Baza orzeczeń sądowych

...do ponownego rozpoznania, ewentualnie o jego uchylenie oraz uchylenie poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w K. i odrzucenie pozwu. W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej pozwana zarzuciła błędną wykładnię art. 647 k.c., art. 494 k.c. i art. 484 § 1 k.c. oraz niewłaściwe zastosowanie art. 65 § 1 i 2 k.c. w związku z błędną wykładnią § 1 ust. 3, § 11 ust. 2 i § 13 ust. 13 lit. a umowy. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzuciła naruszenie przepisów postępowania: - nieważność postępowania wynikającą z rozpoznania i r...

...ł, że dochodzone roszczenie obejmuje wynagrodzenie z umowy o wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych z dnia 30 czerwca 2009 r., którą zakwalifikować należało jako umowę o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Za niezasadne uznał zarzuty strony pozwanej, która zakwestionowała żądanie zapłaty wynagrodzenia umownego, podnosząc, iż strona powodowa nie wykonała umowy w zakresie dotyczącym przekazania dokumentacji powykonawczej obejmującej projekty dodatkowych zamontowanych urządzeń, a także wskazując, że prace powodo...

...cian wodą, i zmniejszenie powierzchni użytkowej poddasza. Pozwanego wiązały nie tylko postanowienia umowy pisemnej o roboty budowlane, ale również przepisy kodeksu cywilnego (§ 14 umowy). Zgodnie zaś z treścią art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. S. P. nie wywiązał się z § 7 umowy, ponieważ nie zawiadomił powodów, że tarcica jest za krótka, lecz przystąpił do budowy dachu z jej użyciem. Odp...

...kt. 1 w zw. z art. 6 u.r.p. oraz art. 28 ust. 8 K.E.R.P. przez błędne przyjęcie, że obwiniony naruszył powołane wyżej przepisy i nie zachował należytej staranności przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego”, b) art. 647 k.c., 627 k.c., 65 § 2 k.c. przez nieprzeprowadzenie dokładnej analizy umowy, będącej podstawą roszczenia, w świetle orzecznictwa sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego, która to analiza potwierdziłaby prawo 3 obwinionego do wątpliwości, czy była to umowa o roboty budowlane (trzyletni okres przedawnienia roszczeń),...

...tego względu pismo to musi być uznane za sprekludowane. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał powództwo za zasadne. Umowa łącząca pozwaną Gminę ze Spółką (...) była umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. W orzecznictwie podnosi się, że umowa, w której zobowiązano się do wybudowania stadionu sportowego obejmującego między innymi boisko trawiaste do piłki nożnej, boiska asfa owe do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz trybuny, jest umową o roboty budowlane . Skoro zaś powódka była podwykonawcą Spółki...

...ółce zostało umorzone z uwagi na ogłoszenie jej upadłości. Wobec takiego stanu powód wezwał do zapłaty pozwanych, jednakże zapłaty nie otrzymał. Nadto powód wskazał podstawę prawną swego roszczenia, a to art. 647 1 § 5 k.c. oraz podał, że inwestorem był F., natomiast generalnymi wykonawcami (...), jako konsorcjum. W odniesieniu do pozwanego (...) postanowieniem z dnia 25 listopada 2010 r. postępowanie zostało umorzone na skutek ogłoszenia jej upadłości z likwidacją majątku. Pozwane spółki (...). i (...) wnosiły o oddalenie p...

...tnej umowy o roboty remontowe, do której na podstawie art. 658 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o roboty budowlane (art. 647 – 657 k.c.). Jednym z obowiązków zamawiającego (pozwanego) wynikającym z art. 647 k.c. jest obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia. W rozpoznawanej sprawie bezsporne było, że uzgodnione przez strony wynagrodzenie wynosiło 39.975,00 zł brutto (z podatkiem od towarów usług) oraz to, że powódka wykonała prace przewidziane w umowie. Jedyną istotną kwestią sporną było uiszczenie przez pozwanego...

