Baza orzeczeń sądowych

...010 roku. Strony określiły wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Spółce (...) za wykonanie przedmiotu umowy na łączną kwotę netto 3.150.000złotych (§ 5 umowy). W § 6 wskazano, że zgodnie z art. 647' k.c.strony uzgodniły w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogramie terminowo-rzeczowym" realizacji robót, jaki może być wykonywany przez podwykonawców, oznaczając potencjalnych podwykonawców dla poszczególnych robót. Podwykonawcy dla poszczególnych robót mieli być wybrani z listy podwykonawców. Wykonawca zobowiąza...

...przez inwestora obiektu wraz ze wszystkimi wykonanymi robotami, zwłaszcza w sytuacji rozpoczęcia w nim prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Z tym zdarzeniem wiązać należy skutek odbioru, w rozumieniu art. 647 k.c. Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie wykazało, iż wykonane dzieło posiadało wady istotne, a tylko takie sprawiają, że oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wynagrodzenia (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18.01.2012 r., II CSK 213 11). W niniejszej sprawie dzieło stanowiące przedmiot umowy zostało od...

...zweryfikowany kosztorys nie był oparty na obmiarach dokonanych przez inspektora nadzoru. Przechodząc do rozważań prawnych zasadności roszczenia powódki, Sąd Okręgowy wyjaśnił, iż roszczenie to jest oparte na art. 647 k.c., gdyż strony łączyła umowa o roboty budowlane. Jednocześnie Sąd pierwszej instancji poczynił zastrzeżenie, że troska o należyte prowadzenie dokumentacji spoczywa na uczestnikach procesu inwestycyjnego. Odwołując się do ustaleń umowy zawartych w § (...), Sąd pierwszej instancji wskazał, iż wykonawca miał sp...

...zeciwu od nakazu zapłaty pomimo braku ku temu przesłanek, - błędy w ustaleniach faktycznych w zakresie zakresu i poprawności prac. Ponadto skarżąca zarzuciła Sądowi Okręgowemu naruszenie prawa materialnego tj. art.647-658 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie i przyjęcie, że nie należy się wynagrodzenie za prace rzeczywiście wykonane. W oparciu o takie zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu ewentualnie uchylenie wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego roz...

...odbioru robót budowlanych., pismem z dnia 29 grudnia 2011 r. Oceniając powyższe ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy uznał, w pierwszej kolejności, że powództwo główne jest uzasadnione w całości – na zasadzie art. 647 k.c. Powód wykonał prace objęte umową i wykonał je niewadliwie, tym samym należy mu się uzgodnione w umowie wynagrodzenie. Sąd Okręgowy wskazał, że pozwany nie udowodnił, by prace wykonane przez powoda były złej jakości. Twierdzenia pozwanego w tym przedmiocie nie zostały poparte adekwatnymi wnioskami dowodowymi,...

...rawnego, a w konsekwencji przesądza o zastosowaniu do tego stosunku właściwych przepisów prawa materialnego. Zarówno umowa o roboty budowlane, jak i umowa o działo zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Według art. 647kc, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...dnia 18 października 2012 r., sygn. akt V GC 778 12, zasądzającym w w kwotę wraz z ustawowymi odsetkami. Powódce nie udało się jednak wyegzekwować swojej wierzytelności od wykonawcy. Powołując się na przepis art. 647 1 k.c. podniosła, że w niniejszej sprawie inwestor wyraził zgodę w sposób dorozumiany na zawarcie umowy podwykonawczej. Pozwany wiedział bowiem o wykonywaniu tynków i wylewki przez powódkę i się temu nie sprzeciwiał. Roboty wykonywane przez powódkę były nadzorowane ze strony pozwanego przez F. K., który dokonywał...

