Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

754 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 632 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

754 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VIII U 2418/16 18 września 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi M. Lisowska

Zarządzenie z 18 września 2017, sygn. VIII U 2418 16

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...
I ACa 238/17 14 września 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok z 14 września 2017, sygn. I ACa 238 17

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...enia żądanie takie może wykonawca zgłosić na drodze sądowej jedynie w przypadku zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie zobowiązania niepieniężnego groziłoby mu rażącą stratą (art. 632 k.c.). Na te przesłanki powód się jednak w niniejszej sprawie nie powoływał. Nadto możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego w umowie stron była dodatkowo obwarowana szczególnymi przesłankami wynikającymi z faktu, że umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Także...
V GC 1192/15 12 września 2017 Sąd Rejonowy w Olsztynie Natalia Rzewuska

Wyrok z 12 września 2017, sygn. V GC 1192 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 71.347 zł · kwota żądania
opinia biegłego

Teza Rozkład ciężaru dowodu.

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...runtem ujawniły się już po zawarciu umowy, ani powód, ani pozwany w momencie jej zawierania nie mieli świadomości, że zajdzie potrzeba dokonania wymiany gruntu. O wynagrodzeniu ryczałtowym szczegółowo traktuje art. 632 § k.c., który stanowi, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Zgodnie z zasadą swobody umów, wynagrodzenie ryczałtowe może być stosowa...
XIII Ga 217/17 11 sierpnia 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi Krzysztof Wójcik

Uzasadnienie z 11 sierpnia 2017, sygn. XIII Ga 217 17

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w związku z art. 632 par. 1 k.c. - poprzez jego niewłaściwe zastosowanie - wyrażające się w tym, że Sąd I instancji przyjął, że w umowie stron zostało ustalone wynagrodzenie w wysokości ryczałtowej, a które to wynagrodzenie w ocenie Sądu uniemożliwia domagania się zapłaty kosztów zastępstwa procesowego, w sytuacji gdy powódka ust...
VIII U 35/17 28 lipca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi B. Kempa

Uzasadnienie z 28 lipca 2017, sygn. VIII U 35 17

Teza wykonywanie powtarzających się czynności, które samodzielnie nie maja indywidualnego bytu w obrocie, jest czynnością starannego działania, do którego mając zastosowane przepisy o umowie zlecenia, nie umowy o dzieło

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła ( art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...
VIII U 614/17 20 lipca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi B. Kempa

Zarządzenie z 20 lipca 2017, sygn. VIII U 614 17

Teza roznoszenie ulotek reklamowych, mimo zawarcia umowy o dzieło, jak wykonywaniem usługi, do której stosuje sie przepisy o zleceniu.

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...
I ACa 194/17 19 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 19 lipca 2017, sygn. I ACa 194 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.623 zł Kwota 233.136,74 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...Wynika to jednoznacznie z opinii biegłego, jest też oczywiste nawet bez wiadomości specjalnych – wszak pozwana normalnie użytkuje budynek. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie zawarcia i wykonania umowy (art. 632 § 2 k.c.) pozwanej nie przysługiwałoby zatem uprawnienie do odstąpienia od umowy a jedynie roszczenie o obniżenie należnego wynagrodzenia. Takiego roszczenia pozwana nie realizuje w rozpoznawanej sprawie – zgłoszony przez nią zarzut potrącenia dotyczy wyłącznie kar umownych. Warto też zauważyć, że biegły nie pot...
I ACa 175/17 14 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 14 lipca 2017, sygn. I ACa 175 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4050 zł Kwota 10.200 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...zednim przesądzeniu charakteru wynagrodzenia określonego w § 4 umowy nr (...). Odwołując się do poglądów judykatury SN Sąd wskazał, że do umowy o roboty budowlane można w drodze analogii zastosować przepisy art. 632 § 2 k.c. i 629 k.c. umowy o dzieło, które pozwalają podwyższyć ustalone wcześniej w umowie o roboty budowlane wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe po zaistnieniu wskazanych w nich przesłanek. Sąd stwierdził, że istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szcz...
X GC 1678/16 6 lipca 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Joanna Stelmasik