...Okręgowemu niezasadne uwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczenia, naruszenie art. 646 k.c. przez zastosowanie tego przepisu do okoliczności sprawy, jak również bezzasadne odstąpienie od zastosowania przepisów art. 647 i nast. k.c., będące wynikiem bezpodstawnego przyjęcia, że w dniu 14 lipca 2004 r. pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy o dzieło w sytuacji, gdy zachodziły wszelkie podstawy do uznania, że była to umowa o roboty budowlane, do której stosować należy ogólne terminy przedawnienia roszczeń. Ponadto Wspólnota zar...

...otu umowy, kwota wynagrodzenia w wysokości 1.583.710,62 zł brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy nie ulega zmianie. Powyższą umowę sąd I instancji zakwalifikował jako umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Sąd Okręgowy ustalił, że powód spełnił świadczenie, do wykonania którego obligowała go umowa. Co za tym idzie po stronie pozwanej powstał - wynikający wprost z zawartej umowy - obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót, który to obowiązek został przez pozwanego wykonany. Nie było bowiem w sprawie...

...sadzie art. 5 k.c., - art. 476 k.c. poprzez błędną wykładnię polegającą na utożsamianiu kary za opóźnienie zastrzeżonej w umowie z pojęciem kary za zwłokę, 5 - art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. oraz art. 647 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pozwana mogłaby się zwolnić od odpowiedzialności z tytułu kar umownych na zasadzie art. 481 § 1 k.c. wyłącznie w przypadku wykazania, iż przekazanie przez powódkę placu budowy 14 dni po zawarciu umowy miało charakter opóźnienia zawinionego przez powódkę, mi...

...wy wykonawcy z podwykonawcą. Bez takiej zgody nie może być w ogóle mowy o odpowiedzialności inwestora. Sąd Okręgowy, odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazał, żew świetle art. 6 k.c. w zw. z art. 647 1 § 2 zd. 1 i § 5 k.c., ciężar udowodnienia tego, że inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcą, spoczywa na podwykonawcy, on bowiem z tego faktu wywodzi skutki prawne. Jeżeli inwestor twierdzi, że zgody takiej nie wyraził również w sposób dorozumiany oraz że nie znał isto...

...mowie i aneksach, a zostały wykonane przez stronę powodową, opiewa na kwotę 5 157,36 zł oraz 31 284,56 zł. W rozważaniach prawnych Sąd wskazał, iż strony zawarły umowę o roboty budowlane, przywołał treść art. 647 k.c., art. 65 k.c., art. 353 1 k.c. Wynagrodzenie za wykonane prace strony określiły na kwotę 650 000 zł. powiększoną o podatek VAT (par. 6 umowy). Ust. 3 stanowił zaś, że suma ta ma zostać przekazana w 3 ratach według harmonogramu rzeczowo - finansowego, będącego załącznikiem nr 2 do umowy. Takie postanowienie by...

...ę domu nie posiadali ani dokumentacji projektowe („budowali wg doświadczenia"), ani pozwolenia na budowę. Sąd dowody te oddalił, uznając, że nie będzie badał w ogóle tego, czy i jak powód umowę wykonał, - art. 647 k.c. i art. 649 k.c. - poprzez niezastosowanie w sprawie, bowiem sąd nie ustalił, jaki charakter miała umowa między stronami - z zeznań strony powodowej (świadków i powoda wynikało, że nie było projektu, pozwolenia na budowę, co wyłącza uznanie, że była to umowa o roboty budowlane a sąd oddalił dowody z dokument...

...dstawy do zmniejszenia miarkowania kary umownej co do zasady, - naruszenie art. 5 K.c. poprzez jego niezastosowanie a w konsekwencji uznanie, że nie było podstawy do zmniejszenia kary umownej co do zasady - naruszenie art. 647 k.c. oraz art. 651 k.c. poprzez jego niezastosowanie i ustalenie kar z tytułu umowy Nr (...) za okres od 28 września 2007 r. do 22 października 2007 r. II. naruszenie art. 233 par. 1 K.p.c. poprzez dokonanie ustaleń faktycznych sprzecznych zzebranym w sprawie materiałem dowodowym, polegających na: -ustaleniu, że „co praw...

