełnione przesłanki określone w powołanym przepisie i uzasadniające jej odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia powod...

...ż za zróżnicowane wynagrodzenie. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Umowa o roboty budowlane jako typowa umowa wyodrębniona została z umowy o dzieło. Essentialia negotii umowy o roboty budowlane określono w art. 647 k.c. Przedmiotem świadczenia wykonawcy w ramach tej umowy może być nie każdy rezu at pracy, lecz tylko obiekt budowlany. Elementem konstytutywnym umowy o roboty budowlane jest szczególna postać współdziałania inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiająca się w dosta...

...nie uprawnionego z działalnością gospodarczą, czy też nie, odpowiednio po 3 lub 10 latach. Na tej podstawie przyjął, że skoro powód sporządził protokoły odbioru robót 30 maja 2000 r., to oparte na przepisie art. 647 k.c. jego roszczenie w momencie wytoczenia powództwa było już przedawnione. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 września 2004 r. Sąd Apelacyjny w częściowym uwzględnieniu apelacji powoda zmienił powyższy wyrok o tyle tylko, że zasądził od pozwanego na rzecz powoda ustawowe odsetki od kwoty dochodzonej należności głów...

...zej instancji postanowień o przeprowadzeniu dowodów, na których Sąd ten oparł swoje rozstrzygnięcie. Natomiast w ramach pierwszej podstawy podniosła zarzut obrazy przepisów: art. 58 § 3 w związku z art. 3531 i art. 647 k.c. przez ich niezastosowanie w sytuacji, w której zawarta przez strony umowa była sprzeczna z ustawą, art. 355 § 2 k.c. przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której powódka będąca profesjonalistą w zakresie robót budowlanych nie uprzedziła skarżącej o braku atestów i aprobat technicznych, oraz art. 494 k.c. prz...

...tość faktycznie wykonanych prac, ujętych w fakturze nr (...) 2001 wynosi 239 815,45 zł. Dokonując oceny prawnej, Sąd Okręgowy stwierdził, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, wobec czego – zgodnie z art. 647 i 654 k.c. – powodowi przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace. Pozwana podniosła zarzut zawyżenia należności wykazanych przez powoda w fakturach: nr (...)2000, nr (...)000 i nr (...)01, a tym samym – dokonania nadpłaty, oraz zarzut wadliwego wykonania części robót i w związanych z tym kosztów usunię...

...ozostałych prac, z uwagi na niesporządzenie protokołów odbioru, do dnia doręczenia faktur za ich wykonanie. Stanowisko takie – zdaniem Sądu Apelacyjnego jest całkowicie nieuzasadnione. Stosownie do postanowień art. 647 k.c. rzeczą powoda jako wykonawcy było wykonanie prac objętych umową, zaś na pozwanym jako inwestorze, ciążył obowiązek odebrania prac i zapłaty wynagrodzenia. Z zapisów zawartych w dzienniku budowy wynika, iż w dniu 11 stycznia 2002 r. powód zgłosił zakończenie prac na obiekcie Centrum Usługowo- Handlowego „B....

...ie określono w dokumentacji i których przy założeniu, należytej staranności nie można było przewidzieć. W kasacji od wyroku Sądu Okręgowego powódka podniosła zarzuty naruszenia art. 233 k.p.c. art. 6 k.c. i art. 647 k.c. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Uznając, że powódce nie należy się wynagrodzenie za roboty dodatkowe Sąd Okręgowy przyjął za ustalone dwie okoliczności faktyczne. Po pierwsze, robót dodatkowych nie wykonywano, po drugie strony nie zawarły umowy o wykonywanie takich robót. Obie okoliczności na których...