...3, art. 95 w zw. z art. 99 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (obecnie art. 149) w związku z art. 146, 148 i 150 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicznego i górniczego, art. 5 k.c., art. 647 k.c. oraz art. 654 k.c. w związku z art. 4421 k.c., art. 481 § 1 k.c., oraz § 1 ust. 4 Porozumienia w sprawie odpowiedzialności za szkody spowodowane eksploatacją górniczą NSW S.A. w T. byłej KWK „J.” i ZGE S. J. III sp. z o.o. w zasięgu terenu górniczego ZGE S. J. III sp. z o.o. oraz ustalenia zakresu ich napraw i...

...ch świadków oraz przywołane dokumenty. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Powództwo, jest usprawiedliwione co do zasady i podlega uwzględnieniu w części. Strony łączyła umowa o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...druk potwierdzenia przelewu k. 143). Sąd zważył, co następuje: Jak wynika z ww. ustaleń faktycznych Sądu, strony zawarły w dniu 27 czerwca 2011 r. umowę mającą charakter umowy o roboty budowlane, określonej w art. 647 i nast. k.c. Z charakteru prawnego tej umowy oraz samej jej treści wynika zaś obowiązek zapłaty przez zamawiającego na rzecz wykonawcy umówionego wynagro­dzenia. Natomiast w dniu 12 października 2011 r. strony zawarły, opisaną w ustale­niach faktycznych, umowę o świadczenie usług (nazwaną „zleceniem”), do któr...

...iano wyżej nieważność umowy powoduje, że wyłączone jest zasądzenie kwoty 948.330 zł jako wynagrodzenia za wykonanie prac określonych w umowie nr (...), którego powódka dochodzi w oparciu o § 9 ust 1 umowy i art. 647 k.c. Niesporny jest jednak fakt, że powódka przystąpiła do wykonywania nieważnej umowy, zakupiła urządzenie w spółce (...), dostarczyła je do S. oraz wykonała prace niezbędne do zamontowania urządzenia w przeznaczonej dla niego wnęce. Po stronie powódki powstało więc roszczenie o zwrot wartości świadczenia nien...

...az niewiarygodności opinii W. B. co do ilości, wartości i rodzaju prac budowlanych wykonywanych przez firmę (...). Tak wnosząc wydanemu w sprawie wyrokowi zarzucił: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 647 § 1 k.c. w zw. z art. 509 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i uznanie, iż zarzut pozwanego dotyczący braku legitymacji procesowej czynnej nie zasługiwał na uwzględnienie, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 19 ust. 4 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 3 ust. 1...

...wy nr (...) na budowę budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym – etap II powódka została wskazana jako wykonawca robót fundamentowych (wykonanie pali). W tej sytuacji pozwana mając na uwadze treść art. 647 1 § 5 kc powinna liczyć się z tym, że powód skieruje sprawę na drogę sądową w celu dochodzenia swych słusznych roszczeń. Warto w tym miejscu zauważyć, iż jedną z przyczyn ustanowienia odpowiedzialności solidarnej inwestora było zagwarantowanie zapłaty należności w przypadku m.in. niewypłacalności wykonawcy....

...brak jest zapisu uzależniającego wejście umowy w życie od uzyskania przez pozwaną finansowania. W związku z tym umowa weszła w życie i wiąże strony. Umowa jaką zawarły strony jest umową o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Do obowiązków inwestora (pozwanego) należało m.in. zapłacenie wykonawcy umówionego wynagrodzenia, zaś do obowiązków wykonawcy należało oddanie przewidzianego w umowie obiektu. Jak wyżej w uzasadnieniu ustalono, powód wykonał roboty wynikające z pkt 5 harmonogramu rzeczowo-finansowego, za które umówionego w...

...zania względem podwykonawcy. Na wstępie rozważań wskazać jednak należy iż w ocenie Sądu umowa zawarta przez powoda oraz J. 2 była umową podwykonawstwa, posiadającej cechy umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Zgodnie z tym przepisem, przez taką umowę wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności d...

