Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 311 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 647 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 311 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 343/13 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. I ACa 343 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ażdy dzień zwłoki - § (...) Zgodnie z § (...)umowy rozpoczęcie przez powoda robót miało nastąpić w terminie do 7 dni od podpisania, zaś zakończenie robót w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy. Przepisy art. 647 k.c., art. 649 k.c., art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 7.07 .1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późno zm.) obligują wykonawcę do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem. Na etapie postępowania przetargowego, które poprzedziło zawarcie umowy, powódka miała możliwość a wręcz obowiązek z...
I ACa 375/13 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Tadeusz Nowakowski

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. I ACa 375 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...i od dnia 30 grudnia 2009 r. Reasumując Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie strony powodowej dotyczące żądania zapłaty brakującej kwoty wynagrodzenia jest uzasadnione w zakresie 31 680 zł, dlatego, na podstawie art. 647 k.c. w zw. a art. 658 k.c. w zw. z art. 483 k.c. w zw. z art. 481 k.c. i umową stron, orzekł jak w punkcie I sentencji wyroku. W punkcie II Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie, gdyż strona powodowa w istocie pozostawała w opóźnieniu w realizacji umowy, w szczególności w usunięciu wad i usterek, jednak nie jak...
I ACa 72/13 8 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 8 maja 2013, sygn. I ACa 72 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 350 630,01 zł Kwota 350 630,01 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...e pasa drogowego. Zdaniem Sądu Okręgowego, Zamawiający jako przedsiębiorca musiał wiedzieć jakie znaczenie przywiązywać do dokumentacji, w tym do protokołu przekazania terenu budowy, o którym mowa w przepisach art. 647 k.c. i 652 k.c. Konieczną przesłanką odpowiedzialności wykonawcy z art. 652 k.c. jest kwalifikowane, protokolarne przekazanie mu terenu budowy przez inwestora. Zwyczajne, faktyczne tylko przejęcie terenu powoduje, że art. 652 k.c. nie znajdzie zastosowania. Prawo administracyjne, a dokładnie prawo budowlane, art. 22 równi...
I ACa 158/13 8 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 8 maja 2013, sygn. I ACa 158 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 241.367,82 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...akie wynagrodzenie ma za to otrzymać. Roboty zostały odebrane w całości i nie stwierdzono żadnych usterek, a powódka przekazała komplet dokumentacji powykonawczej i wymagane atesty. W ocenie Sądu wobec brzmienia art. 647 k.c. i w kontekście poczynionych ustaleń nie budziło wątpliwości, że skoro powódka wywiązała się ze swych obowiązków, wynikających z umowy i ustawy i doszło odbioru robót obowiązek zapłaty wynagrodzenia po stronie zamawiającego zaistniał . Wobec treści art. 647 1 § 5 k.c. odpowiedzialność taka ciąży takż...
V ACa 81/13 7 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 7 maja 2013, sygn. V ACa 81 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 231.870 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...zwany ad2 przyznając fakt wyrażenia zgody na wykonanie określonych prac za pomocą podwykonawcy zarzucił, że nie zostały spełnione przesłanki jego odpowiedzialności w stosunku do podwykonawcy , o której mowa w art.647 1§ 5 k.c. , gdyż nie wyraził on zgody na zawarcie konkretnej umowy pomiędzy pozwanym ad1 a powódką nie mając żadnej wiedzy na temat jakichkolwiek postanowień czy założeń do tej umowy. Niezależnie od powyższego zarzucił, iż w dniu wystąpienia pozwanego ad1 do pozwanego ad2 ze zgłoszeniem zakresu robót przeznaczon...
I ACz 748/13 7 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Postanowienie z 7 maja 2013, sygn. I ACz 748 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono zażalenie
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...go powództwa. Może to spowodować zobowiązanie Gminy S. do zapłaty należności podwykonawcom. Wnioskodawca podniósł też, ze S. K. jest niewypłacalny. W swych rozważaniach sąd I instancji wskazał, że przepis art. 647 1 § 5 k.c. stanowi o solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za roboty budowlane. Z mocy art. 376 k.c. roszczenie regresowe w stosunku do współdłużników solidarnych służy temu z dłużników solidarnych, który spełnił świadczenie. Skoro Gmina S. nie spełniła świad...
VI ACa 1183/12 29 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Agata Zając

