Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

5 645 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 498 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

5 645 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I AGa 44/19 21 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Krzysztof Józefowicz

Wyrok z 21 maja 2019, sygn. I AGa 44 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...grodzenia za wykonanie prac objętych wspomnianą umową z wierzytelnością przysługującą pozwanemu wobec powoda w kwocie 72.147,30zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu tej umowy. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby są względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być...
V AGa 235/18 17 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Barbara Rączka-Sekścińska

Wyrok z 17 maja 2019, sygn. V AGa 235 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 95.741,73 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza 1. Mając na względzie literalne brzmienie przepisu art. 493 3 k.p.c. w zestawieniu z przepisem art. 505 4 2 k.p.c., w którym ustawodawca wprost wyłączył możliwość obrony poprzez podniesienie procesowego zarzutu potrącenia roszczeń niedających się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, uznać należy, że przewidziane w art. 49...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ę zarzut potrącenia wierzytelności pozwanego z tytułu ww. kary umownej w kwocie 506.415,00 zł z wierzytelnością powoda z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót w wysokości 95.741,73 zł. Zgodnie z dyspozycją art. 498 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mo...
VI ACa 74/19 15 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 15 maja 2019, sygn. VI ACa 74 19

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 377 702,04 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ści 53 720,41 zł oraz wniesione opłaty z tytułu podatku w kwocie 16 280 zł, sprawiają, iż pozwana poniosła nakłady konieczne w wysokości łącznej 70 000,41 zł. Sąd Okręgowy zważył również, iż zgodnie z art. 498 § 1 k. c. można przedstawić do potrącenia swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym...
VII AGa 697/18 14 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Wybraniec

Wyrok z 14 maja 2019, sygn. VII AGa 697 18

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 4050 zł · kwota żądania

Teza Brak zastrzeżenia w wezwaniu, o którym mowa w art. 491 § 1 k.c., możliwości odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego odpowiedniego terminu rzutuje na ważność późniejszej czynności prawnej polegającej na odstąpieniu od umowy.

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ornej faktury. W ocenie Sądu Okręgowego nie doszło jednak do skutecznego zaspokojenia roszczenia powoda, z powodu nie istnienia po stronie pozwanego wierzytelności nadającej się do potrącenia. Zgodnie z treścią art. 498 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...
I Ca 94/19 10 maja 2019 Sąd Okręgowy w Koninie

Wyrok z 10 maja 2019, sygn. I Ca 94 19

Typ sprawa cywilna nieprocesowa - podział majątku wspólnego Przedmiot zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka od rodzica Wynik zasądzono świadczenie - 1.476 zł Kwota 20.000 zł · alimenty
spadek
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...potwierdzeń nadań przesyłek poleconych oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru, a także pism pełnomocnika pozwanego wynika, że oświadczenia te zostały pozwanemu doręczone. Sąd Rejonowy podkreślił, że zgodnie z art. 498 § 2 kc wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Skoro zatem jak wynika z dokumentów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika W. P. wierzytelność powódki wynosiła 27.404, 60 zł, a wierzytelność pozwanego 20.000 zł, to wskutek potrącenia uleg...
VI GC 1755/17 9 maja 2019 Sąd Rejonowy w Rybniku Barbara Golec

Wyrok z 9 maja 2019, sygn. VI GC 1755 17

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5 967,00 zł Kwota 27 000,00 zł · kwota żądania

Teza nietezowane

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...wani zgłosili zarzut potrącenia należności powoda z przysługującym pozwanym odszkodowaniem w kwocie 22 000 zł z tytułu szkody, będącej skutkiem nienależytego wykonania przez powoda robót budowlanych. Przepis art. 498 § 1 i 2 k.c. stanowi, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelno...
I AGa 130/18 8 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jadwiga Chojnowska