...utraty prawa do odebrania świadczenia. Pozwany prawa tego nie utracił, złożenie do depozytu sądowego nie było ważne z uwagi na nieistnienie sporu, kto jest wierzycielem, a wobec tego Sąd Okręgowy na podstawie 5 art. 647 k.c. w zw. z art. 658 k.c. i art. 509 k.c. powództwo uwzględnił, a o kosztach postępowania orzekł z mocy art. 98 k.p.c. Rozpoznając apelację pozwanego BP., Sąd Apelacyjny skorygował wysokość zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego kosztów procesu, w pozostałym zakresie apelację oddalił. Sąd ten w całości podziel...

...ości wyrok Sądu Apelacyjnego jako podstawy kasacyjne przytoczył naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. oraz art. 456, 476, 488, 498, 632 § 1, art. 640 i 642 § 1 k.c. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Po nowelizacji art. 647 k.c., która weszła w życie 1 października 1990 r., podstawą odróżnienia umowy o dzieło od umowy o roboty budowlane jest wyłącznie charakter przedmiotu świadczenia przyjmującego zamówienie (wykonawcy). Jeżeli przedmiotem jego świadczenia jest oddanie obiektu o większych rozmiarach, którego realizacja wymaga projek...

...strzygnięcia zagadnienie prawne, Sąd Apelacyjny uznał, że powstało ono na tle nienależytego wykonania umowy o dzieło (art. 627 k.c.). Można mieć wątpliwości, czy stron nie łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.), skoro jej przedmiotem było wybudowanie domu mieszkalnego, wątpliwości te nie zostały jednak objęte zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Apelacyjny i uchylają się spod rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Należy jedynie zauważyć, że zagadnienie uprawnień z tytułu rękojmi za wady przy umowie o roboty...

...y, że do wspomnianych roszczeń ma zastosowanie przepis ogólny, tj. art. 118 k.c. Jako przyczynę powyższych rozbieżności wskazano odmienne postrzeganie kwestii wzajemnych relacji między umową o roboty budowlane (art. 647 k.c.) a umową o dzieło (art. 627 k.c.), prowadzące w szczególności do odmiennej wykładni przepisu art. 656 § 1 k.c., skutkującej rozbieżnym rozumieniem zakresu jego stosowania. W odniesieniu do przedstawionego zagadnienia prawnego pełnomocnik strony pozwanej wniósł o udzielenie odpowiedzi, że wynikające z umowy o ro...

...rzekazanie budynków 2A i 2B nie nastąpiłoby w tych terminach, w których rzeczywiście odbyło się. Sąd Apelacyjny za chybione uznał także stanowisko Przedsiębiorstwa w kwestii wysokości kar umownych. Zgodnie z art. 647 k.c., obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowiązek inwestora odebrania obiektu. W akcie odbioru inwestor stwierdza, czy oddany obiekt odpowiada wymaganiom umowy. Samo zatem zgłoszenie przez wykonawcę gotowości oddania obiektu nie może przesądzać o wykonaniu przez niego zobowiązania. O tym przesądza dopiero...

...na podstawie tego przepisu, naruszenie art. 651 k.c. przez przyjęcie, że powód odpowiada za braki w dokumentacji w sytuacji, gdy pozwany jako wyspecjalizowana firma nie zawiadomił powoda o takich brakach, naruszenie art. 647 k.c. przez nieuwzględnienie, że umowa o roboty budowlane jest umową rezu atu i pozwany powinien był wykonać remont i konserwację obiektu zgodnie z umową, naruszenie art. 655 k.c. przez przyjęcie, że wady wynikłe w robotach wykonanych przez pozwanego wystąpiły na skutek zastosowania się pozwanego do wskazówek powoda...

...m, negującym twierdzenia powodowej spółki. Nie zachodzi także wadliwe określenie skutków prawnych wynikających z dokonanych ustaleń. Sądy obu instancji przyjęły, że strony wiązała umowa o roboty budowlane (art. 647 i nast. k.c.). Związki między umową o dzieło a umową o roboty budowlane znalazły odzwierciedlenie także w orzecznictwie. W uzasadnieniu wyroku składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500 90 (OSNC 1992, nr 7-8, poz. 137) wskazano, że umowa o roboty budowlane wywodzi się historycznie...