Wyrok z 29 kwietnia 2013, sygn. VI ACa 1183 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 2.479.049,76 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ublicznych, albowiem pozwany dopuścił się jednostronnej, nieuprawnionej zmiany umowy, w szczególności dotyczącej treści oferty. Powyższe w ocenie powódki daje jej podstawy do dochodzenia roszczenia na podstawie art. 647 k.c. Odnosząc się do odrzucenia przez pozwanego roszczenia C-39, dotyczącego rozliczenia drugiej warstwy podsypki fi racyjnej powódka podniosła, że odrzucenie przez inżyniera kontraktu roszczenia C-39 ze względu na niedochowanie terminu było bezzasadne. Okoliczność powodująca to roszczenie to niezakwestionowany, niez...
I ACa 109/13 26 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 23.775 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny

Teza Zgodnie z art. 647 1 §2 zd. 2 kc umowę (jej projekt) wykonawcy z podwykonawcą powinien złożyć inwestorowi wykonawca.

Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...tego też pozwana Gmina, jako inwestor główny, jest odpowiedzialna solidarnie wraz z wykonawcą do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia za roboty budowlano - montażowe wykonane przez podwykonawcę na podstawie art. 647 1§ 5 k.c., zaś co do kwoty 23.775 zł na podstawie art. 415 k.c. Pozwana Gmina K. wniosła o oddalenie powództwa. Wskazała, że wykonawca robót budowlanych nie zgłosił jej na żadnym etapie procesu inwestycyjnego, że posługuje się innymi podwykonawcami niż Zakład (...), w szczególności że korzysta z usług powodowe...
V ACa 27/13 25 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Tomasz Pidzik

Wyrok z 25 kwietnia 2013, sygn. V ACa 27 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 50.500 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...nia Sądowi pierwszej instancji i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. Pozwana natomiast wniosła apelację w części w jakiej uwzględniono roszczenie powódki oraz co do kosztów procesu zarzucając: naruszenie art. 647 i 652 k.c. oraz art. 41 ust. 1 i art. 3 pkt 10 prawa budowlanego, art. 491 k.c. oraz 494 k.c., art. 483 i 484 k.c., a także art. 233 k.p.c. Podnosząc te zarzuty pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu za obie instancje. W odpowiedziach na apelację strony wnosiła...
I ACa 133/13 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. I ACa 133 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...nia. Sąd nie zgodził się z pozwaną, że prace powódki nie zostały odebrane i przez to nie ma ona prawa do otrzymania wynagrodzenia. Odnosząc się do stanowiska pozwanej wstępnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 647 k.c. to inwestor jest obowiązany do dokonania odbioru prac. Nie ma wątpliwości, że prace do odbioru powódka zgłosiła, czego wystarczająco dowodzi treść dziennika budowy (k. 274). Odbiór, na który powołuje się powódka, jako podstawę wystawienia faktury (...), z której zapłaty powódka domagała się w niniejszym...
V ACa 53/13 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. V ACa 53 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 73.090,29 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ienioną notatkami w zakresie prac projektowych należy zakwalifikować jako umowę o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c., zaś w zakresie prac instalacyjnych jako o roboty budowlane z materiałów wykonawcy w rozumieniu art. 647 k.c., a dostarczenie urządzeń jako sprzedaż. Umowy miały charakter odpłatny, wzajemny. Między stronami bezsporne było otrzymanie przez pozwaną od powódki koksu o wartości 73 090,29 zł i brak dostarczenia przez powódkę na tę wartość urządzeń. Jak już powiedziano wyżej objęty sporem koks został dostarczony poz...
VI ACa 1390/12 19 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 19 kwietnia 2013, sygn. VI ACa 1390 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 5.400 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...płaty przez Gminę wynagrodzenia podwykonawcom w razie niezapłacenia tego wynagrodzenia przez wykonawcę (...) sp. z o.o. nie jest objęta gwarancją ubezpieczeniową, mimo że odpowiedzialność solidarna inwestora z art. 647 1 k.c. wynika z mocy prawa. Podnosząc powyższe skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie żądania pozwu w całości oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powodowej Gminy M. kosztów procesu za obie instancje, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w...
I ACa 90/13 19 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Kuczyńska

Wyrok SA w Białymstoku z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 446.332,72 zł · kwota żądania
koszty sądowe

Teza Zgodnie z art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Prawidłowa wykładnia postanowień umowy nie może oczywiście pomijać treści zwerbalizowanej na piśmie, jednakże, gdy pojawiają się wątpliwości co do rzeczywistej woli stron umowy, nie...

Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...żnicę w kwocie 301.166,52 zł, z odsetkami od dnia następnego po dniu oznaczonym w fakturze jako data płatności, zgodnie z żądaniem pozwu. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji wskazał art. 647 k.c., art. 481 § 1 w zw. z art. 455 k.c. oraz w zakresie kosztów procesu – art. 100 zd. 1 k.c. oraz § 6 pkt 7 w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wyjaś...
III CSK 243/12 18 kwietnia 2013 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Wyrok SN z 18 kwietnia 2013, sygn. III CSK 243 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie
opinia biegłego odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...że umowa deweloperska ma elementy umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia i umowy sprzedaży. Zobowiązanie 9 dewelopera do wybudowania domu jest zbliżone do umowy o roboty budowlane przewidzianej w art. 647 k.c. a zobowiązanie do sprzedaży wyodrębnionych lokali stanowi umowę sprzedaży nieruchomości. Do umowy deweloperskiej mają zastosowanie przepisy art. 487 - 497 k.c. oraz przepisy dotyczące tych umów nazwanych, których elementy stanowią jej części. Nie może ulegać wątpliwości, że w razie wystąpienia wad lokalu w...
I ACa 39/13 17 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wiesława Kaźmierska

Wyrok z 17 kwietnia 2013, sygn. I ACa 39 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 20 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ódka w tej kwestii nie zajęła jednoznacznego stanowiska. Zdaniem Sądu natomiast zakres robót do wykonania (niesporny między stronami) wskazuje na umowę o dzieło (art. 627 kc), a nie na umowę o roboty budowlane (art. 647 kc). Powołując się na przepisy art. 627 kc i 647 kc oraz na ugruntowane stanowisko judykatury (m.in. Sąd Najwyższy w wyrokach z: 25 marca 1998 r., II CKN 653 97, LEX nr 33754; 7 grudnia 2005 r., V CK 423 05, LEX nr 269751; 18 maja 2007 r., I CSK 51 07, LEX nr 334975) Sąd podał, że kryteria odróżniające obie umowy to za...
XV GC 1022/12 12 kwietnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Jarosław Mądry

Wyrok z 12 kwietnia 2013, sygn. XV GC 1022 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo

Teza oddala powództwo

Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...z działań powódki. Podał, że uzyskał zapłatę należności objętej pozwem na zasadzie solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, ok której mowa w art. 647 1 k.c. i tym samym nie jest rezu atem działalności powódki. To spółka (...) Spółka z o.o. będąca gwarantem umów podwykonawstwa. Przejęła na siebie ciężar zapłaty. W toku procesu strony podtrzymały swoje pierwotne stanowiska. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Dnia 29 kwietnia 2009r. W. F. (1) prowadzący...
V ACa 16/13 12 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 12 kwietnia 2013, sygn. V ACa 16 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 170.000 zł · kwota żądania
opinia biegłego powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
.... i P. okazał się zbędny w okolicznościach sprawy. Powodom umknęło, że podstawowym obowiązkiem wykonawcy jest oddanie przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej (art. 647 § 1 kc). Tym samym projekt jest integralną częścią umowy, nawet jeśli nie zostanie tak określony w umowie o roboty budowlane, która zmierza do wykonania obiektu właśnie zgodnie z projektem, przez co jego treść – odmiennie od wywodów autora apelacji – wyznacza treść stosunku zobowiązaniowego. Projektant wyjaśn...
I ACa 314/13 12 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Tadeusz Nowakowski

Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 417.541,16 zł · kwota żądania

Teza Zapłata wykonawcy wynagrodzenia nie wyłącza odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy.

Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ł miejsce w dniu 6.06.2011 r. Pomimo akceptacji faktury wystawionej na jego podstawie, spółka (...), jak dotychczas nie uregulowała objętej nią należności. Również inwestor wezwany do jej zapłaty, w oparciu o art. 647 1 §5 k.c., nie dokonał wpłat na poczet swojego zobowiązania w tym zakresie. W dniu 8.12.2011 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał w stosunku do (...) spółki z o.o. we W. częściowy wyrok zaoczny, uwzględniający w całości żądanie pozwu, od którego nie został wniesiony sprzeciw. Z kolei (...) spółka z o.o. w P. w...
I ACa 75/13 11 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Hanna Małaniuk