Wyrok z 8 maja 2019, sygn. I AGa 130 18

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...szczenia mienia na szkodę pozwanej spółki, a także zobowiązany na podstawie art. 46 § 1 k.k. do częściowego naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz spółki kwoty 326.203 zł 91 gr. W świetle zaś treści art. 498 § 2 k.c. wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, przez co żądanie powoda podlegało oddaleniu. Zdaniem Sądu oddaleniu podlegało również żądanie pozwu wobec pozwanego (...) Spółki z o.o. w O.. Uzasadnienie pozwu wobec tego pozwanego sprowadzało się bowie...
VIII GC 90/18 6 maja 2019 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Zarządzenie z 6 maja 2019, sygn. VIII GC 90 18

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...tron oraz zgromadzonych dowodów brak jest jakiegokolwiek śladu, aby którakolwiek ze stron złożyła drugiej oświadczenie o potrąceniu, które skutkowałoby umorzeniem wzajemnych zobowiązań stron co do ww. kwoty (art. 498 i n. k.c.). W toku procesu żadna ze stron nie złożyła drugiej stronie oświadczenia o potrąceniu, ani nie sformułowała takiego zarzutu. Z tego względu ustalona powyżej kara umowna nie mogła podlegać zmniejszeniu o ww. kwotę 50.000 zł. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., przyjmując, że skoro z...
III Ca 1669/18 30 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 30 kwietnia 2019, sygn. III Ca 1669 18

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...których wywodzi skutki prawne, naruszenie art. 328 par. 1 k.p.c. poprzez nie podanie w wyroku podstawy prawnej zaskarżonego orzeczenia co doprowadziło do naruszenia prawa materialnego tj. art. 405 k.c., art. 6 k.c. i art. 498 k.c. a przede wszystkim Sąd nie rozpoznał istoty sprawy gdyż rozpoznał inną sprawę niż zgłoszone przez powoda roszczenie. Na podstawie tych zarzutów, skarżąca wnosiła o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o jego zmianę i oddalenie powództwa. Sąd Okręgowy zw...
XII Ga 1030/18 29 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Gdańsku Rafał Terlecki

Uzasadnienie z 29 kwietnia 2019, sygn. XII Ga 1030 18

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...świadczących o doręczeniu pozwanej dokumentów przewozowych, a jedynie fakt doręczenia tych dokumentów mógł spowodować powstanie i wymagalność wierzytelności powoda, 3. naruszenie prawa materialnego, a to jest art.498 §1 i 2 kc oraz art. 499 kc poprzez ich niezastosowanie i uznanie zgłoszonego przez pozwaną zarzutu za nieskuteczny w sytuacji, gdy pozwany na podstawie zapisów łączących strony umów najpierw wystawił na rzecz strony pozwanej notę obciążeniową, a następnie skutecznie złożył oświadczenie o potrąceniu. Strona powo...
I C 238/17 25 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Gdańsku Michał Jank

Wyrok z 25 kwietnia 2019, sygn. I C 238 17

Typ sprawa cywilna nieprocesowa - podział majątku wspólnego Przedmiot o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Wynik oddalono powództwo Kwota 146.500 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zdarzeniem uzasadniającym pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności może być skutecznie podniesiony zarzut potrącenia wierzytelności i na tym właśnie zarzucie opierało się całe żądanie pozwu. Zgodnie z art. 498 kc. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...
XI GC 53/18 24 kwietnia 2019 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Mariusz Zawicki

Wyrok z 24 kwietnia 2019, sygn. XI GC 53 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 3.366,61 euro Wynik oddalono powództwo
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ne ze złożeniem reklamacji. Takie postępowanie nie może być akceptowane. Mając powyższe na uwadze, sąd przyjął, że pozwana wykazała wysokość kwoty objętej oświadczeniem o potrąceniu. Zgodnie z treścią art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
VII AGa 1226/18 18 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Anna Rachocka

