Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

5 619 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 498 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

5 619 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I AGa 259/18 2 lipca 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Krzysztof Józefowicz

Wyrok z 2 lipca 2019, sygn. I AGa 259 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zecz pozwanego ad. 1 notę obciążeniową nr (...) na kwotę 426.195 zł, z tytułu kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 umowy z dnia 20 maja 2013r. Pismem z dnia 3 stycznia 2017r. powód na podstawie art. 498 i 499 k.c., a także na podstawie § 14 ust. 13 i 17 umowy z dnia 20 maja 2013 roku o numerze (...), zawartej z pozwanym ad. 1, złożył pozwanemu ad. 1 i ad. 2 oświadczenie o potrąceniu przysługujących mu wierzytelności względem pozwanego ad. 1 w łącznej kwocie 1.176.660,91 zł wynikających z: 1) noty obciążeniowej n...
V ACa 118/18 1 lipca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 1 lipca 2019, sygn. V ACa 118 18

Typ sprawa wykroczeniowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 82 312 zł · zasądzenie
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...że odpada podstawa świadczenia w odniesieniu do takich odsetek i kosztów, a konsument może potrącić swoje roszczenie o zwrot uiszczonych odsetek i kosztów z roszczeniem kredytodawcy o spłatę kapitału kredytu (art. 498 i n. k.c). Odsetki, o których mowa w art. 45 ust. 1 u.k.k., oznaczają tylko odsetki kapitałowe. Odsetki za opóźnienie (art. 481 § 1 k.c.) nie są, bowiem objęte sankcją kredytu darmowego (por. wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2016 r., III Ca 604 16, www.orzeczenia.ms.gov.pl). Kredytobiorca nie powi...
I AGa 143/18 1 lipca 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 1 lipca 2019, sygn. I AGa 143 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 79.700 zł Kwota 79.700 zł · zasądzenie
powaga rzeczy osądzonej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
... budynku w czasie czynienia przez pozwaną tych nakładów, ale nie w stosunku do powoda. Skoro zaś wierzytelność z tytułu nakładów nie przysługiwała pozwanej w stosunku do powoda, to nie mogła ona, zgodnie z art. 498 § 1 k.c. skutecznie potrącić swojej wierzytelności z wierzytelnością powoda, gdyż warunkiem skutecznego potrącenia jest to, aby obie strony były wobec siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Kwestia, czy powód korzystał z linii energetycznej, która miała należeć do pozwanej nie mogła wpłynąć na rozst...
V ACa 200/19 28 czerwca 2019 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Barbara Rączka-Sekścińska

Wyrok z 28 czerwca 2019, sygn. V ACa 200 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 200.121 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...24 czerwca 2013 r. wystawił on prawidłowo w dniu 16 lutego 2016 r. notę obciążeniową nr (...) na kwotę 200.121 zł brutto. Mając to na uwadze dokonał potrącenia przysługującej mu wierzytelności na podstawie art. 498 k.c. z wierzytelnością wykonawcy wynikających z faktur z dnia 30 stycznia 2016 r. Uprawnienie pozwanego do obniżenia wynagrodzenia przysługiwało mu w jego ocenie na podstawie art. 410 k.c. Strona pozwana nadpłaciła powodowi łączną kwotę 200.121 zł i o tę kwotę należało obniżyć wynagrodzenie należne powódce. W...
VII AGa 1180/18 27 czerwca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Zalewska

Wyrok z 27 czerwca 2019, sygn. VII AGa 1180 18

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...potrącenia w celu wzajemnego umorzenia skonkretyzowanych wierzytelności (art. 499 w związku z art. 498 § 1 i 2 k.c.- por. wyrok SN z 18.04.2000 r. III CKN 720 98 LEX nr 51368). Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
V ACa 361/19 27 czerwca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Miąskiewicz

Wyrok z 27 czerwca 2019, sygn. V ACa 361 19

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 115.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ści w łącznej kwocie 96.665,05 zł jaką posiada względem powódki w związku z poniesieniem strat wynikających z niewłaściwego wykonania przedmiotowej umowy. Sąd Okręgowy badając zarzut potrącenia w świetle art. 498 k.c. uznał, że wierzytelności objęte tym zarzutem nie zostały udowodnione. Wobec braku odpowiedzialności powódki za stwierdzone błędy i usterki przez głównego wykonawcę, obciążanie powódki dodatkowymi kosztami naprawczymi nie znalazło uzasadnienia. Brak było również podstaw do przyjęcia, by koszt sporządzenia...
I C 538/19 26 czerwca 2019 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Asesor Paulina Matysiak

