Baza orzeczeń sądowych

...y O. i pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. za wynagrodzenie należne powodowi; d) przyjęcie, że zasady ustanawiania podwykonawców regulują tylko i wyłącznie przepisy art. 647 1 k.c. 2) naruszenie przepisu art. 647 k.c. poprzez błędną jego wykładnię polegającą na uznaniu, że powód wykonał roboty zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej; 3) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez pominięcie w podstawie faktycznej uzasadnienia zaskarżonego wyroku dowodów z umowy z dnia 12 lutego 2010 r. zawartej pomiędzy pozwaną Gminą...

.... z art. 479 14 § 4 k.p.c., art. 231 k.p.c., art. 278 w zw. z art. 227 oraz w zw. z art. 316 k.p.c., art. 278 w zw. z art. 233 k.p.c., art. 91 k.p.c., art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c., art. 498 k.p.c., art. 65 k.c., art. 647 k.c. i art. 647 w zw. z art. 654 k.c. oraz art. 654 k.c. W konkluzji strona powodowa domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sadowi I instancji do ponownego rozpoznania ewentualnie jego zmiany i uwzględnienia żądania pozwu oraz zasądzenia kosztów procesu. Strona pozwana wnosiła o oddalenie apelacj...

...Toruniu z dnia 31.10.2011 r. sygn. VI GNc (...) Ponadto domagała się zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Dochodzone roszczenie powódka wywodziła z treści art. 647 ( 1) § 5 kc. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenia kosztów procesu. Podnosił, że nie wyraził zgody na podwykonawstwo powódki, gdyż nie zostały spełnione przesłanki z art. 647 1 d. 2 kc. § 2. Brak tez podstaw do przyjęcia, że zgodę tę wyraził w sposób czynny konkludentny. Dodał, że dla skuteczno...

...do dokonania cesji jej wierzytelności wobec inwestora (Miasta K.). Inwestor nie wyraził zgody na cesję z uwagi na zakaz umowny. Zaproponowano zgłoszenie powódki jako podwykonawcy w zamiarze objęcia jej ochroną z art. 647 1 kc i 13.04.2012 r. pozwana zwróciła się do Miasta K. o zgodę na wykonanie części robót przez podwykonawcę, uzyskując zgodę. Wobec braku zapłaty drugiej transzy zaliczki powódka 18.04.2012 r. wstrzymała prace, pozwana tłumaczyła opóźnienie brakiem środków i wezwała powódkę do złożenia oświadczenia warunk...

...dochodzi zatem roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia, a z niewykonania łączącej strony umowy. W związku z tym Sąd uznał, że podstawę prawną dochodzonego roszczenia stanowią: w zakresie zapłaty wynagrodzenia art. 647 k.c., a w zakresie kary umownej art. 483 k.c. , albowiem podstawę prawną żądań pozwu stanowią postanowienia umowy z 3 marca 2009 r. Stwierdził Sąd, że ciężar wykazania okoliczności objętych dyspozycjami powyższych postanowień umownych spoczywa zgodnie z art. 6 k.c. na powodzie. Sąd uznał, że zarzut bezskuteczno...

...wyniku wypadku przy pracy. W dniu zdarzenia powód wykonywał obowiązki pracownicze na budowie (...) w D.. Powód zarzucił ponadto, że umowa o roboty budowlane nie mogła mieć miejsca z uwagi na brak formy pisemnej (art. 647 § 4 k.c. w zw. z § 2 i 3 ). Pozwany – M. M., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Budowlano- (...) z siedzibą w K. w odpowiedzi na pozew k.70 wniósł o oddalenie powództwa w całości, a także o zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego. W uzasadnieni...

...ącej na gotowość powódki do przystąpienia do realizacji prac. Zarzut ten, zdaniem Sądu Apelacyjnego, jest o tyle niezasadny, iż zawartą przez strony umowę należy uznać za umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Przekazanie frontu robót jest jednym z podstawowych obowiązków inwestora. W sytuacji, gdy strony w umowie określiły, iż przekazanie frontu robót ma nastąpić nie w konkretnym dniu, lecz do dnia 26 listopada 2008 r., uznać należy, iż to pozwana w przypadku gotowości do przekazania frontu robót winna wezwać pow...

...stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powód domaga się zapłaty za roboty ziemne z transportem na wysypisko oznaczone w pozycji 2.2 w oparciu o przepis art. 628 § 1 zd. 1 w zw. z art. 647 k.c. gdyż całkowite wynagrodzenie nie zostało ostatecznie ustalone przed realizacją umowy, ale jedynie wskazano podstawy do jego ustalenia w postaci cen jednostkowych prac wskazanych w przedmiarze. W przedmiarze zaś wskazano zaniżoną ilość robót. Wg przedmiaru ilość tych robót określona została na 11.297,9 m 3 , a...