Wyrok z 11 kwietnia 2013, sygn. I ACa 75 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 131 957,68 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ego etapu 20 maja 2011 r. i w związku z tym było możliwe ukończenie robót w terminie. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy wskazał, że podstawę częściowego uwzględnienia powództwa stanowi przepis art. 647 k.c. Sąd Okręgowy nie uwzględnił podniesionego przez pozwaną zarzutu potrącenia przysługującej jej wierzytelności względem powódki z tytułu kary umownej z wierzytelnością powódki w wysokości 42 868,17 zł tytułem części wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z § 6 pkt a umowy, pozwanej nie przysługiwało prawo do żą...
V ACa 13/13 11 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 11 kwietnia 2013, sygn. V ACa 13 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 142.035 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...wynagrodzenia – zaś żądanie obniżenia wynagrodzenia mogło dotyczyć jedynie części robót objętych wadami (art. 560 § 3 k.c.). Na tej podstawie Sąd Okręgowy uznał, że powodowi przysługuje - na podstawie art. 647 k.c. - roszczenie o zapłatę należnego wynagrodzenia za wykonane roboty umowne, obniżonego o wartość robót z wadami (16%), a zatem o kwotę 51.360 zł. Kwota umowna nieuiszczona przez pozwanych wynosi 171.000 zł, z czego, po uwzględnieniu skutecznie wykazanego zarzutu z rękojmi, do zapłaty pozostaje kwota 119.640 zł, a...
I ACa 239/13 9 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok z 9 kwietnia 2013, sygn. I ACa 239 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 102 089,16 zł · kwota roszczenia z pożyczki
opinia biegłego ubezpieczenia społeczne ZUS
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ści zawarcia umowy i ustalonego wynagrodzenia, zatem ich zeznania nie miały większego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane, którą regulują przepisy art. 647-658 k.c. Zgodnie z art. 648 § 1 k.c. umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Stosownie do przepisu art. 74§1 k.c. forma ta jest zastrzeżona tylko dla celów dowodowych. Sąd Okręgowy uznał, że w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z dwoma umowami, gdzie jedna opiewa na kwotę 85.982,64 zł netto, a dru...
I ACa 20/13 9 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Lublinie Danuta Mietlicka

Wyrok z 9 kwietnia 2013, sygn. I ACa 20 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...dstawiciel podwykonawcy był obecny na naradach, wspólnie z inwestorem dokonywano prób instalacji. Te wszystkie względy skutkowały przyjęciem, że spełnione zostały warunki określone w art. 647 1 § 5 kc w zw. z art. 647 kc., pozwalające na przyjęcie solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy. Takie stanowisko pozostaje w zgodzie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażonym w uchwale z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie III CZP 6 08 (Lex 369669). Częściowo uwzględniony tez został zarzut potrącenia z...
I ACa 703/12 9 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Małgorzata Gawinek

Wyrok z 9 kwietnia 2013, sygn. I ACa 703 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...biorowych, ponadto z ostrożności procesowej podniosła zarzut potrącenia wierzytelności z tytułu przysługujących stronie pozwanej kar za zwłokę w wykonaniu przez powoda przedmiotu umowy. Po przytoczeniu treści art. 647 k.c. Sąd pierwszej instancji wskazał, że w niniejszej sprawie poza sporem pozostawała okoliczność, że strony łączyła umowa zawarta w dniu 26 kwietnia 2010 roku o roboty budowlane, oraz że inwestorem przebudowy drogi był Urząd Miasta w J., pozwany był wykonawcą, a wszelkie prace wykonywał wyłącznie powód w ramac...
III CSK 62/13 5 kwietnia 2013 Sąd Najwyższy Krzysztof Strzelczyk

Wyrok SN z 5 kwietnia 2013, sygn. III CSK 62 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ównego Sąd Okręgowy przyjął art. 483 § 1 k.c. oraz art. 471 k.c. W zakresie powództwa wzajemnego Sąd Okręgowy uwzględnił roszczenie Spółki o zapłatę kwoty 95.722,77 zł z tytułu wynagrodzenia na podstawie art. 647 k.c., skoro potrącenie kary umownej z tą kwotą dokonane przez Klub okazało się niezasadne, o zapłatę kwoty 78.461,29 zł z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy na podstawie art. 483 § 1 k.c., skoro Spółka uprawniona była do odstąpienia od umowy ze względu na odstąpienie przez inwestora bezpośredniego od u...
VI ACa 1282/12 3 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Krystyna Karolus-Franczyk

