Baza orzeczeń sądowych

...pozwana nie zgłaszała jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości robót. Zdaniem powodów, zawarte z pozwaną Gminą umowy były umowami o dzieło, zaś do wynagrodzenia ryczałtowego zastosowanie będzie miał art. 632 k.c. Powodowie zaprzeczyli aby zakres wykonanych przez nich prac był mniejszy niż określony w umowach. Jeśli chodzi o sieć wodociągową i przykanaliki w M. był to zakres większy niż w umowie. Powodowie wskazali, że przebieg sieci wodociągowej był uzgadniany z wójtem Gminy i kierownikiem Zakładu Usług (...) panem S....

...ującego zamówienie w umowie o dzieło mają bowiem doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1 k.c., art. 629 k.c., art. 632 k.c.). Należy bowiem zauważyć, że choć dzieło w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie musi ograniczać się do namacalnego indywidualnego utworu na przykład artystycznego, wytworu sztuki, czy rzemiosła, gdyż nie ma żadnych obiektywnych kryteriów zmierzenia i ustalenia dzieła w sensie prawnym, to jednak dzieło t...

.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...

...aktu powód zgłosił powiadomienie o roszczeniu zgodnie z Subklauzulą 20.1 Warunków Kontraktu w piśmie z dnia 27 stycznia 2012 r. Powód wskazał nadto, że kolejną ewentualną podstawą prawną jego żądania jest art. 632 § 2 k.c. W piśmie procesowym z dnia 29 października 2013 r. pozwany zarzucił dodatkowo, że powód nie udowodnił w jaki sposób ceny materiałów i usług i ich zwyżka wpłynęły na poszczególne ceny asortymentów robót w odniesieniu do cen kontraktowych. Pozwany nie zgodził się ze stanowiskiem powoda, że niniejsze po...

...łki treść oferty (oświadczenia woli wykonawcy) nie może ulec zmianie. Skarżący wskazał, że cenę w ofercie należało podać w formie ryczałtu, a wynagrodzenie ryczałtowe co do zasady nie ulega zmianom (vide: art. 632 k.c.). Wykonawca, składając ofertę, wskazywał jedynie kwotę całkowitego wynagrodzenia w zapisie liczbowym i słownym, nie podając innych danych dotyczących sposobu wyliczenia wysokości wynagrodzenia, a Zamawiający nie wymagał od wykonawców wskazania sposobu obliczenia ceny, ani ceny jednostkowej, bądź kalkulacji. Zd...

...ac dodatkowych) jest utrudnione, sąd na podstawie art. 322 k.p.c. może zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (tak Przemysław Drapała w komentarzu do art. 632 k.c. w Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red. Jacka Gudowskiego, WKP 2017 i przywołane tamże orzecznictwo). Zwrócić należy w szczególności tu uwagę na cytowany w przywołanym Komentarzu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2014 r., sygn. akt I CSK 568 13, nie publikow...

...iach publicznych ( Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie zaś do przepisu art. 632 § 1 k.c., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryczałtowy system wynagrodzenia nie wyłącza obowiązku zamawiającego opisania przedmiotu za...

...ądzenia od pozwanego ad. 1 kwoty 38.148,23 zł tytułem 23% podatku VAT od ostatniej części wynagrodzenia za prace konserwatorskie, ujętego w fakturze VAT nr (...)r. Jako podstawę prawną swojego roszczenia wskazał art. 632 § 2 k.c. i art. 3571 k.c. Powód wyjaśnił, że na dzień zawierania pomiędzy stronami umowy nr (...) prace konserwatorskie podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Z dniem 31 grudnia 2011 r. zniesione zostało generalne zwolnienie usług konserwatorskich od VAT, a od dnia wejścia w życie tej zmiany obowiązyw...

...ąd Okręgowy rozstrzygnął na podstawie art. 108 k.p.c. Apelacje od tego wyroku wniosły obie strony. Powód zaskarżył wyrok w pkt II., tj. w części oddalającej powództwo, zarzucając temu wyrokowi naruszenie: - art. 632 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie, że zachodzą podstawy do obniżenia wynagrodzenia powoda, a w związku z tym pozwany był uprawniony do zatrzymania kwoty 62 449,53 zł; - art. 498 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 499 k.c. przez jego zastosowanie i przyjęcie, że może dojść do potrącenia wierzytelności przysługującej powodowi;...