...a dzień 6 grudnia 2011 roku powód nie zgłosił robót do odbioru, chociaż termin ich realizacji upłynął już z dniem 15 września 2011 roku. Przechodząc do rozważań w sprawie Sąd Okręgowy przywołał przepis art. 647 k.c. i omówił istotę oraz charakter umowy o roboty budowlane. W okolicznościach sprawy Sąd stwierdził, że zgłoszone przez powoda do odbioru roboty były niezgodne z zawartą umową, o czym niewątpliwie świadczyła zła jakość używanego do ich realizacji kruszywa. Sąd zwrócił uwagę, że powyższe potwierdził świ...

...iale poprzez przeniesienie części majątku Spółki na nowo zawiązaną Spółkę (...) Spółka z o. o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, stał się niewypłacalny – prowadzone egzekucje są bezskuteczne. Zgodnie z art. 647 1 kc inwestor i wykonawca generalny ponoszą odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, jeśli inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej. W przedmiotowej sprawie, zdaniem powódki, zgoda ta została wyrażona w sposób dorozumiany, gdyż pozwany wiedz...

...ne wykonane przez powoda do dnia 7 marca 2012 roku. Wobec powyższego powództwo należało uwzględnić jako zasadne w całości, o czym Sąd Rejonowy orzekł jak w punkcie 1 sentencji wyroku, zasądzając na podstawie art. 647 § 1 kc od pozwanego na rzecz powoda kwotę 22.875,50 zł z odsetkami ustawowymi od 28 marca 2012 roku do dnia zapłaty. O kosztach procesu orzekł w punkcie 2 wyroku na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych...

...ł, co następuje: Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części. Strony niniejszego postepowania łączyła umowa o roboty budowlane, stąd oceny w zakresie realizacji obowiązków należało dokonywać w oparciu o art. 647 i nast. k.c. Zauważyć przy tym trzeba, że pozwany pełnił rolę podwykonawcy, generalnym wykonawcą inwestycji była bowiem spółka (...), związana umową z inwestorem – Gminą K.. Kwoty 234.877,68 zł powód dochodził tytułem zapłaty kary umownej, naliczonej pozwanemu z tytułu zwłoki w usunięciu wad w okresie gwar...

...należną, przy czym G. W. K.zrzekła się odsetek od dochodzonej kwoty zwrotu wynagrodzenia (bezsporne – poświadczona kopia protokołu zawierającego ugodę sądową k. 72-76). Sąd zważył, co następuje: W myśl art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobo­wiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekaz...

...z nich świadczenie nie jest świadczeniem nienależnym, bowiem podstawa prawna świadczenia nie upadła wraz z uchyleniem wyroku sądu polubownego. Pozwani wskazali, że mają roszczenie wobec powoda, które wywodzą z art. 647 k.c. w zw. z art. 509 k.c., a niezależnie od tego z art. 647 1 § 5 k.c. Wyrokiem z dnia 18.01.2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powoda 21.273,90 zł z ustawowymi odsetkami od 6.06.2009 r. do dnia zapłaty (pkt I), oddalił powództwo w pozostałej części (pkt II) i zasądził od po...

...usprawiedliwili swojego niestawiennictwa. Powyższe swymi skutkami obciąża stronę pozwaną. Mając na uwadze w w okoliczności należy wskazać, że łącząca strony umowa jest umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Zgodnie z w w przepisem wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu (wykonania robót) zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...dziernika 2006 r. celem akceptacji powoda jako podwykonawcy. Przyznał zaś, że wyraził zgodę na zatrudnienie powoda jako podwykonawcy na wykonywanie instalacji elektrycznych dla (...) C.. Odwołując się do treści art. 647 k.c. Sąd I instancji wskazał, że celem umowy o roboty budowlane jest osiągnięcie rezu atu w postaci ukończonego całkowicie obiektu budowlanego, który jest rzeczą konstrukcyjnie jednolitą, chociaż może być on wykonywany etapami. Ponadto, zgodnie z treścią art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,...