Wyrok z 6 lipca 2017, sygn. X GC 1678 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 304,52 zł Kwota 29 850,00 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...stosować właściwe przepisy dotyczące tej umowy. Nie sprzeciwia się temu art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego – tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 2008 r., sygn. akt III CSK 184 08. Zgodnie zatem z art. 632 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (§ 1). Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzi...
VI ACa 463/16 5 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Aleksandra Kempczyńska

Wyrok z 5 lipca 2017, sygn. VI ACa 463 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...umowy) - zapisane jest to wprost w umowie. W umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i następne k.c., strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty, jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczałtowego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też obn...
III Ca 332/17 28 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 28 czerwca 2017, sygn. III Ca 332 17

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...anych za obie instancje. Strona pozwana zaskarżyła powyższy wyrok w zakresie pkt. 1 oraz w zakresie pkt. 3 . Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego tj. a) art. 627 k.c. w zw. z art. 632 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i uznanie, iż powodowie wykonali umówione części z które należy im się wynagrodzenie ryczałtowe, podczas gdy z opinii biegłego z zakresu budownictwa wynika wprost, iż wykonane przez powodów dzieło – remont wykonany był nieprawidłowo, wadliwie i niestarannie, zaś działa...
VI GC 1099/15 27 czerwca 2017 Sąd Rejonowy w Tychach Jolanta Brzęk

Wyrok z 27 czerwca 2017, sygn. VI GC 1099 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3 827,00 zł Kwota 28 191,10 zł · zasądzenie

Teza zasądza

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. W myśl art. 632 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła gr...
X GC 260/15 20 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 20 czerwca 2017, sygn. X GC 260 15

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...zważań w zakresie wysokości dochodzonego w sprawie roszczenia należy wskazać, że powódka nie żądała podwyższenia ryczałtu, czy rozwiązania umowy, a więc poza zakresem niniejszej sprawy pozostaje dyspozycja art. 632 § 2 k.c. Powódce należał się jedynie zwrot nienależnego świadczenia w zakresie robót dodatkowych, których nie mogła przewidzieć, przyjmując ofertę najmu oraz zobowiązując się do adaptacji budynku. Zakres prac dodatkowych oraz ich wartość została w sprawie ustalona przy posiłkowaniu się wiadomościami specjaln...
VIII U 2248/16 16 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi M. Lisowska

Uzasadnienie z 16 czerwca 2017, sygn. VIII U 2248 16

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...
I C 1378/16 7 czerwca 2017 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Grażyna Poręba

Zarządzenie z 7 czerwca 2017, sygn. I C 1378 16

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...ozmiaru lub kosztu prac; sąd może natomiast podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę jeżeli wykonanie dzieła, na wskutek nie dającej się przewidzieć zmiany stosunków, groziłoby wykonawcy rażącą stratą ( art. 632 k.c. ). Bezspornym w sprawie było, że wynagrodzenie za prace, których podjął się powód zostało ustalone ryczałtowo. Zatem jeżeli faktycznie, co wcale nie zostało wykazane, pojawiła się konieczność wykonania nieprzewidzianych prac, mieszczących się jednak w zakresie umówionego dzieła, to i tak powód nie mógłb...
X GC 247/15 31 maja 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Zarządzenie z 31 maja 2017, sygn. X GC 247 15

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...o rozważań w zakresie wysokości dochodzonego w sprawie roszczenia należy wskazać, że powód nie żądał podwyższenia ryczałtu czy rozwiązania umowy, a więc poza zakresem niniejszej sprawy pozostaje dyspozycja art. 632 § 2 k.c. Powodowi należał się jedynie zwrot nienależnego świadczenia w zakresie robót dodatkowych, których nie mógł przewidzieć, składając ofertę oraz prac zamiennych wykonanych na podstawie zamiennej decyzji aprobującej zmiany w pierwotnym projekcie budowalnym w zakresie parkingów oraz dróg zjazdowych i dojazdow...
VI GC 360/16 31 maja 2017 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Beata Hass-Kloc

Wyrok z 31 maja 2017, sygn. VI GC 360 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
planowanie przestrzenne
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...ważającej części nie podlegało uwzględnieniu. Strona powodowa podstawę prawną swojego żądania, to jest roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia i zapłatę świadczenia z tego tytułu, wyprowadzała z przepisu art. 632 § 2 k.c. a ernatywnie wskazując, że zastosowanie mają także przepisy ogólne o odszkodowaniu za szkodę w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez pozwaną. W obu przypadkach strona powodowa powinna wykazać wszystkie przesłanki w zakresie poniesionej szkody, w tym także jej wysokości. Dodatkowo w przypadku art. 6...
I ACa 824/16 31 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jerzy Nawrocki