...tak były realizowane roboty przez powoda jak i pozwanego. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał powództwo za zasadne w części. Łącząca strony umowa była umową o roboty budowlane, do której ma zastosowanie art. 647 k.c. i następne. Niespornym j est, że pierwotny termin wykonania robót przez pozwanego określony w umowie został przez strony zmieniony aneksem, nr 1 do umowy i ustalono, że pozwany wszystkie roboty zakończy do dnia 31 grudnia 2007 r. Zdaniem Sądu I instancji, brak podstaw do przyjęcia, że pozwany podpisując aneks do u...

...a umowy niezgodnie z projektem. Zeznania świadka na te okoliczności stanowiłyby jedynie „teoretyczne” rozważania bez faktycznego związku z niniejszą sprawą. W konsekwencji uwzględnił powództwo na podstawie art. 647 k.c. O odsetkach rozstrzygnął stosownie do art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c., zaś o kosztach orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwanego. Od tego wyroku apelację wywiódł pozwany, zaskarżając go w części, to jest co do punktu I i III sentencji. Zarzucił Sądowi I instancji: I. n...

...nami sprowadzał się do ustalenia jakiego rodzaju ustna umowa łączyła strony oraz tego, czy pozwany zapłacił powodowi należności z załączonych do pozwu faktur. Definicja umowy o roboty budowlane zawarta jest w art. 647 k.c. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych prawem czynności związanych, z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania planu budow...

...wie zespołu boisk sportowych „(...)”. Powód wskazał, że wykonywał roboty na podstawie umowy (...) sp. z o.o. w G. jako generalny wykonawca. Inwestorem była pozwana, a powód dochodzi wynagrodzenia na podstawie art. 647 ( 1) § 5 k.c. Pozwana w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że odbiór obiektu nastąpił ze zwłoką wynoszącą 41 dni, co spowodowało naliczenie kar umownych. Generalny wykonawca potrącił przysługującą mu w stosunku do powoda wierzytelność z tytułu kar umownych z jego wierzytel...

...k ten oddalił. W dniu 30 listopada 2011 r. strona pozwana przekazała na konto komornika należność firmy (...) w łącznej wysokości 1.838.346,69 zł. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy, odwołując się do treści art. 647 1 kc uznał zgłoszone roszczenia za uzasadnione. Wskazał, że zgodnie z §§ 5 i 2 tego przepisu inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, o ile umowa z podwykonawcą została zawarta za zgodą inwestora. W ocenie Sądu Gmina C. wyraz...

...ak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, do której zastosowanie mają przepisy art. 647 i nast. k.c. oraz odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Dlatego też z mocy art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., w sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu obiektu budowlanego było na tyle poważne, że w terminie wykonane być nie mogło, pozwana mogła bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od łączącej strony...

...awie wynika, że powód żądał zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych, co oznacza, że spełnienie świadczenia nastąpiło z żądaniem zwrotu, 2)naruszenie przepisów prawa materialnego art. 65 k.c., 647 k.c. w zw. z art. 483 k.c., 471 k,c. poprzez wadliwą wykładnię postanowień umowy z dnia(...)r., w szczególności: a) § 17 umowy stron w zakresie obowiązków stron, co do zgłoszenia i odbioru robót, b) § 17 w zw. z § 22 umowy w zakresie ustalenia daty ostatecznego zakończenia realizacji robót, gdyż termin ten ma decydują...