Wyrok z 3 kwietnia 2013, sygn. VI ACa 1282 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 15.576,28 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...czona została przez biegłego na kwotę 138.169,76 zł. Zasądzając powyższą kwotę Sąd Okręgowy wskazał, iż żądanie powoda dotyczące wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe znajduje uzasadnienie w treści art. 647 k.c. Sąd Okręgowy, na podstawie art. 481 k.c., zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 455.217,32 zł z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie należności z faktur wystawionych przez powoda na podstawie umowy, uznając iż powód wykazał, że wynagrodzenie za realizowane prace było uiszczane z opóźnieniem. Wska...
I ACa 1161/12 28 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Przemysław Kurzawa

Wyrok z 28 marca 2013, sygn. I ACa 1161 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 234266,72 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...óry bezpodstawnie opuścił budowę, porzucił prowadzone prace w sytuacji, gdy akceptacja wyboru powoda jako podwykonawcy ze strony inwestora została wyrażona pośrednio, wynikała z braku zastrzeżeń oraz z treści art. 647 1 § 2 k.c. Pozwany wskazywał, że powód został obciążony karą umowną za zerwanie umowy oraz kosztami zastępczego wykonania robót powierzonych powodowi przez innego wykonawcę w łącznej kwocie przenoszącej należność dochodzoną w tej sprawie, która została umorzona w wyniku potrącenia dokonanego przez pozwanego...
I ACa 187/13 26 marca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Aleksandra Marszałek

Wyrok SA we Wrocławiu z 26 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 130.047 zł · kwota żądania

Teza Zakres zastosowania przepisu jest ograniczony, nie dotyczy każdej umowy, którą zostaje ustanowione zabezpieczenie, ale wyłącznie tych przypadków, kiedy udzielenie zabezpieczenia polega na przeniesieniu własności rzeczy lub prawa, w praktyce najczęściej przyjmuje formę przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...nia posiadanego przez pozwanego bez ważnej podstawy prawnej (tj. na podstawie umowy bez wymaganej ustawowo formy szczególnej, bezskutecznej w stosunku do masy upadłości); 4. błędne uznanie, wbrew art. 353 1 k.c. i 647 k.c., że umowa o ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonywania obowiązków gwarancyjnych stanowi element przedmiotowo istotny umowy o roboty budowlane, podczas gdy jest to odrębna umowa, sporządzona w drodze odrębnego porozumienia z dnia 30.01.2006 r., nie mająca cech przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane, a tym...
I ACa 1291/12 21 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Bożena Wiklak

Wyrok z 21 marca 2013, sygn. I ACa 1291 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...pływu na rozliczenia finansowe za roboty budowlane. Przechodząc do analizy zarzutów naruszenia prawa materialnego zauważyć należy, że w myśl art. 647 1 § 1 i 5 k.c. w umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c., zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców, a zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane...
III CSK 223/12 21 marca 2013 Sąd Najwyższy Jan Górowski

Wyrok SN z 21 marca 2013, sygn. III CSK 223 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3600 zł
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...ania objęte art. 65 § 2 k.c. prowadzi do wniosku, że postanowieniem § 3 ust. 2 umowy strony objęły wszystkie przyczyny, które mogłyby spowodować nieosiągnięcie celu. Żądanie wynagrodzenia znajduje oparcie w art. 647 k.c. Niezależnie od tego przedmiot świadczenia powódki miał podzielny charakter. Wskazują na to postanowienia umowy: § 4 ust. 1, gdzie jest mowa o wynagrodzeniu wykonawcy za 1 m bieżący otworu, § 4 ust. 2 przewidujący możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia, w zależności od potrzeby spłycenia lub pog...
I C 62/13 19 marca 2013 Sąd Rejonowy w Bolesławcu Janina Jakubiec

Wyrok z 19 marca 2013, sygn. I C 62 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 9575,50 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 647 kc Roboty drogowe
...pozwanego k. 24, 26, pismo powoda k. 25 Sąd zważył co następuje Bezspornie powód M. Ż. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą Usługi (...) z siedzibą w T. zawarł umowę o roboty budowlane, (art. 647 k.c.). Przedmiotem umowy było wybudowanie domu jednorodzinnego w miejscowości (...), a jako termin wykonania przedmiotu umowy strony ustaliły dzień 30 listopada 2010 r. Umowa przewidywała wynagrodzenie za wykonanie prac budowlanych w kwocie 85.000,00 złotych netto. W ocenie Sądu bezsporne jest, że do wskazanej w umowie kw...