Baza orzeczeń sądowych

...niewykonywanie przyjętych zleceń. Nie ma racji skarżący podnosząc, iż powód przystępując do realizacji zlecenia przyjmował wszystkie postanowienia jakie zawarte były w treści zlecenia. Jak wynika z przepisu art. 483 k.c., kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Strony w ramach swobody umów (art. 353 1 k.c.) co do zasady mogły zastrzec karę umowną. W zleceniach transportowych pozwana zawierała za każdym razem zapis, że w przypadku braku pisemnej od...

...powoda jako niemożliwy do przeprowadzenia, albowiem powód wezwany na termin rozprawy, celem przesłuchania, pod rygorem pominięcia dowodu, nie stawił się na rozprawę. Podstawę prawną powództwa stanowił przepis art. 483 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) (§ 1). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej (§ 2)....

...ie odszkodowawczą, co jest sprzeczne z istotą kary umownej. Z tego powodu w w postanowienia umowy pozostają nieważne jako sprzeciwiające się właściwości instytucji kary umownej i dążące do obejścia przepisu art. 483 § 1 k.c. według którego kara umowna jest należna jako forma naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. W realiach tej sprawy w w postanowienia pozostają sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jako dające możliwość kilkukrotnego karania powódki w opar...

...zał się niezasadny. Mając na względzie całokształt powyższych rozważań Sąd w punkcie drugim wyroku na podstawie § 7 ust. 1 pkt 4 umowy z dnia 03 lipca 2019 roku wraz z aneksami w zw. z art. 353 1 k.c. w zw. z art. 483 k.c. w zw. z art. 118 k.c. w zw. z art. 481 k.c. oraz na podstawie art. 646 k.c. a contrario zasądził od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz powoda Powiatu (...) – Zarządu Dróg Powiatowych w K. kwotę 11 960 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za...

...20 sierpnia 2019 r. O odsetkach ustawowych za opóźnienie od kwoty 43.550 zł Sąd orzekł na podstawie art. 481 kc w zw. z art. 455 kc. Natomiast w pozostałym zakresie powództwo jako bezzasadne podlegało oddaleniu (art. 483 kc, art. 632 kc w zw. z art. 647 kc). O kosztach procesu z powództwa głównego Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 100 zd. 1 kpc. Z uwagi na częściowe uwzględnienie roszczenia powódki Sąd rozdzielił koszty procesu stosunkowo, stosowanie do części, w jakiej każda ze stron wygrała proces, obciążając nimi powódkę...

...owną za 61 dni zwłoki w zakończeniu prac. Kara umowna została określona w maksymalnej wysokości zgodnie z pkt 14.3 zmienionej aneksem umowy jako 20% całości wynagrodzenia netto (20% z 376.000 zł netto). Według art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 484 § 1 k.c. wskazuje, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzyci...

...łaty kary umownej na wypadek zwłoki w zapłacie świadczenia pieniężnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r., III CSK 288 06). O tym, czy zobowiązanie jest pieniężne, czy niepieniężne w kontekście art. 483 § 1 k.c. decyduje to, wykonanie którego obowiązku zaspokaja podstawowy interes wierzyciela, a w przypadku sprzedaży jest to zawsze zapłata ceny, wszystkie pozostałe obowiązki kupującego mają charakter jedynie poboczny. Wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 6 k.c. powód nie udowodnił, by między stronami istniała p...

...ąpienie od umowy przez zmawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego od wykonania, której nastąpiło odstąpienie nie mniej niż 15.000 zł. Zgodnie natomiast z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z powołanego przepisu - zawartego w dziale Kodeksu cywilnego regulującym skutki niewykonania zobowiązań (art. 471-486) - wyni...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Z powyższego wynika zatem, że w procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dopiero bowiem...

...alności odszkodowawczej przewidzianych w Kodeksie cywilnym (art. 471 k.c. i n.). Przez odszkodowanie należy rozumieć zatem nie tylko tradycyjne odszkodowanie, ale także wszelkie jego surogaty, takie jak kara umowna (art. 483 k.c.) (Prawo zamówień publicznych. Komentarz pod redakcją Huberta Nowaka, Mateusza Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, wydanie II, 2023). W pojęciu „odszkodowania” użytym w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp mieścić się będą tym samym ustalone w umowie na podstawie art. 483 § 1 k.c. kary umowne z tytułu niewyko...