...ich wykonanie, natomiast uzależnienie przez pozwaną odbioru robót od ich bezusterkowego wykonania nie znajduje uzasadnienia. Ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek zamawiającego odbioru robót (art. 647 k.c.), a istnienie wad może powodować uruchomienia roszczeń z rękojmi czy gwarancji, nie może być natomiast utożsamiane z niewykonaniem umowy o dzieło, skutkującego uprawnieniem do naliczania kary umownej za nieterminowe wykonanie zamówienia. Sąd Okręgowy w P. orzekając na skutek apelacji pozwanej wyrokiem z 25 kwiet...

...adniony Sąd uznał także zarzut potrącenia o kwotę 922,50 zł tytułem ryczałtowej opłaty za korzystanie z zaplecza budowy, wywóz śmieci i korzystanie z mediów. Reasumując, Sąd w punkcie I wyroku na podstawie art. 647 k.c. i art. 481 § 1 i 2 k.c. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 166.233,64 zł, na którą to kwotę składa się niezapłacona część wynagrodzenia w kwocie 155.788,08 zł oraz skapitalizowane odsetki od dnia wymagalności wskazanego w pozwie do dnia kapitalizacji odsetek w kwocie 10.445,56 zł (art. 481 §...

...adze powyższe ustalenia wskazał Sąd Okręgowy, że nie pozostawia żadnych wątpliwości, że umowa zawarta pomiędzy pozwanymi w dniu 27 sierpnia 2010 r. nr (...) miała charakter umowy o roboty budowlane opisanej w art. 647 k.c. i w konsekwencji jedenaście opisanych wyżej umów z dnia 15 września 2010 r. zawartych pomiędzy powódką a (...) S.A. miało charakter podwykonawczych umów o takie roboty. W ocenie Sądu Okręgowego na gruncie tej sprawy należało przyjąć, że inwestor – pozwane Miasto B. wyraziło zgodę na zawarcie przez pozwan...

...którym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego pozwanego doliczając jeden dzień na dokonanie operacji między bankowych. Zaś biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 647 kc zasądził od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S.A. w P. na rzecz powodów „Y.' 1 S.A. w P. i Przedsiębiorstwa (...) S.A. w P. solidarnie kwotę 110.146,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 grudnia 2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 9.125,00 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł tytułem koszt...

...224.273,03 zł za roboty budowlane zgodnie z umową z 8.07.2005 r. – rozliczenie końcowe. Pismem z 1.02.2006 r., podpisanym przez główną księgową, powód zwrócił się do Burmistrza C. – z powołaniem się na art. 647 § 5 k.c. – o dokonanie zapłaty za rzeczywiście wykonane roboty, potwierdzone protokołem końcowego odbioru z 26.01.2006 r. Odbiór ten odbył się w obecności przedstawiciela P.W. (...), który po raz trzeci odmówił jego zakończenia bez uprzedniego przystąpienia do rzeczywistego odbioru (obejrzenia robót wykonanych),...

...bec demontażu elementów, że roboty te wykonane zostały z wadami. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Sąd Okręgowy prawidłowo przyjął, że ostatecznie strony zawarły umowę o roboty budowlane, stosownie do art. 647 kc, nie potwierdzoną na piśmie. Wprawdzie samo wykonanie elementów ślusarki należy ocenić na podstawie umowy o dzieło, (art. 627 kc ), ale przedmiotem sporu była jakość robót montażowych w budynku (...) w Ł.. Forma pisemna umowy o roboty budowlane – co wynika z brzmienia art. 648 § 1 kc – zastrzeżona jest jedyn...

...sadne do kwoty 223.862,12zł. Pozwany otrzymał umowę zawartą przez powoda z I. G., nie zgłosił sprzeciwu ani zastrzeżeń, ponosi zatem solidarną odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia powodowi stosownie do art. 647 1 § 5 kc. Nie ma wątpliwości, że powód wykonał tynki, ich jakość była dobra, o czym świadczą protokoły odbioru. Co do ilości wykonanych tynków Sąd Okręgowy oparł się na opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa ogólnego inż. B. S., który ostatecznie ilość tynków wykonanych przez powoda określił na...

...Sąd pierwszej instancji uznał, że roszczenie powódki zasługuje na uwzględnienie i zasądził na jej rzecz całą kwotę dochodzoną pozwem. Sąd Okręgowy przyjął, że strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Pozwana, zawierając umowę, zobowiązała się wykonać prace objęte tą umową, a powódka – jeszcze na etapie procedury przetargowej – informowała zainteresowanych, że koszty wycinki drzew będą obciążały wykonawcę. Sąd zwrócił uwagę, iż pozwana sama interesowała się, czy Gmina uzyskała zezwolenie na...

...wali mieszkanie do zasiedlenia. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Natomiast jak stanowi art. 647 k.c. rzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...budowlane w tym wsyp piwniczny. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Natomiast jak stanowi art. 647 k.c. rzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...odjazdy dla niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Natomiast jak stanowi art. 647 k.c. rzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...powództwo w pozostałej części. Poczyniwszy ustalenia faktyczne Sąd I instancji m.in. stwierdził co następuje: Umowa o roboty budowlane jest umową rezu atu i wykonawca powinien ją wykonać zgodnie z projektem. Art. 647 k.c. zobowiązuje wykonawcę do oddania przewidzianego w umowie przedmiotu robót, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W ocenie Sądu Okręgowego przyczyną szkód stwierdzonych w przedmiocie umowy były błędy projektowe. Za wystąpienie wad w związku z tym wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Nie...