Wyrok z 26 czerwca 2019, sygn. I C 538 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 2.450,75 zł · kwota żądania
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...związane z pustym przejazdem powoda z N. do Polski w dniach 7-9 kwietnia 2016 r., jednakże nie w kwocie wskazywanej przez pozwaną. Koszty te podlegały potrąceniu z kwoty żądanej przez powoda. Zgodnie z treścią art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
XXVI GC 21/18 25 czerwca 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie Emilia Szczurowska

Wyrok z 25 czerwca 2019, sygn. XXVI GC 21 18

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 134 000 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza Dłużnik, który zamierza zgłosić swoje żądanie oparte na art. 484 par. 2kc, obowiązany jest wyraźnie takie żądanie sformułować oraz wykazać jego zasadność za pomocą zaoferowanych na jego poparcie dowodów, a także wskazać przesłanki obniżenia, aczkolwiek samo żądanie oddalenia powództwa samo w sobie inkorporuje taki zarzut.

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym (art. 498 § 1 k.c.). Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie, które ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Natomiast kara umowna, która była źródłem wierzytelności, przysługującej pozwanej względem powódki a określonej w nocie obciążeniowej nr (...)...
II C 3299/17 24 czerwca 2019 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Lucyna Wądołowska

Zarządzenie z 24 czerwca 2019, sygn. II C 3299 17

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ędzy stronami porozumienia i nie wpłaca na fundusz celowy córki zadeklarowanej kwoty co spowodowało zadłużenie w wysokości 11.000 zł. A wobec tego pozwana poinformowała powoda, że dokonuje potrącenia w trybie art. 498 § 1 k.c. w zw. z art. 499 k.c. z wpłaconych alimentów na rzecz funduszu córki. (pismo pozwanej k-126) W odpowiedzi z dnia 21 maja 2015 roku powód poinformował pozwaną, że zaistniałą nadpłatę alimentów zalicza na poczet kolejnych miesięcy alimentacyjnych poczynając od kwietnia 2015 roku do lipca 2015 roku . Tym samy...
V GC 101/18 24 czerwca 2019 Sąd Rejonowy w Toruniu Ryszard Kołodziejski

Wyrok z 24 czerwca 2019, sygn. V GC 101 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1017 zł

Teza bez tezy

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nych przez jego kontrahentów. Spór dotyczył zagadnienia dwukrotnego potrącenia, dokonanego przez pozwanego z wierzytelnością, wynikającą z wystawionej przez powoda faktury VAT za wyświadczone usługi. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...
V ACa 500/18 24 czerwca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Bogdan Świerczakowski

Wyrok z 24 czerwca 2019, sygn. V ACa 500 18

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
powaga rzeczy osądzonej dobra osobiste
spadek
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...rzez jego zmianę i zasądzenie dodatkowo kwot opisanych wyżej w zakresie zaskarżenia. Apelacja pozwanych skarży wyrok w części zasądzającej i rozstrzygającej o kosztach procesu. Zarzuca naruszenie art. 5 k.c. i art. 498 k.c. Pozwane wniosły o zmianę wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu za obie instancje. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Sąd Okręgowy prawidłowo przyjął, że świadczenie z tytułu zachowku powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art....
I AGa 186/18 18 czerwca 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 18 czerwca 2019, sygn. I AGa 186 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 31.733,27 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...pozwanemu wzajemnemu wynagrodzenia zapłaconego przez powódkę wzajemną PHU (...) spółce z o.o. (2.656,80 zł tytułem faktury VAT nr (...)) oraz D. Z. (łącznie 30.518,80 zł tytułem faktur o nr (...)). Zgodnie z art. 498 §1 k.c. do potrącenia mogą być przedstawione wierzytelności pieniężne lub w zakresie rzeczy tej samej jakości oznaczonych tylko co do gatunku, pod warunkiem wymagalności i zaskarżalności obu wierzytelności. Wg tego sądu cech tych nie spełniają należności wypłacone przez powódkę wzajemną PHU (...) spółce z o...
VI GC 1258/18 17 czerwca 2019 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 17 czerwca 2019, sygn. VI GC 1258 18

Typ sprawa gospodarcza Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik oddalono powództwo Kwota 24 701,34 zł · kwota żądania
oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ałoby także oddaleniu z uwagi na skutecznie podniesiony zarzut potrącenia, gdyby powódka zdołała wykazać zasadność swoich roszczeń, czego jednakże – co Sąd podkreśla – nie uczyniła. Zgodnie z treścią art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...
I C 950/19 17 czerwca 2019 Sąd Rejonowy w Zgierzu Joanna Łakomska-Grzelak

Wyrok z 17 czerwca 2019, sygn. I C 950 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 4708,81 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...iczą była natomiast skuteczność dokonanego przez Spółdzielnię potrącenia wzajemnych wierzytelności stron z tytułu wartości udziałów powoda i kary umownej naliczonej powodowi przez Spółdzielnię. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...
I C 951/19 17 czerwca 2019 Sąd Rejonowy w Zgierzu Joanna Łakomska-Grzelak

Wyrok z 17 czerwca 2019, sygn. I C 951 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 6576,76 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...iczą była natomiast skuteczność dokonanego przez Spółdzielnię potrącenia wzajemnych wierzytelności stron z tytułu wartości udziałów powoda i kary umownej naliczonej powodowi przez Spółdzielnię. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...
VIII Ga 367/18 14 czerwca 2019 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Marek Tauer

Uzasadnienie z 14 czerwca 2019, sygn. VIII Ga 367 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 35.509,37 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zarzutu potrącenia. W szczególności, jak uznał Sąd Rejonowy, pozwany nie złożył materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu, które skutkowałoby umorzeniem wzajemnych wierzytelności stron (art. 499 w zw. z art. 498 § 1 k.c.). Na marginesie jedynie Sąd Rejonowy zauważył, że pozwany nie wykazał istnienia mających mu przysługiwać wierzytelności, nie przedstawił bowiem dowodów potwierdzających ilość przekazanych pracownikom powoda ubrań, czy zabranego przez nich sprzętu. Nadto pełnomocnik pozwanego nie był umocowany do skład...
VIII GC 97/17 13 czerwca 2019 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Zarządzenie z 13 czerwca 2019, sygn. VIII GC 97 17

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...o, z fakturą nr (...) potrąca kwotę 269.848,47 euro a z fakturą nr (...) potrąca kwotę 91.533,44 euro. J. O. wystawiła też 10 października 2016 r. oświadczenie o kompensacie, w którym wskazała, że zgodnie z art. 498 k.c. spółka (...) dokonała potrącenia swojej wierzytelności z noty obciążeniowej nr (...) w kwocie 384.369,82 euro z wierzytelnościami spółki (...) w łącznej kwocie 454.745,46 euro z faktur VAT nr (...), w ten sposób, że po kompensacie do zapłaty pozostaje na rzecz spółki (...) kwota 70.375,64 euro z tytułu fakt...
XXIII Ga 2259/18 11 czerwca 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie Magdalena Nałęcz

Wyrok z 11 czerwca 2019, sygn. XXIII Ga 2259 18

Typ sprawa gospodarcza Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
spadek odszkodowanie

Teza śmierć leasingobiorcy nie oznacza wygaśnięcie umowy leasingu, chyba że co innego wynika z treści tej umowy

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ącenia, ale konieczne jest oświadczenie, że korzysta się z prawa potrącenia.” Oświadczenie o potrąceniu ma charakter kształtujący prawo, gdyż bez niego, pomimo zaistnienia ustawowych przesłanek potrącenia (art. 498 § 1 k.c.), nie dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności. Tymczasem pozwany podnosząc zarzut potrącenia na rozprawie apelacyjnej nie wskazał nawet, nie mówiąc o wykazaniu aby do powódki oświadczenie woli o potrąceniu dotarło w taki sposób by mogła ona zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c.). W szczególno...
II Ca 19/19 11 czerwca 2019 Sąd Okręgowy w Krakowie Paweł Szewczyk