Wyrok z 31 maja 2017, sygn. I ACa 824 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 99.000,46 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...owy. Powód na takie rozwiązanie nie wyraził zgody. W umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i n. kc, strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 kc, jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczałtowego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też obni...
VIII Ga 152/17 26 maja 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 26 maja 2017, sygn. VIII Ga 152 17

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1.800 zł
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...żając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu wskazał, że wynagrodzenie ustalone pomiędzy stronami miało charakter ryczałtowy, natomiast powód nie powołuje się na wyjątek uregulowany w art. 632 § 2 k.c. – a więc okoliczności zmiany stosunków oraz zaistnienia zagrożenia rażącej straty, które to przesłanki nie wystąpiły. Pozwany wskazał, że zapis umowny, na który powołuje się powód (§ 5 ust. 3 umowy) nie znajduje w okolicznościach sprawy zastosowania, gdyż zamawiający nie występował do wykonawcy...
VI ACa 1480/15 8 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jolanta Pyźlak

Wyrok z 8 maja 2017, sygn. VI ACa 1480 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 8 400,01 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...dnosząc się do powyższego sporu Sąd Okręgowy wskazał, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane – art. 647 k.c., za wykonanie której powódce przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe (§7 pkt 1 umowy) – art. 632 §1 k.c. w zw. z art. 656 k.c. (por. wyrok SN z 25 marca 2015 r. II CSK 389 14, LEX nr 1657595). Strony zastrzegły jednocześnie możliwość jego modyfikacji na wypadek odstąpienia od umowy. W §13 ust. 4 umowy określiły wzajemne obowiązki na wypadek odstąpienia w ten sposób, że zamawiający miał dokonać protokolarnego...
I C 268/16 27 kwietnia 2017 Sąd Rejonowy w Białogardzie

Uzasadnienie z 27 kwietnia 2017, sygn. I C 268 16

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...owiązek zapłaty wynagrodzenia (art. 627 kc), które może być określone przez wskazanie podstaw do jego ustalenia (art. 628 §1 kc), jako wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629 kc) albo jako wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 kc). Art. 642 §1 kc wskazuje, że w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Umowa o dzieło jest umową wzajemną i w zasadzie wynikające z niej świadczenia powinny być spełnione jednocześnie, tzn. obowiązkowi oddania dzieła odpowiada obowiązek jego odebrania...
X GC 362/15 25 kwietnia 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Kornelia Żminkowska

Wyrok z 25 kwietnia 2017, sygn. X GC 362 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 8518 zł Kwota 8518 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...dodatkowe – nie był objęty sporem, Sąd w pierwszej kolejności odniósł się do zarzutu pozwanej, który dotyczył objęcia tych prac ustalonym w umowie wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. zarzutu opartego o treść art. 632 k.c. Zasady rozliczeń w przypadku ryczałtowego sposobu określenia wynagrodzenia zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym w przepisach o umowie o dzieło. I choć brak jest stosownych regulacji w zakresie umów o roboty budowlane, to w orzecznictwie Sądu Najwyższego dopuszcza się stosowanie tych przepisów w drodze analogii...
VI ACa 1713/15 19 kwietnia 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Aleksandra Kempczyńska

Wyrok z 19 kwietnia 2017, sygn. VI ACa 1713 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 15.169,88 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...tosowania art. 630 k.c., do roszczeń powódki objętych niniejsza sprawą, który dotyczy umowy o dzieło realizowanej za wynagrodzeniem kosztorysowym. Zastosowanie do umów o roboty budowlane może natomiast znaleźć art. 632 k.c. jako podstawa prawna sądowej zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r., sygn. akt III CZP 41 09, OSNC 2010, nr 3, poz. 33). Jednak w rozpoznawanej sprawie przepis ten nie znajdował zastosowania, albowiem roszczenie powód...
VIII U 1370/16 7 kwietnia 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi B. Kempa