Wyrok z 18 kwietnia 2019, sygn. VII AGa 1226 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.413.397,35 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...emnych zobowiązań jej stron. Potrącenie stanowi bowiem sposób umorzenia zobowiązania, na co trafnie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy. Pozostała do zapłaty kwota 800.000 zł to jedynie wynik dokonanego potrącenia (art. 498 § 2 k.c.), nie może być natomiast ona utożsamiana ze „składką otrzymaną” z tytułu umowy ubezpieczenia nr (...). W niniejszej sprawie pozwany poniósł również - „z ostrożności procesowej” - zarzut przedawnienia roszczeń powoda przysługujących mu z tytułu składek ubezpieczeniowych płatnych do 25 września...
I ACa 797/17 17 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Piotr Górecki

Wyrok z 17 kwietnia 2019, sygn. I ACa 797 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 67.389,44 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...miast Grupa (...) sp. z o.o. była zobowiązana wobec pozwanego w zakresie zapłaty kwoty 209.565,73 zł pochodzącej ze sprzedaży mleka. Sąd I instancji wskazał, że zostały spełnione wszystkie wymogi określone w art. 498 § 1 k.c., w związku z tym doszło do wzajemnego umorzenia ww. wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej, tj. kwoty 209.565,73 zł. W konsekwencji § 1 porozumienia z 27 czerwca 2013 r. zawartego pomiędzy powodem a Grupą (...) sp. z o.o. w zakresie anulowania umowy cesji wierzytelności był co do umorzonej kwoty...
V ACa 530/18 16 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Artur Lesiak

Wyrok z 16 kwietnia 2019, sygn. V ACa 530 18

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 746.241 zł · kwota żądania
planowanie przestrzenne samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...wadzeniem działalności gospodarczej liczony od pow. 41.570 m 2 (własność powodów) został przez pozwanego odprowadzony w wysokości 115.807,13 zł. Do tej wysokości Sąd Okręgowy zarzut potrącenia uwzględnił (art. 498 k.c.). Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości powodów w spornym okresie czasu wynosiłby 876.744,60 zł (k. 300). Powodowie domagali się mniej, to jest 746.241 zł. W toku procesu rozszerzyli swoje żądanie do kwoty 876.700 zł (mniej o 44,60 zł niż wyliczył biegły). Żądaną kwotę Sąd Okręgowy pomniej...
VIII GC 247/18 15 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Uzasadnienie z 15 kwietnia 2019, sygn. VIII GC 247 18

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...razem trzeba, że skutek potrącenia w postaci umorzenia wzajemnych wierzytelności dokonuje się przez oświadczenie woli złożone drugiej stronie (art. 499 k.c.), o ile wystąpił tzw. stan potrącalności (opisany w art. 498 § 1 k.c.). Materialnoprawny skutek potrącenia, dokonanego w piśmie złożonym przed procesem, występuje niezależnie od tego, czy strona pozwana w procesie podniesie stosowny zarzut potrącenia. Tym samym skoro powód przytoczył w piśmie procesowym okoliczności faktyczne dotyczące potrącenia, dokonanego przez pozwaną pi...
VIII GC 81/18 15 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Uzasadnienie z 15 kwietnia 2019, sygn. VIII GC 81 18

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...70. W piśmie z 17 listopada 2016 r., zatytułowanym „Oświadczenie o dokonaniu potrącenia”, skierowanym do spółki (...), Z. D. (1) złożył oświadczenie o potrąceniu. W piśmie poinformował, że na podstawie art. 498 k.c. dokonał kompensaty zobowiązań wobec spółki (...) z jego należnościami zgodnie z przedstawionym zestawieniem, w którym jako należność Z. D. (1) ujęta została faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 113.787,30 zł, zaś jako zobowiązania Z. D. (1) wymieniono 20 faktur VAT (były to faktury za obciążenie pasa...
V ACa 40/18 15 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 15 kwietnia 2019, sygn. V ACa 40 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...uzyskując w zamian umorzenie ciążącego na nim długu do wysokości wierzytelności niższej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2013 r., I ACa 415 13, Lex nr 1386261). Stosownie do treści art. 498 k.c., potrącenie może być skutecznie dokonane, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:1) wierzytelności są wzajemne i jednorodzajowe; 2) wierzytelność przedstawiana do potrącenia (aktywna) jest wymagalna; 3) wierzytelność potrącana (pasywna) jest zaskarżalna. Zatem J. K., w celu wykazania, iż w wy...
I ACa 1409/17 15 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Teresa Rak