...ęte były wykonane przez powoda roboty, a koszt usunięcia wad wyniesie 36 793 zł brutto. W oparciu o te ustalenia Sąd Okręgowy rozważył, że zawarta przez strony umowa była umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Strony zgodnie rozwiązały umowę jeszcze przed ukończeniem dzieła. Wartość wykonanych robót wyniosła 299 664, 26 zł brutto a pozwany zapłacił dotychczas powodowi 206 244, 67 zł brutto. W ocenie Sądu Okręgowego do zapłaty pozostała kwota 156 439, 57 zł brutto, którą należało pomniejszyć o koszty usunięc...

...ązany z (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa jako generalny wykonawca, za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez stronę powodową podwykonawcę, a to na podstawie art. 647 1 § 5 kc. Inwestor został poinformowany przez generalnego wykonawcę w dniu 14.11.2011 r. o podwykonawcach oraz zakresie ich prac. Powód figuruje na liście podwykonawców przekazanej pozwanemu, dlatego też odmowa zapłaty wynagrodzenia jest bezzasadna. Sąd nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym orzekł zgodnie z ż...

...dni i błędne określenie charakteru prawnego umowy z dnia 20 listopada 2007 r. zawartej pomiędzy stronami jako umowy o roboty budowlane, gdy w istocie umowa ta była umową o dzieło a tym samym błędną wykładnię art. 647 k.c. wyrażającą się z uznaniu, iż umowa wykonania określonej pracy w systemie projektu i buduj jest umową o roboty budowlane; 2.obrazę art. 65 § 1 k.c. poprzez pominięcie w dokonywanej wykładni oświadczenia woli złożonego w umowie z dnia 20 listopada 2007 r. - celu umowy, załączników do umowy, ustalonych zwyczaj...

...wykonaniu, podczas gdy w umowie strony przewidziały kary za każdy dzień zwłoki, a w takiej sytuacji nieterminowe wykonanie zobowiązania stanowi jedną z postaci nienależytego wykonania zobowiązania, 6. naruszenie art. 647 k.c. poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie i błędne określenie charakteru prawnego czynności „odbioru" w procesie realizacji umowy o roboty budowlane w zw. z art. 353 1 k.c. poprzez uznanie, że zapisy umowne narzucające przedodbiorową weryfikację obiektu i uzależniającą odbiór obiektu od...

...tawy, która nie rzutuje jednak na kwalifikację materialno-prawną umów z punktu widzenia prawa cywilnego. Umowa o roboty budowlane zawarta przez jednostkę sektora publicznego pozostaje zatem umową, o której mowa w art. 647 i nast. k.c. Zmianie podlega natomiast rygor pod jakim zastrzeżona jest forma tej umowy, gdyż zamiast wymaganej w art. 648 § 1 k.c. w zw. z art. 74 § 1 k.c. formy pisemnej ad probationem, znajduje zastosowanie forma pisemna pod rygorem nieważności (art. 139 ust. 2 p.z.p.) Ustawa o zamówieniach publicznych nie reguluje cywi...

...rana przez (...) sp. z o.o., ale z kwoty powódce należnej tj. 230.050 zł., (...) sp. z o.o. do dnia wniesienia pozwu wypłaciła łącznie tylko kwotę 60.000 zł. Wobec powyższego powódka opierając się o przepis art. 647 1 § 5 k.p.c. domaga się o zapłaty do pozwanej. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie stosownych kosztów procesu. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od pozwanej na rzecz powódki dochodzoną pozwem kwotę w całości wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 lipca...

...óre nie mogą stanowić miarodajnego dowodu odnośnie kosztów usunięcia tych usterek w sytuacji kiedy odnośnie pozostałych usterek faktury Vat były wystawiane. Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 647 kc zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11 320,75-, zł tytułem części zatrzymanego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Z uwagi na to, że pozwany opóźniał się ze spłatą należności, Sąd orzekł o odsetkach o oparciu o art. 481 § 1 kc, od dnia następnego po terminach spełnienia świadczenia okreś...

...pozwaną karą umowną za zwłokę w wykonaniu umowy nie było zasadne. Potrącenie dokonane przez pozwaną nie wywołało skutku w postaci umorzenia wierzytelności dochodzonej przez powoda. W świetle umowy stron oraz art. 647 k.c. powodowi przysługuje zatem wierzytelność w kwocie dochodzonej pozwem stanowiąca nieuiszczoną przez pozwaną część należności objętej fakturą VAT (...) wystawioną przez powoda w dniu 14.07.2011r. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem wraz z należnymi z mocy art. 481 k.c....