...r. do II 2020 r., od IX 2020 r. do II 2021 r. Oceniając powyższe opłaty dodatkowe z punktu widzenia przepisów k.c. należało stwierdzić, że miały one wyłącznie i jednoznacznie charakter kar umownych. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jak wskazuje się zgodnie w doktrynie, „Uwzględniając wyraźne brzmienie art. 483 k.c., nie może być wątpliwości co do teg...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zatem w procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dopiero bowiem w razie przedstawienia prz...

...a wobec zgłoszonego z ostrożności procesowej zarzutu czy kara nie powinna być naliczona w niższej wysokości w związku z zachodzeniem przesłanek do tzw. miarkowania kary umownej. Sąd Okręgowy odwołał się do art. 483 § 1 k.c. i a rt. 484 § 1 k.c. i wskazał, że nie ulega wątpliwości, że strony umowy z 22 grudnia 2017 r. przewidziały karę umowną na wypadek zwłoki wykonawcy w wykonaniu umowy (§ 11 umowy). Kara umowna przewidziana bowiem została m.in. w wysokości 0,3 % za każdy dzień przekroczenia terminów ustalonych w umowie w...

...ódka w toku procesu nie negowała sposobu wyliczenia przez pozwanego kar umownych, a jedynie podnosiła, że opóźnienie nie nastąpiło; 14) naruszenie art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 476 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 10 ust. 5 umowy z dnia 5 października 2018 roku - poprzez uznanie, że pozwany nie wykazał, by doszło do zwłoki po stronie powodowej uprawniającej do naliczenia kary umownej, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego (protokołu odbioru częściowego z dnia 17 grudnia 2018 roku, proto...

...ólności zaś nie przedłożył jakiejkolwiek korespondencji, w której dopytywałby o kwotę i termin uiszczenia przedpłaty, czy też termin i miejsce odbioru surowca. Z uwagi na powyższe, Sąd Rejonowy na podstawie art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 4 ust. 2, 8 i 9 umowy nr (...) z dnia 06.06.2022 r. zasądzi! od pozwanego na rzecz powoda żądaną kwotę 1.426,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04.05.2023 r. do dnia zapłaty. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie...

...i gdy § 12 umowy wskazuje na możliwość odstąpienia przez zamawiającego od umowy bez konsekwencji, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, bez wskazywania w toku jakiego rodzaju postępowania, b. art. 483 k.c. w zw. art. 471 k.c. w zw. z art. 472 k.c. i 355 k.c. poprzez jego błędną wykładnię skutkującą przyjęciem przez Sąd, iż decyzja Prokuratury w przedmiocie zabezpieczenia sprzętów i urządzeń może być postrzegana w kategoriach siły wyższej, stanowiącej okoliczność skutkującą zwolnieniem pozwanej z tytułu...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483§1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. też uchwała Sądu Najwyższego z 27 października 2021 r. III CZP 43 20, wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z 30 września 2002 r., XVII Amc 4...

...owódki w wysokości 794 238,13 zł, doliczając do niej dalsze odsetki. Powódka powołała się przede wszystkim na nieważność postanowień umownych zastrzegających karę umowną w § 13 ust. 1a jako sprzecznych z art. 483 §1 k.c. Zdaniem powódki postanowienie to nie wskazywało końcowego terminu naliczania kary umownej ani kwoty maksymalnej. Ponadto powódka wskazywała na to, że prawidłowo wykonywała swoje zobowiązania i nie można jej przypisać winy w przypadku uznania niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ponadto nie...

...ną. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, pierwotna firma może domagać się odszkodowania za poniesione straty. Może to obejmować utratę klientów, szkody wizerunkowe czy inne straty finansowe. Zgodnie zaś z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna może zostać zastrzeżona wyłącznie w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego . Obwarowanie zobo...

...dubio contra proferentem), a więc w rozpoznawanej sprawie na niekorzyść powoda. Jeżeli zatem zamiarem powoda było wprowadzenie do umowy przedwstępnej dodatkowego zastrzeżenia w postaci kary umownej (w rozumieniu art. 483 k.c.) na wypadek niedokonania przez pozwanego zobowiązania do złożenia oświadczenia woli o sprzedaży udziałów, której zapłacenie nie zwalniałoby dłużnika (bez zgody wierzyciela) z wykonania zobowiązania (art. 483 § 2 k.c.) to – zdaniem Sądu Apelacyjnego – zastrzeżenia tej treści nie było skuteczne i dopuszcz...