...im; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego: - art. 568 § 3 k.c. w zw. z art. 637 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez niezastosowanie i nie uwzględnienie zarzutu z tytułu rękojmi dot. obniżenia ceny, - art. 647 k.c. w zw. z art. 379 § 2 k.c. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że świadczenie wykonawcy z zawartej umowy jest świadczeniem podzielnym, podczas gdy nie można go wykonać częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu bądź wartości, - art. 647 k.c. w zw. z art. 654 k.c. w zw. z art. 488 k.c. poprz...

...ęgowy uznał powództwo za usprawiedliwione, co do zasad)', lecz uwzględnił jej jedynie w części. W ocenie Sądu I instancji umowa łącząca strony stanowiła umowę nazwaną o roboty budowlane. Tym samym zgodnie z art. 647 k.c. wykonawca zobowiązał się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązał się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia...

...Co za tym idzie, wierzytelność o zapłatę kwoty 16.174,50 zł, stanowiącą przedmiot niniejszej sprawy należało uznać za wykazaną co do zasady i wysokości. Podstawę prawną tego roszczenia stanowi zaś przepis art. 647 k.c. – w zakresie robót budowlanych i art. 535 k.c. w zakresie sprzedaży desek szalunkowych. Powództwo nie mogło jednak zostać uwzględnione. W chwili wytoczenia powództwa, powodowi przysługiwała legitymacja czynna w niniejszej sprawie. Nabył on bowiem – na podstawie umowy sprzedaży – wierzytelności z tytułu wyk...

...ropu żelbetonowego na drewniany spowodowała obniżenie wartości robót o około 4.000 zł, powód pobrał od pozwanych kwoty znacznie przenoszące wartość wykonanych przez siebie robót. Odwołując się do treści art. 647 k.c. Sąd I instancji wskazał, iż spór pomiędzy stronami koncentrował się w przedmiocie zakresu prac objętych umową z dnia 28 października 2010 roku oraz jakości prac wykonanych przez powoda. W ocenie Sądu Rejonowego materiał dowodowy zgromadzony w sprawie dawał podstawę do przyjęcia, że strony zawierając umowę...

...awcy - firmie (...) Sp. z o.o. W odpowiedzi (...) Sp. z o.o. wskazała, iż pismo to przyjmuje jako informację o nazwie firmy współpracującej z wykonawcą w celu wykonania umowy, a nie jako zgłoszenie wynikające a art. 647 1 §5 k.c., co oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. Podniosła, iż zgodnie z umową konsorcjum dnia 10.09.2011 r., lider konsorcjum powinien na powyższe uzyskać zgodę partnera. (...) nie wypowiedziała się co do stanowiska pozwanej. 30 i 31.11.2012 r. p...

...nności profesjonalisty, jaka spoczywała na powodzie stosownie do art. 356 § 2 k.c. i wskazał, że rodzaj umowy zobowiązywał wykonawcę do wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej (art. 647 k.c.). Zdaniem sądu I instancji, skoro kruszywo, jakie stosownie do umowy miało być użyte do wykonania podbudowy, nie nadawało się do tego celu, wynikającym z art. 651 k.c. obowiązkiem powoda było niezwłoczne zawiadomienie o tym pozwanego, a niedochowanie tego obowiązku powoduje, że wynikające stąd skutki obciążaj...

...strony powodowej przedstawionych w piśmie procesowym z dnia 11 V 2011 r. ( k 137, 138) powód w w w sprawie dochodził odszkodowania za szkodę wywołaną nie wykonaniem przez spółkę (...) obowiązku wynikającego z art. 647 1 § 2 k.c., co spowodowało, iż nie mógł uzyskać jako podwykonawca robót wynagrodzenia od inwestora. Szkoda powoda wyrażała się w kosztach postępowania sądowego pierwszo instancyjnego i apelacyjnego , jakie zobowiązany był ponieść w procesie wytoczonym przeciwko inwestorowi, który to proces przegrał. Stwierdzić...