Zarządzenie z 7 kwietnia 2017, sygn. VIII U 1370 16

Teza wykonywanie czynności polegających na sporządzaniu strategii dla Przedsiębiorstw okręgu łódzkiego z zakresu przemysłu włókienniczego stanowi umowę o świadczenie usług i rodzi obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...
I ACa 888/16 7 kwietnia 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...rawie nie ustosunkowała się do zakresu robót określonych przez strony oraz wykonania przez powoda prac, które wykraczały poza zakres umowy i ich wartości; 4. naruszenie prawa materialnego, a w szczególności: a) art. 632 k.c. w zw. z art. 647 k.c. poprzez przyjęcie, że w sytuacji ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania prac wykraczających poza jej zakres, b) art. 405 k.c. poprzez niezastosowanie i nieuznanie, że wykonanie prac wykraczających poza zakres umowy okre...
I ACa 630/16 5 kwietnia 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 148.958,46 zł · zasądzenie

Teza Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Zgodnie z art. 647 k.c. zakres rzeczowy danej umowy o roboty budowlane wyznacza konkretny projekt, przy czym chodzi tutaj o projekt budowlany, takim bowiem pojęciem posługuje si...

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.), a przy tego typu umowie możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego (co miało miejsce w niniejszej sprawie - § 6 ust. 1 umowy). Zaznaczył, że w oparciu o art. 632 § 2 k.c. (stosowany do umowy o roboty budowlane w drodze analogii) istnieje możliwość jego podwyższenia. W ocenie Sądu I instancji, powództwo wzajemne dochodzone w niniejszym postępowaniu nie było jednak żądaniem opartym o art. 632 § 2 k.c., bowiem powód wzajemny (reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika)...
I ACa 1253/16 29 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Małgorzata Stanek

Wyrok z 29 marca 2017, sygn. I ACa 1253 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
.... 409 k.c. Określając wysokości dochodzonego w sprawie roszczenia, Sąd Okręgowy wskazał, że powód nie żądał podwyższenia ryczałtu, czy rozwiązania umowy i z tego powodu zarzuty pozwanej objęte dyspozycją art. 632 § 2 k.c.uznał za chybione. Stwierdził, że powodowi należał się zwrot nienależnego świadczenia w zakresie robót dodatkowych, których nie mógł przewidzieć składając ofertę, a których wartość biegły oszacował na 74.237,18 zł netto - 91.311,73 zł brutto. Sąd pierwszej instancji nie podzielił zarzutu przedawn...
III Ca 1754/16 24 marca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 24 marca 2017, sygn. III Ca 1754 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...ie otrzymał całego wynagrodzenia. Niewątpliwie, wynagrodzenie za roboty budowlane może być uregulowane podobnie jak w umowie o dzieło. Może mieć zatem charakter ryczałtowy albo kosztorysowy. Zgodnie z treścią art. 632 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość nie była kwestionowana. Co do zasad...
I ACa 1607/16 24 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Teresa Rak

Wyrok z 24 marca 2017, sygn. I ACa 1607 16

Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...kwencji nieuwzględnienie przy wyrokowaniu zmiany wartości prac będącej efektem zastosowania materiału tańszego nawet jeśli materiał ten w zakresie konstrukcji budynku nie stanowił błędu w sztuce; - naruszenie art. 632 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w zakresie w jakim Sąd uznał, iż pozwane zobowiązane są dopłacić różnicę między uiszczoną ceną za drewno, a ceną rzeczywiście zapłaconą, podczas gdy z istoty ryczałtu w sytuacji, gdy dostawcą materiałów jest wykonawca wynika, że na nim spoczywają konsekwencje bł...
I ACa 873/16 24 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 24 marca 2017, sygn. I ACa 873 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3.797 zł Kwota 53.879,40 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 632 kc Wynagrodzenie ryczałtowe
...ykluczał możliwości jego odpowiedniego zmodyfikowania – w oparciu o zakres faktycznie wykonanych prac. W orzecznictwie ugruntowany jest bowiem pogląd, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 k.c.), a roboty nie zostały wykonane w całości ale w części, to wynagrodzenie należne wykonawcy winno być określone proporcjonalnie do wykonania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1985 r., II CR 494 84; a także wyroki tego Sądu z dnia 26 kwietnia 2007 r., III CSK 366 06 oraz z dnia 16 sierpnia 1972 r., II...