...zyjęciu, że pozwana doręczyła noty przed złożeniem oświadczeń o potrąceniu i oświadczenia te mogły wywołać skutek wygaśnięcia wierzytelności, roszczenie pozwanej musiałoby ulec miarkowaniu, na podstawie art. 483 k.c. W ocenie tego Sądu nie ma podstaw do uznania, że powódka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu umówionych robót. Powódka wiedziała, że ma obowiązek wykonywać zlecenia jednostkowe pozwanej w zakresie remontów dróg przez cały okres obowiązywania umowy, zatem powinna utrzymywać odpowiedni stan...

...wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, zaś żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Zawarta bowiem w treści art. 483 § 1 k.c. regulacja dopuszcza możliwość zastrzeżenia w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z postanowieniami łączącej strony postępowania umowy, co stanowiło element n...

...wanego karą umowną w wysokości odpowiadającej 10% określonego w umowie wynagrodzenia brutto (§ 6 ust. 2 pkt 1)). W tym stanie sprawy, mając na względzie powyższe Sąd Rejonowy na podstawie art. 535 k.c. w zw. z art. 483 k.c. w zw. z § 11 ust. 2 pkt 1) umowy oraz § 6 ust. 2 pkt 1) umowy, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 23 505,67 zł. Za bezzasadne Sąd Rejonowy uznał twierdzenia pozwanego, iż nie ponosi on winy za niedostarczenie towaru spowodowane złą sytuacją rynkową i rosnącymi cenami opału. Pozwany, na którym spoczyw...

...017 roku umowy, na mocy której pozwany zobowiązał się do dostarczenia jednej sztuki ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego z żurawiem dla (...) w L.. Sąd I instancji wskazał, że stosownie zaś do treści art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis art. 484 k.c. stanowi zaś, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się...

...iu i zakończeniu robót budowlanych był bezzasadny z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nieważne było zastrzeżenie w umowie kar umownych za opóźnienie w rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych, jako sprzeczne z art. 483 § 1 kc. Zgodnie z ww. przepisem zastrzeżenie kary umownej polega na ustaleniu w umowie określonej sumy tytułem kary umownej. W orzecznictwie akceptowanym przez Sąd Okręgowy uznaje się za dopuszczalne określenie wysokości kary umownej jako iloczynu procentu wynagrodzenia i liczby dni opóźnienia albo zwłoki. W takim bow...

...tanowiła karę umowną za wypowiedzenie umowy przez abonenta lub przez operatora z winy abonenta, nie zaś roszczenie o zwrot ulgi w myśl przepisów prawa telekomunikacyjnego. Wskazać tymczasem należy, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. kara umowna zastrzeżona w umowie stanowi naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Postanowienia umowne łączące obowiązek zapłaty kary umownej z brakiem lub nieterminowym spełnieniem świadczenia pieniężnego powinny być traktowane jako nieważne (a...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Obciążenie pożyczkobiorcy prowizją stanowiącą koszt udzielenia pożyczki jest, co do zasady, dopuszczalne na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim. Nie oznacza to jednak, że pożyczkodawca może ustalić jej wysokość w sposób dowolny, oderwany od rzeczywistych kosztów, jakie zostały przez niego poniesione...

...nieznanych w polskim systemie prawa; - art. 561 § 1 k.c. w zw. z art. 558 § 1 zd. 1 k.c. poprzez uznanie, że w niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi; - art. 471 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. - poprzez uwzględnienie powództwa pomimo faktu, że strona powodowa nie wykazała, że nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy nr (...) zawartej z pozwanym. W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o: zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa...

...ecyzyjnego sformułowania kara umowna dotyczyła opóźnienia w dostawie, a nie uruchomieniu. Stwierdził także, że z tych przyczyn roszczenie powoda o zapłatę kary umownej było uzasadnione co do zasady w oparciu o art. 483 k.c. Sąd Okręgowy przyjął, że skoro 4. oś została dostarczona 23 grudnia 2016 r. to brak było podstaw do żądania kary umownej przewyższającej 24 tygodnie. Dodał, że jako, że 0,1 % wynagrodzenia to kwota 799,99 zł, to kara umowna winna wynosić 19 199,76 zł (24 x 799,99 zł.). Powództwo zatem co do tej kwoty uzna...

...nały umowę w dniu 12 września 2019 r. Data zakończenia prac przez powódki wynika z protokołu odbioru końcowego z dnia 12 września 2019 r. Podkreślić należy, że zastrzeżenie kary umownej, zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c., zależy wyłącznie od woli stron, a zakres odpowiedzialności z tego tytułu pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.), co oznacza, że zobowiązany może bronić się jedynie zarzutem, że niewykonanie lub nienależ...