Wyrok z 11 czerwca 2019, sygn. II Ca 19 19

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik zasądzono świadczenie - 2700 zł Kwota 56.113,81 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne obniżenie świadczenia
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...bezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nakłada na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego, 7) naruszenie przepisu art. 498 § 1 k.c. w związku z art. 5 k.c. poprzez nieuwzględnienie zarzutu potracenia zgłoszonego w sprawie i zasądzenie na rzecz powoda również kwoty przyznanego mu bonusu, podczas gdy powód nie dotrzymał warunków umowy przedwcześnie ją wypowiadają, stając się przy tym bezpodstawnie wzbogaconym kosztem strony pozwanej. Prz...
II Ca 432/19 6 czerwca 2019 Sąd Okręgowy w Krakowie Zbigniew Zgud

Wyrok z 6 czerwca 2019, sygn. II Ca 432 19

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 68.896,23 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...inwestycji przy ul (...); błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu już pozwanemu przysługuje w stosunku do powodów jakakolwiek wierzytelność oraz że wierzytelność ta jest wymagalna; naruszenie art. 498 kc poprzez przyjęcie przez sąd, że wierzytelność na jaką powoływał się pozwany faktycznie mu przysługiwała oraz że była wierzytelnością wymagalna na chwilę złożenia oświadczenia o potrąceniu, a w konsekwencji nadawała się na zasadzie powołanego przepisu do potrącenia. W apelacji pozwanego zaś zarzucono na...
VI ACa 129/18 5 czerwca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Kowalski

Wyrok z 5 czerwca 2019, sygn. VI ACa 129 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 1874,46 zł · kwota żądania
powaga rzeczy osądzonej
spadek odszkodowanie

Teza wierzytelności objęte oświadczeniami o potrąceniu -o zwrot nakładów i o zwrot uiszczonego podatku od nieruchomości, nie wierzytelnościami terminowymi,gdyż nie posiadają oznaczonego w drodze czynności prawnej lub przez przepis prawa terminu spełnienia świadczenia. Zatem wierzytelności te stają się wymagalne dopiero po upływie ter...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...m kosztów zastępstwa procesowego . Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa, wnieśli również o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów postępowania za wszystkie instancje. Pełnomocnik D. M., na podstawie art. 498 k.c. zgłosił zarzut potrącenia kwoty 300.000 zł z tytułu zwrotu równowartości poczynionych nakładów poczynionych na sporną nieruchomość . Ostatecznie pismem złożonym w dniu 30.07.2014r. pełnomocnik pozwanej D. M. zgłosił zarzut potrącenia kwoty 1.236.075,83 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 01.05.2011r., gdyby...
VII AGa 1224/18 4 czerwca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Magdalena Sajur-Kordula

Wyrok z 4 czerwca 2019, sygn. VII AGa 1224 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...a oświadczeń w imieniu pozwanego. Sąd Okręgowy uznał, że uwzględnienie zarzutu potrącenia nie może nastąpić ze względu na brak wymagalności wierzytelności pozwanego przedstawionej do potrącenia. Zgodnie z art. 498 k.c. wierzytelności muszą być wymagalne, a powód słusznie zarzuca, że pozwany nie spełnił obowiązku skutecznego złożenia reklamacji. Umowa zawarta między stronami jest umową przewozu, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U z 2015 r., poz. 915 j.t., dalej: praw...
I C 736/18 31 maja 2019 Sąd Okręgowy w Olsztynie

Wyrok z 31 maja 2019, sygn. I C 736 18

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
spadek
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
..., sygn. akt (...), LEX nr 852580, z dnia 5 marca 2008 r., sygn. akt (...), LEX nr 393871). W tym miejscu należy nadto zauważyć, że pomimo dokonania potrącenia wzajemnych wierzytelności między powodem, a pozwanym (art. 498 i 499 k.c.), powód nadal pozostaje pokrzywdzony, albowiem jego wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu gospodarczego wynosi 150.693,52 zł, zgodnie z treścią oświadczenia o potrąceniu, czego pozwany nie zaprzeczył. Podsumowując powyższe uwagi, należy stwierdzić, że rzeczywista niewypłacalność dłu...
I AGa 388/18 31 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 31 maja 2019, sygn. I AGa 388 18