...i, zawartej lub przynajmniej wstępnie uzgodnionej ze zindywidualizowanym podmiotem w zakresie wszystkich istotnych postanowień, szczególnie tych, które decydują o wysokości wynagrodzenia. Zestawienie § 1 i § 2 w art. 647 k.c. wskazuje, że nie wystarczy udzielona z góry zgoda blankietowa na umowę o jakiejkolwiek treści z jakimkolwiek wykonawcą. Za taką interpretacją, co podkreślano w orzecznictwie, przemawia potrzeba zapewnienia należytej ochrony także inwestorowi. Zgoda inwestora w każdym wypadku będzie zatem skuteczna tylko wtedy, gd...

...decydował o rozpoczęciu prac budowlanych pomimo, że nie dostarczył wykonawcy odpowiedniego, zmienionego, projektu budowlanego. Umowa o roboty budowlane została uregulowana w przepisach art. 647 - 658 k.c. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...objął wszystkich ulic, na których została zmieniona technologia. Sąd ustalił, że powód wszędzie wykonał roboty zgodnie z zaktualizowaną dokumentacją i w świetle umowy łączącej go z pozwanym na podstawie art. 647 K.c. przysługuje mu wynagrodzenie. Pozwany podnosił także, że powód wadliwie zabezpieczał wykopy i obsuwały się one i dlatego później wymagały szerszego odtworzenia. Jednakże pozwany nie zarzucił, aby gdziekolwiek pas odtworzenia jezdni był szerszy od przewidzianego w zmienionej dokumentacji. Biegły także nie stwi...

...anie placu budowy wymagało protokolarnego przekazania zgodnie z § 3 umowy, a tego dokumentu pozwany także nie przedstawił. Sąd Okręgowy podał następnie, że strony wiązała umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c., zgodnie z którym wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy...

...ci podnosząc, że nie wyraził zgody na zawarcie umowy z powodem, dlatego też nie może ponosić solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za zobowiązania z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy, w oparciu o art. 647 1 § 5 k.c. Spółka (...), w złożonym sprzeciwie wniosła o uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa w całości podnosząc, że sporna wierzytelność nie istnieje, gdyż uległa umorzeniu wskutek potrącenia przysługujących jej wzajemnie wobec powoda roszczeń z tytułu naliczonych mu kar umownych za nieterminową...

...ń dokonanych przez strony, potwierdzenia przyjęcia i zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych pozwany nie wykazał, że dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powoda. Dlatego na podstawie art. 647 k.c. należało uwzględnić powództwo. Wyrok Sądu Okręgowego zaskarżył w całości pozwany zarzucając naruszenie prawa procesowego w zakresie: - art. 217 § 1 i 2 k.p.c. w związku z art. 328 § 3 k.p.c. poprzez nie wydania przez Sąd postanowienia w przedmiocie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego z dokumentu w p...

...rzecz jakichkolwiek pieniędzy z tytułu wykonanych przez powódkę prac budowlanych. Sąd wskazał, że bezspornym między stronami był fakt zawarcia 7 sierpnia 2009 roku umowy o roboty budowlane regulowanej przepisem art. 647 k.c., że strony były zgodne co do przedmiotu umowy oraz zakresu prac, jakie w ramach tej umowy powódka miała wykonać. Nie było zatem spornym to, że prace związane z wykonaniem boisk sportowych miały obejmować zerwanie nawierzchni asfa owej i położenie nowej. Powódka wykonała wszystkie prace w ramach zawartej umowy,...

...nie jest uprawniony do dochodzenia usunięcia wad przedmiotowej nieruchomości na podstawie wymienionych przepisów, h. art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 353 [1] k.c., art. 561 § 2 k.c., art. 627 i 637 § 1 k.c. oraz art. 647 i 656 § 1 k.c. przez niedokonanie wykładni „umowy przedwstępnej sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach inwestycji (...), stanowiącej tzw. umowę deweloperską o charakterze mieszanym, łączącym elementy umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane; konsekwencją...

...ii późniejszego wpisania liczby dni stanowiących domniemane opóźnienie zakończenia prac. W niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 647 i n. k.c. odnośnie umowy o roboty budowlane. Art. 647 k.c. stanowi, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności...