Baza orzeczeń sądowych

...ść pozwanego względem powódki przedstawiona do potrącenia nie była wymagalna pomimo tego, że pozwany złożył oświadczenie o potrąceniu i podniósł procesie zarzut potracenia; tj. art. 646 k.c, art. 658 k.c. i art. 647 k.c. w związku z art. 3 pkt. 7 ustawy prawo budowlane przez przyjęcie, że roszczenie powoda wywodzi się z umowy o dzieło, a nie z umowy roboty budowlane. 2. naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 k.p.c. przez przekroczenie przez Sąd I instancji granic swobodnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, które wyznacza...

...o (...) S.A., które to dokumenty nie budziły wątpliwości sądu i nie były kwestionowane przez żadną za stron procesu. W swych rozważaniach prawnych Sąd Okręgowy wskazał jako podstawę swego orzeczenia przepis art. 647 1 § 5 k.c. statuujący solidarną odpowiedzialność inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie podwykonawcy. Sąd wskazał, iż warunkiem tej odpowiedzialności, stosownie do § 2 i 4 tego artykułu, jest uzyskanie zgody inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą, jednak fakt wyrażenia takiej zgody był bezsporny. Stą...

...rzez powódkę umowami z kolejnymi wykonawcami wyniosła 1.020.839,38 zł. W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest zasadne. Sąd wskazał, że podstawą prawną rozstrzygnięcia były przepisy art. 647 k.c., 640 k.c., 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., art. 494, 471, 361 i 363 k.c. Zdaniem Sądu umowy łączące strony dotyczyły robót budowlanych mimo zawarcia w nich kilku cech wykraczających poza zakres robót budowlanych. O tym, że umowy były umowami o roboty budowlane świadczy zobowiązanie pozwanego do oddania okre...

...okryć dachowych. W § 6 ust. 9 umowy postanowiono, że zawarcie umowy przez wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 647 1 k.c. w trybie szczegółowo opisanym w umowie. Spółka miała wykonywać roboty budowlane zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W § 9 umowy strony określiły zasady odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w postaci kar umownych liczonych od wartości brutto okreś...

...dla oceny tej umowy, w tym w szczególności zakresu obowiązków stron, skutków prawnych niewywiązania się przez kontrahentów ze swych zobowiązań stosować należało normy art. 647 in. k.c. Zgodnie z regulacją art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót oraz do odebrania obiektu i zapłat...

...rony była umową sprzedaży, a nie umową o roboty budowlane. Wobec tego nieuregulowanie należności przez powódkę na rzecz podwykonawców nie ma znaczenia dla pozwanej, albowiem nie grozi jej odpowiedzialnością z art. 647 1 kc. Niezależnie od powyższego naliczanie przez pozwaną kary umownej za okres poprzedzający 30 stycznia 2012 r. było niezasadne jeszcze z jednego względu. Kara umowna jest bowiem zryczałtowanym odszkodowaniem należnym za niewykonanie przez dłużnika obowiązku. Tymczasem pozwana w toku przedmiotowego procesu, a także w...

...pełnomocnictwo ani zgoda sądu na udział w oględzinach wymienionych osób. Sąd zważył, co następuje. W sprawie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane (art.647 i nast.). W myśl art.647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...wlane lecz umowę sprzedaży. Za przyjęciem takiej oceny przemawiają przede wszystkim ustawowe cechy obu umów oraz treść samych umów łączących strony nr (...)i (...). Definicję umowy o roboty budowlane zawiera art. 647 k.c., zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególno...

...wyższe przemawia za tym, iż powódka nieprawidłowo skalkulowała ryzyko kontraktowe już na etapie sporządzania oferty. W świetle całokształtu powyższego z braku spełnienia przesłanek z art. 357 1 k.c. w zw. z art. 647 k.c. Sąd oddalił powództwo zarówno w sprawie prowadzonej pod sygn. akt X GC 489 13, jak i w sprawie o sygn. akt X GC 492 13. O kosztach orzeczono odrębnie w każdej ze spraw na postawie art. 98 k.p.c. Pozwana w każdej ze spraw poniosła koszty wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600 zł, stosownie do § 6 pkt 6 Rozporzą...

...ówionego wynagrodzenia na rzecz powódki. W podlegającym uwzględnieniu stanie faktycznym, umowa nr (...) powinna więc zostać uznana za wykonaną, bowiem każda ze stron spełniła swoje obowiązki, o których mowa w art. 647 k.c. Świadectwo wykonania zostało wydane 26 listopada 2010 r. a wynagrodzenie kontraktowe ( ryczałtowe ) zostało wypłacone zgodnie z warunkami kontraktu. Należy przy tej okazji wyjaśnić, że wynagrodzenie kontraktowe miało charakter ryczałtowy. W rozstrzyganej sprawie Sąd ustalił, że wykonawcy zaoferowali wykonanie...

...ciu o ustną umowę pomiędzy nim a W. S.. Umowa ta polegała na pracach remontowych w lokalu pozwanego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2008 r. II CSK 112 08 (LEX nr 447653), stosując odpowiednio art. 647 [1] k.c. do normy wynikającej z art. 658 k.c., trzeba przyjąć, że do umów o wykonanie remontu w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, a więc dotyczących wykonania robót budowlanych, niezależnie od tego, czy będą dotyczyć całego obiektu budowlanego, czy niektórych jego części stosuje się przepisy tytułu XVI ks...

...– wbrew twierdzeniom apelacji - w okolicznościach sprawy nie można też było uznać, że umowy łączące ubezpieczonego z płatnikiem były umowami o roboty budowlane. Przedmiotem umowy o roboty budowlane, zgodnie z art. 647 K.c. jest oddanie przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Tego rodzaju umowa z pewnością wiązała płatnika z inwestorem, ale na pewno nie wykonującego fizycznie prace budowlane z zatrudniającym go podmiotem. Wymaga zauważenia, że strony zwarły kolejno cztery umowy...

...ostępowania pozwani nie kwestionowali doliczenia kosztów dojazdu do wynagrodzenia powoda za wykonane prace, a pierwszy zarzut tym zakresie przedstawili dopiero w apelacji. Odnosząc się wreszcie do zarzutu naruszenia art. 647 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie wskazać trzeba, że skarżący jedynie formalnie nadał temu zarzutowi postać zarzutu naruszenia prawa materialnego, faktycznie zaś pod tym zarzutem kryje się powtarzany kilkukrotnie w apelacji zarzut błędnego ustalenia przez Sąd w oparciu o zgromadzony m...

...ątpliwości, że powód wykonywał prace w ramach większej inwencji budowy kompleksu domów wielorodzinnych, co nakazywało uznać, że wykonywał on roboty budowlane, do których może znajdować zastosowanie przepis art. 647 i nast. k.c. Z uwagi na to, ze roboty te powód wykonywał na rzecz pozwanego będącego wykonawcą (a zatem działał jako podwykonawca), ewentualnie łącząca strony umowa o roboty budowlane wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 647 1 § 4 k.c.). Brak zachowania tej formy skutkował jej nieważno...

...órym mowa w art. 354 § 2 k.c. przy wykonywaniu umowy o roboty budowlane obejmuje inne sytuacje, niż zapewnienie wypłaty wynagrodzenia na co wskazuje bogate orzecznictwo sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego. Art. 647 k.c. wskazując na obowiązki inwestora, odsyła wprost do przepisów prawa budowlanego, określających czynności związane z przygotowaniem robót m. in przekazanie terenu budowy, odebranie obiektu czy też zapłata umówionego wynagrodzenia. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2013 r. I ACa 549 13). Wsp...

...dowlanych. Z kolei powód (pozwany wzajemny) nie przystał na obniżenie wynagrodzenia. Powyższe ustalenia faktyczne umożliwiły Sądowi meriti przyjęcie, że roszczenie J. W. zasługuje na uwzględnienie w oparciu o art. 647 k.c. Strony niniejszej sprawy łączył bowiem stosunek obligacyjny w postaci umowy o roboty budowlane, w której określono wszystkie istotne elementy podmiotowe i przedmiotowe. Na gruncie umowy J. W. wykonał wszystkie przewidziane prace, a oprócz tego dodatkowo pomalował garaż, jak również ponownie wykonał prace co do po...

...wykonawca był on stroną umowy o roboty budowlane, a długotrwałość tego procesu, oparcie go na projekcie budowlanym i podporządkowanie pozwanemu podwykonawców, pozwala uznać powództwo za uzasadnione. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...miałyby zostać wyjaśnione przez opinię instytutu naukowego, nie były istotne dla rozstrzygnięcia. Oceniając roszczenie Sąd I instancji przede wszystkim wyjaśnił, że strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Dalej wskazał, że powód udowodnił, że w okresie od 1 kwietnia do 30 grudnia 2005 r. wykonał prace za które dochodzi należnego wynagrodzenia, w wysokości 2.022.167,08 zł. Mimo to powództwo podlegało oddaleniu, ponieważ pozwany zgłosił skutecznie zarzut, że naliczył wynikające z postanowień umów kary umow...

...ególności podstawy dotyczącej roszczenia powoda w kwocie 6000 zł, co w konsekwencji spowodowało brak możliwości kontroli instancyjnej rozstrzygnięcia, 2) naruszenie przepisów prawa materialnego, a to przepisu z art. 647 k.c. poprzez jego niezastosowanie i uznanie, iż umowa łączącą strony nie spełnia warunków dla uznania jej za umowę o roboty budowlane, ale jest umową o dzieło, 3) naruszenie przepisów prawa materialnego, a to przepisu art. 405 k.c. poprzez jego niezastosowanie w zakresie roszczenia powoda obejmującego zwrot kwoty 24.5...