...aczny i kategoryczny sposób rozumiały bezspornie zapisy Umowy (vide: zeznania powódki – k. 708 – 00:38:34 oraz zeznania pozwanej – k. 709 – 01:13:47). Kwestię rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowego reguluje art. 632 § 1 k.c., który wedle ugruntowanego poglądu Sądu Najwyższego, który tut. Sąd podziela, stasuje się także do umowy o roboty budowlane (zob. m.in. wyrok SN z 21 lutego 2013 r., IV CSK 354 12, LEX nr 1311808). Zgodnie ze wspomnianym przepisem, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówien...

.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...

...owych elementów mocowania krat, koszt dodatkowego wykonania tynku uzupełniającego oraz koszt dodatkowej kraty, Pozwany zasadnie zarzucił brak podstaw do podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Zgodnie z treścią art. 632 § 2 k.c. jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratę, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązań umowę. Aby możliwe było skorzystanie z uprawnienia z art. 632 § 2 k.c., przyjmujący zamówienie winien wykazać (art....

...awdziwości twierdzeń powoda. W ocenie Sądu Rejonowego ustalenie przez strony wynagrodzenia – tymczasowo abstrahując od jego wysokości - jednoznacznie wskazuje, że nie było wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 k.c., a kosztorysowe - stawką robocizny za 1 m 2. Niewiarygodnym jest, zdaniem Sądu, aby powód zgodził się wykonać całość prac- łącznie ze sporną ściana szczytową za kwotę 17030 zł, w sytuacji gdy koszt zakupu materiałów niezbędnych do ich wykonania przewyższał tę sumę. Powód już we wiadomościach wy...

...enia, w postaci stawki należnej za metr kwadratowy elewacji. Taki sposób ustalenia wynagrodzenia uniemożliwiał wykonawcy zgłoszenie skutecznego żądania jego podwyższenie w trakcie realizacji umowy ze względu na art. 632 § 1 kc. Rozbieżności między relacjami stron odnośnie wysokości ustalonej stawki nie są przy tym najistotniejsze – jest to różnica między 40,00 a 42,00 zł, niemniej jednak Sąd przyjął tę pierwszą uznając, że uzgodnienie stawki wyższej powinno zostać udowodnione przez wykonawcę. Nie ma to jednak większego zn...

...wego przewidzianego w umowie z dnia 31 maja 2010 r. W tym kontekście należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane prace jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczałtowego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też obn...

...przez: 1. naruszenie art. 635 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że odstąpienie od umowy z powodem dokonane przez pozwanego M. J. (3) było nieskuteczne, 2. niezastosowanie w sprawie art. 632 § 1 k.c. w zw. z art. 65 k.c. przez uznanie, że niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy pisemnej, powód miał prawo do wynagrodzenia za prace dodatkowe ponad ustalony ryczałt, pomimo że to powód był profesjonalistą i on przygotowywał umowę i w żaden sposób w trakcie wykonywania prac nie prób...

...ania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art.628§1 k.c., art.629 k.c., art.632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt o...

...czy dokonana na skutek uzgodnień stron zmiana jakości użytych materiałów. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji aktualna staje się korekta umówionego wynagrodzenia i nie mają zastosowania reguły wynikające z art. 632 § 1 k.c. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.I ACa 582 14, publ.Legalis) Mimo braku aneksu do umowy, który określałby zakres wyłączonych prac i to w jakim zakresie wpłynęło to na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, należało uznać na podstawie poczynionych ustaleń, że wolą stron było...

...prace, które wykraczały poza zakres pierwotnie zaplanowanej inwestycji, i zawarcia czterech dodatkowych umów o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, mogły też stanowić podstawę zastosowania na korzyść powódki art. 632 § 2 k.c. poprzez zwiększenie wynagrodzenia o kwotę zasądzoną przez Sąd Okręgowy. Nawet więc gdyby zachodziły podstawy do uznania, zgodnie z twierdzeniem pozwanej, że wskazane prace nie wykraczały poza zakres określony w umowie z 1 lipca 2011 r., powództwo zasługiwałoby na uwzględnienie również na podstawie powo...