Wyrok z 15 kwietnia 2019, sygn. I ACa 1409 17

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 150.000,00 zł · kwota żądania
idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s. prawo karne skarbowe
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nie przekracza wysokość wierzytelności powoda. W takich okolicznościach decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia ma, czy zgłoszony przez stronę pozwaną zarzut potrącenia był skuteczny i doprowadził zgodnie z art. 498 § 2 kc do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. W tej kwestii Sąd pierwszej instancji uznał, że wymogi skutecznego potrącenia nie zostały spełnione, a mianowicie pozwana nie wykazała, by jej wierzytelność była wymagalna, a nadto samo oświadczenie o potrąceniu zostało złożone...
V ACa 485/18 15 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 15 kwietnia 2019, sygn. V ACa 485 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 264.213,70 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...uzyskując w zamian umorzenie ciążącego na nim długu do wysokości wierzytelności niższej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2013 r., I ACa 415 13, Lex nr 1386261). Stosownie do treści art. 498 k.c., potrącenie może być skutecznie dokonane, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:1) wierzytelności są wzajemne i jednorodzajowe; 2) wierzytelność przedstawiana do potrącenia (aktywna) jest wymagalna; 3) wierzytelność potrącana (pasywna) jest zaskarżalna. Zatem J. K., w celu wykazania, iż w wy...
I C 1119/17 12 kwietnia 2019 Sąd Rejonowy w Gdyni Sławomir Splitt

Wyrok z 12 kwietnia 2019, sygn. I C 1119 17

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...owania za nienależyte wykonanie umowy, a także wierzytelność w kwocie 1.360,80 zł z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną w czasie montażu szafki RTV polegającą na uszkodzeniu kabli antenowych. Zgodnie z art. 498 § 1 kc gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i...
VII AGa 1971/18 12 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 12 kwietnia 2019, sygn. VII AGa 1971 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ustalenie bezskuteczności czynności prawnych Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ły próby jej umorzenia na skutek potrącenia. Ponadto, wątpliwości Sądu I instancji budziły okoliczności dotyczące zgłoszonej przez inwestora ( (...)) wierzytelności z tytułu kar umownych. Zgodnie z treścią art. 498 § 2 k.c., wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Wystąpienie takiego skutku, prowadzące do wygaśnięcia zobowiązań, uwarunkowane jest jednak uprzednim ustaleniem wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c., a tylko ich zaistnienie przesądzi o...
VI GC 371/18 11 kwietnia 2019 Sąd Rejonowy w Rybniku Barbara Golec

Wyrok z 11 kwietnia 2019, sygn. VI GC 371 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 252,21 zł · zasądzenie

Teza nietezowane

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...m zakresie pozwana (...) podniosła zarzut potrącenia. Zarzut ten dodatkowo świadczy o przyznaniu przez pozwaną wykonania zleconych powódce prac w zakresie stwierdzonym wspomnianym dokumentem rozliczeniowym. Przepis art. 498 § 1 i 2 k.c. stanowi, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelno...
XI GC 520/18 11 kwietnia 2019 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Mariusz Zawicki

Wyrok z 11 kwietnia 2019, sygn. XI GC 520 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 9.255 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...a S. wynika natomiast, że nie dotyczyła. Pozwana w piśmie procesowym (sprzeciwie) powołała się na potrącenie, choć wcześniej nie złożyła materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu należności. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...
XIII Ga 842/18 10 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Łodzi Marzena Eichstaedt

Uzasadnienie z 10 kwietnia 2019, sygn. XIII Ga 842 18

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...y zarzut potrącenia będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o jakim mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą – w razie wystąpienia przesłanek określonych w rat. 498 k.c. – odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową polegającą na żądaniu oddalenia powództwa z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu stanowi zatem materialnoprawną podst...
I AGa 385/18 10 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jan Kremer