...przez inwestora obiektu wraz ze wszystkimi wykonanymi robotami, zwłaszcza w sytuacji rozpoczęcia w nim prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Z tym zdarzeniem wiązać należy skutek odbioru, w rozumieniu art. 647 k.c. Sąd Okręgowy miał przy tym na uwadze, iż powódka wzywała pozwaną do usuwania usterek w wykonanym przez nią przedmiocie umowy, a z tego tytułu przysługiwały jej roszczenia z art. 637 k.c. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynikało bowiem, że pozwana przekazała powódce przedmiot umowy, jednakże posiadał on ust...

...przez powódkę w dacie 30 maja 2012r za sprzedaż prefabrykowanej stali , powódka uznawała , że nie jest zobowiązaną do zapłaty za nią albowiem sprzedaż ta nie przynależy do robót budowlanych objętych normą art. 647 kc. Po czwarte twierdziła ,że dokumenty , które były podstawą do wystawienia przez powódkę faktur należności stwierdzone w których składają się na dochodzone roszczenie , zostały podpisane przez nieokreślone osoby , w szczególności nie te , które były uprawnione do dokonywania odbiorów prac i oceny ich ilości...

...zenia jest wówczas art. 644 k.c. Wobec tego nie mogło dojść do zarzucanego w skardze kasacyjnej naruszenia art. 471 i 472 k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie. Podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 647 k.c. przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że stroną umowy o roboty budowlane może być osoba inna niż inwestor i w konsekwencji przyjęcie pozwany może ponosić odpowiedzialność, jako strona tej umowy, pozostaje w sprzeczności z ustaleniami faktycznymi poczynionymi w sprawie, według których pozwa...

...owa o roboty budowlane. Zważyć też należy, iż pracom powoda towarzyszył projekt budowlany, obejmujący cały obiekt, w tym instalacje wykonywane przez powoda, a umowa wykonywana była z tzw. nadzorem inwestorskim (art. 647 kc i art. 647 1 § 2 kc). Zdaniem Sądu nadbudowa budynku polegająca na wykonaniu jednej kondygnacji wraz z wykonaniem wszystkich instalacji nosi charakter umowy o roboty budowlane, również z tego względu, że zgodnie z definicją ustawy Prawo budowlane jest to obiekt budowlany. Sąd Rejonowy w całości podzielił w tym prze...

...zadania wykonanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związane z przygotowaniem robót odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 kc). Wykonywanie zaś prac objętych tą umową powinno odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz. 2016). Przepis ten określa w sposób enumeratywny zamknięty przedmiotowy zakres dopuszczalnego odpowiedniego stosowania przepisów poświęconych umowie o dz...

...e przez biegłego A. K. z uwagi na ich skuteczne zakwestionowanie przez strony. Sąd zważył, co następuje: Roszczenie powoda o zapłatę wynagrodzenia zasługiwało na częściowe uwzględnienie. Stosownie do treści art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...esłuchanie stron jest dowodem obarczonym subiektywizmem postrzegania i dążeniem do uzyskania dla siebie korzystnego rozstrzygnięcia. Powód wywodził swoje roszczenie z umowy o roboty budowlane (art.354 k.c. w zw. z art. 647 k.c i nast.) i wzajemnych ustaleń związanych z wykonaniem tejże umowy z którymi związane było zatrzymanie kaucji gwarancyjnej i prowizji. Dotychczasowa współpraca stron układała się dobrze i darzyły się na tyle dużym zaufaniem, że postanowiły zawrzeć umowę w formie ustnej na analogicznych zasadach jak w przypadk...

...h twierdzenie świadka L. S. – ówczesnego prezesa zarządu spółki (...), że pozwana nie rozliczyła się z tą spółką. Dokonując oceny prawnej roszczenia powoda, wywodzonego z treści umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.) i niekwestionowanej przez pozwaną umowy przeniesienia wierzytelności, Sąd Okręgowy uznał je za bezzasadne. Wskazał, że spór pomiędzy stronami postępowania sprowadzał się do ustalenia, czy umowa z dnia 14 grudnia 2006 r. pomiędzy pozwaną a (...) od której powód nabył dochodzoną wierzytelność i określone...

...że powód był dalszym podwykonawcą w ramach inwestycji polegającej na budowie kanalizacji w miejscowości Ł.. Zakres prac odpowiada zatem pojęciu „ oddania obiektu wykonanego zgodnie z projektem”, w rozumieniu art. 647 kc. Powód wykonywał co najmniej część robót objętych umową zawartą pomiędzy firmą (...) a pozwanym w zakresie inwestycji :” Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ł. ”, obejmującej wykonanie prac „ zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami...

...zasady ustalanie wynagrodzenia przy umowie o dzieło, kiedy to w realiach niniejszej sprawy sięganie do przepisów regulujących umowę o dzieło w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia było niedopuszczalne, c) art. 647 k.c. poprzez niezastosowanie i w konsekwencji tego przyjęcie, że zawarta umowa w zakresie robót dodatkowych i podstawowych było typową umową o dzieło, gdzie nie jest wymagana jakakolwiek forma szczególna, nawet dla celów dowodowych, kiedy to zawarta umowa była umową o roboty budowlane, gdzie musi być ustalone dla jej...