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 8.100 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ą nr (...) z dnia 2 września 2015 r. Wobec braku zapłaty naliczonej kary umownej ze strony powodowej, pozwana dokonała potrącenia zgodnie z oświadczeniami, o których mowa powyżej w treści uzasadnienia. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, każda może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeśli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą by...
III C 1079/18 30 maja 2019 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Michał Krakowiak

Wyrok z 30 maja 2019, sygn. III C 1079 18

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...wóch grup zdarzeń, które mogą stanowić podstawę do pozbawienia wykonalności tytułu będącego orzeczeniem sądowym. Pierwsza obejmuje zdarzenia skutkujące wygaśnięciem zobowiązania: na skutek potrącenia – art. 498 k.c., zwolnienia z długu – art. 508 k.c., odnowienia – art. 506 k.c. czy też świadczenia w miejsce wypełnienia – art. 453 k.c. lub niemożnością jego egzekwowania – np. przedawnienie. Takie zdarzenia muszą zaistnieć po zamknięciu rozprawy. Powódka jako podstawę żądania podała okoliczność przedawnienia rosz...
V ACa 607/18 27 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Leszek Jantowski

Wyrok z 27 maja 2019, sygn. V ACa 607 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 250.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...trącenie jest czynnością materialnoprawną, która dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywołuje skutek w postaci wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c. i art. 499 zd. 1 k.c.). Oświadczenie o potrąceniu dla swej ważności nie wymaga określonej formy i może być złożone w formie pisma procesowego z tym, że musi ujawniać w dostatecznym stopniu treść i wolę dokonania potrącenia. Zgodnie przy tym z art. 91 pkt 1 k.p.c. pełnomocnictwo procesowe ogólne obejmuje...
VII AGa 1195/18 24 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Mariusz Łodko

Wyrok z 24 maja 2019, sygn. VII AGa 1195 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 124 488 zł Wynik oddalono apelację Kwota 124 488 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...po myśli § 7 ust. 2 pkt a umowy, co prowadzi do konstatacji, iż nie została wyjaśniona istota sprawy, wobec uznania przez Sąd, że okoliczność ta nie ma istotnego znaczenia, 2 naruszenie prawa materialnego: a art. 498 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisu polegające na uznaniu, że pozwanemu nie przysługuje wierzytelność z tytułu kary umownej za opóźnienie, podczas gdy taka wierzytelność istniała w dacie jej ustalenia, wobec opóźnienia powoda w zakończeniu robót budowlanych o okres 26 dni, była wym...
I ACa 1098/18 24 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jerzy Bess

Wyrok z 24 maja 2019, sygn. I ACa 1098 18

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 406.707,14 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ała dla rozstrzygnięcia znaczenia, dlatego też nie wymaga dalszych rozważań. Skuteczne potrącenie dokonane przez pozwaną oznacza, że obie wierzytelności uległy umorzeniu do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 kc), a zatem skoro wierzytelność powoda była niższa i to znacząco od wierzytelności pozwanej, to uległa ona umorzeniu w całości, co musiało skutkować oddaleniem powództwa. Na koniec Sąd Apelacyjny podkreśla, że w pełni podziela także rozważania Sądu pierwszej instancji w kwestii podnoszonego przez powoda w...
II Ca 591/18 23 maja 2019 Sąd Okręgowy w Lublinie Dariusz Iskra

Wyrok z 23 maja 2019, sygn. II Ca 591 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 325,88 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...rnie (umowa o administrowanie nie wyłączyła solidarności), zatem powód mógłby dochodzić roszczeń tylko przy spełnieniu przesłanek z art. 376 k.c. w zw. z art. 207 k.c., czego w żaden sposób nie wykazał; 3) art. 498 § 1 k.c. w zw. z art. 376 §1 k.c. – przez uznanie, że pozwana nie może potrącić przysługującego jej roszczenia z tytułu nadpłaty na remont elewacji z roszczeniami dochodzonymi przez powoda, mimo że w części odpowiadającej udziałowi powoda jest to całkowicie nieuzasadnione, a w pozostałej części, z uwagi na fa...
IV Ca 256/19 22 maja 2019 Sąd Okręgowy w Płocku Joanna Świerczakowska

Wyrok z 22 maja 2019, sygn. IV Ca 256 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 15.849,27 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zeba zarzut potrącenia, będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 kc, jest czynnością materialnoprawną, powodującą – w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 kc – odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową, polegającą na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu s...