...zaś ust. 9 odpowiada § 5 ust. 3 pkt 6), a także odwołania w kolejnych jednostkach redakcyjnych. Za wykonanie umowy „wykonawca” miał otrzymać określone § 5 ust. 1 umowy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. w wysokości 7.663.246,70 zł brutto (w tym 7.308.574,83 zł brutto za wykonanie hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem stałym oraz 354.671,87 zł brutto za wykonanie instalacji fotowo aicznej) – wynagrodzenie netto wynosiło 6.230.281,87 zł. Zgodnie z § 5 ust. 8 umowy (określonym omyłkowo jako § 5 ust. 3 p...

...ozważań w zakresie wysokości dochodzonego w sprawie roszczenia należy wskazać, że powodowie nie żądali podwyższenia ryczałtu czy rozwiązania umowy, a więc poza zakresem niniejszej sprawy pozostaje dyspozycja art. 632 § 2 k.c. Odnosząc się do charakteru wynagrodzenia ryczałtowego należy podkreślić, że zgodnie z art. 632. § 1 k.c. (stosowanym na zasadzie analogii do umowy o roboty budowlane- zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r., o sygnaturze III CZP 41 09)- jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryc...

...ści, zapisy dotyczące wynagrodzenia były jednoznaczne a tyle, aby można było uznać, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Na korzyść strony pozwanej jednoznacznie działały bowiem zapisy umowy oraz art. 632 k.c., czyli przepis, z którego wprost wynika, że w wypadku zastrzeżenia wynagrodzenia umownego, bez nadzwyczajnej zmiany warunków realizacji umowy, wykonawca nie jest uprawniony do żądania podwyższenia ustalonego w umowie wynagrodzenia. W § 12 ust. 5 umowy, jak poprawnie wskazał Sąd Okręgowy, wprost zostało też zast...

...5 k.c.). W przypadku nieuwzględnienia tej kwoty w ramach roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie, powód zgłosił roszczenie ewentualne o podwyższenie o tę kwotę należnego mu wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie art. 632 § 2 k.c.. W odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 19 maja 2014 r. (k. 488-504, 570) pozwana Gmina I. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwana wyjaśniła, iż kara umowną, któr...

.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt oraz być obiektywni...

...u, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przyjmuje się, że w umowie o roboty budowlane, strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c. jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczałtowego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też obni...

...e usług) składających się na przedmiot Umowy Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 623 § 1 Kodeksu cywilnego)… Z kontekstu wnioskować należy, że stronom umowy chodziło o art. 632 § 1 k.c. mający zastosowanie w przypadku umowy o dzieło. Ostatecznie jednak dla rozstrzygnięcia sprawy na jej obecnym etapie kwestia ta nie jest istotna. Przepis art. 102 ust. 1 pr. upadłościowego stanowi, że zawarte przez upadłego umowy zlecenia lub komisu, w których upadły był dającym zlecenie lub komitentem, a tak...

.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...

...protokołu odnosi się do art. 630 § 1 k.c., co sugeruje, że w rzeczywistości pozwany przyjmuje, że sporne wynagrodzenie miało charakter kosztorysowy w rozumieniu tego przepisu, a nie ryczałtowy, o którym mowa w art. 632 k.c.), po drugie zaś charakter wstępny. Powtórzyć należy, że powódka składając ją bazowała na cudzych pomiarach i nie miała wiedzy, że pozwany zamówi dodatkowo 4 parapety oraz zmieni konstrukcję schodów, a nadto domówi wykonanie kamiennej zabudowy kominka. W takim stanie rzeczy koncepcja pozwanego odnośnie rycza...

...r. pozwany zapłacił powódce kwotę 23.293,19 zł z tytułu faktury VAT Nr (...). Powódka zakwestionowała dokonane przez pozwanego zmniejszenie wynagrodzenia jak również naliczenie kar umownych. Powołała się na art. 632 § 1 k.c, z którego wynika, że zamawiający nie może nigdy żądać obniżenia umówionego ryczałtu, zaś strony decydując się na wynagrodzenie ryczałtowe muszą liczyć się z jego bezwzględnym i sztywnym charakterem. Ponadto powódka wskazała, że terminowo usunęła wszystkie usterki zgłoszone przez pozwanego a więc...

...ania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art.628§1 k.c., art.629 k.c., art.632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt o...