Wyrok z 10 kwietnia 2019, sygn. I AGa 385 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
.... z o.o. sp. k. nie wykazała wysokości kosztów montażu kratki.; - rzekoma wierzytelność nie była wymagalna w chwili złożenia oświadczenia o potrąceniu, a zatem oświadczenie o potrąceniu nie było skuteczne (art. 498 § 1 kc). Rzekome wierzytelności: - w wysokości 15.375 zł tytułem zwrotu kosztów zastępczego wykonania robót polegających na naprawie folii w basenie w G. umożliwiającej funkcjonowanie basenu w ramach udzielonej przez powoda gwarancji w umowie z dnia 5 marca 2014 r.; - w wysokości 9.453 zł tytułem zwrotu kosztów zas...
XIII Ga 1300/18 9 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Łodzi Iwona Godlewska

Uzasadnienie z 9 kwietnia 2019, sygn. XIII Ga 1300 18

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...erzytelności przedstawionej do potrącenia w sytuacji, gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy daje podstawę do konstatacji, że pozwany posiadał wierzytelność do potrącenia z tytułu nałożonych kar umownych; - art. 498 § 1 k.c. poprzez jego bezzasadne niezastosowanie i nieuwzględnienie zgłoszonego zarzutu potrącenia należności powoda z wierzytelnością pozwanego tytułem nałożonych na powoda kar umownych. Wskazując na powyższe zarzuty Skarżący wniósł o: 1. uchylenie zaskarżonego wyroku i odrzucenie pozwu ewentualnie 2. zmianę z...
I AGa 267/18 9 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ewa Staniszewska

Wyrok z 9 kwietnia 2019, sygn. I AGa 267 18

Typ sprawa nieprocesowa Wynik zasądzono świadczenie - 8.100 zł Kwota 217.568,55 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...t potrącenia. Potrącenie następuje przez jednostronną czynność prawną jednego z wzajemnych wierzycieli. Skutkiem tej czynności jest wygaśnięcie wierzytelności obu stron do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.), z chwilą kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 zdanie drugie k.c. w zw. z art. 498 § 1 k.c.). Oświadczenie o potrąceniu może być składane poza postępowaniem toczącym się z powództwa wierzyciela wzajemnego i podlega ogólnym przepisom, co do sposobu i chwili złożenia (art. 60 i 61 k.c.), a jeże...
I ACa 489/18 9 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Mroczek

Wyrok z 9 kwietnia 2019, sygn. I ACa 489 18

Typ sprawa cywilna gospodarcza, spółkowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 73.750 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...je potrącona z uprzednią wierzytelnością wspólnika akcjonariusza wobec spółki z danego tytułu (red. Zbigniew Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 14, Legalis). Skoro zatem niewątpliwie w świetle art. 498 k.c. powodowi przysługiwała wierzytelność względem pozwanej Spółki (...) jaką ten nabył w drodze cesji, zaś spółce wierzytelność wobec powoda z tytułu objęcia udziałów w kapitale zakładowym, obie te wierzytelności nadawały się do potrącenia. Na podstawie umowy z dnia 13 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy T....
I AGa 295/18 4 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Teresa Rak

Wyrok z 4 kwietnia 2019, sygn. I AGa 295 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...a za bezspornie wykonane i odebrane prace budowlane. Pozwany bronił się zarzutem wygaśnięcia roszczenia, wobec skutecznego potrącenia z nim wierzytelności pozwanego z tytułu kar umownych. Sąd przytoczył przepis art. 498 § 1 k.c. a następnie wskazał, że pozwany złożył powodowi oświadczenie o potrąceniu spełniające wymogi art. 499 k.c. Przedmiotem badania sądu było to, czy pozwany miał podstawy do naliczenia kary umownej, to jest czy powód był w zawinionym opóźnieniu, w szczególności w zakresie zabudowy układu sterowania i ogr...