Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 162 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 162 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 1197/15 2 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 2 grudnia 2015, sygn. I ACa 1197 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ustalenie Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...eje, w ocenie Sądu Apelacyjnego, możliwość ustalenia przez strony umowy ewentualnego przyszłego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresach miesięcznych na przyszłość. Natomiast zgodnie z art. 483 k.c. „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej (kara umowna)". Przepis ten zawiera ustawową definicję kary umownej. W nauce prawa wskazuje się, że kara umowna polega na tym, iż...
XI GC 1082/15 1 grudnia 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 1 grudnia 2015, sygn. XI GC 1082 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2 348,02 zł Kwota 10 846,35 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...u za październik 2014 r. kwocie 500 zł, oraz za listopad, grudzień i styczeń w pełnej wysokości. Suma tak określonych należności to 9648,38 zł ( (...),45 + 500). Podstawą dochodzenia kary umownej jest przepis art. 483 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W niniejszej sprawie strony przewidziały w umowie, że rozwiązaniu albo wygaśnięciu najmu, najemca będzie zobow...
VIII C 19/14 30 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Wieluniu Beata Witkowska

Wyrok z 30 listopada 2015, sygn. VIII C 19 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 3.655,30 zł · kwota żądania

Teza Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela niweczy przerwę przedawnienia roszczenia spowodowaną wszczęciem tego postępowania.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...hodzenia roszczenia, nie może prowadzić do obejścia przepisów o karze umownej, której zastrzeżenie dopuszczalne jest wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Opłaty za konkretne czynności windykacyjne nie mogą odbiegać od rzeczywistych kosztów poniesionych z tego tytułu przez przedsiębiorcę. Wszystkie ewentualne koszty muszą być ustanowione w cenach rynkowych, przy uwzględnieniu zasady, zgodnie z którą konsument nie może zostać obciążony całością koszt...
VI GC 739/14 30 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Rybniku Ireneusz Wiliczkiewicz

Wyrok z 30 listopada 2015, sygn. VI GC 739 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 6.974,83 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ierzytelności niższej. Art. 499 stanowi, że potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Zgodnie z kolei z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Wierzytelności przedstawione przez pozwanego do potrącenia wynikały z usług świadczonych przez pozwanego na podstawie przedmi...
VIII C 132/15 25 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Wieluniu Marek Kolasa

Wyrok z 25 listopada 2015, sygn. VIII C 132 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 2.317,64 zł · zasądzenie

Teza 1. Za odrębnością umowy art. 57 ust. 6 zdanie drugie Prawa Telekomunikacyjnego przemawia to, że dostosowuje ona wysokość roszczenia operatora do rzeczywistego czasu trwania umowy oraz wysokości szkody przez niego poniesionej - bez konieczności składania przez pozwanego stosownego wniosku w tym zakresie (o miarkowanie). 2. Sąd je...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Zdaniem Sądu, do roszczenia tego nie stosuje się odpowiednio, na podstawie art. 485 k.c., przepisów kodeksu cywilnego o karze umownej (art. 483 k.c.), bo nie mamy tutaj do czynienia z niewykonaniem przez abonenta zobowiązania niepieniężnego, ale pieniężnego, które legło u podstaw rozwiązania przez operatora umowy. Przepis art. 57 ust. 6 zdanie drugie pr.tel należy traktować jako lex specialis w stosunku do art. 483 i nast. k.c. Odmienne zapatrywanie oznaczałob...
VIII C 80/15 24 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Wieluniu Beata Witkowska

Wyrok z 24 listopada 2015, sygn. VIII C 80 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 135,36 zł · zasądzenie
odszkodowanie

Teza zastrzeżenie kary umownej na wypadek naruszenia zobowiązania niepieniężnego, polegającego na utrzymywaniu przez abonenta aktywnej karty sieci SIM jest konstrukcją sztuczną, zatem żądanie kary umownej należy uznać za sprzeczne z art. 483 § 1 KC.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ora do obciążenia abonenta karą umowną. Nadto należy wskazać, że kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, co wynika z treści art. 483 §1 k.c. W niniejszej sprawie podstawowym obowiązkiem pozwanego był obowiązek zapłaty za usługi telekomunikacyjne. Nie ulega wątpliwości, że obowiązek ten ma charakter pieniężny, wobec czego, zastrzeżenie kary umownej za jego naruszenie pozostawałoby w sprzeczności z art. 483 § 1 k.c. Jakkolwiek w umowie przewidzia...
I ACa 1208/15 24 listopada 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jacek Gołaczyński

Wyrok z 24 listopada 2015, sygn. I ACa 1208 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 250.000 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...Termin ostatecznego wykonania umowy przez pozwaną spółkę został przekroczony. W dalszej kolejności należało rozstrzygnąć czy kara umowna została naliczona zasadnie. Zgodnie z przyjętą doktryną kara umowna (art. 483 k.c.) może być zastrzeżona w kontrakcie zarówno za zwłokę, jak i tzw. opóźnienie proste, polegające na niespełnieniu świadczenia w oznaczonym terminie. Podkreślić jednak należy, że obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie powstaje wówczas, gdy naruszenie zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za...
V GC 307/15 23 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Joanna Skowron

Wyrok z 23 listopada 2015, sygn. V GC 307 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 11.616,30 zł Wynik zasądzono świadczenie - 11.616,30 zł Kwota 11.616,30 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...yjnej pozwany podniósł, iż naliczona przez (...) sp. z o.o. w J. opłata aktywacyjna jest w istocie karą umowną naliczaną za przekroczenie terminu zapłaty faktur vat. Powołując w tym zakresie art. 58 kc w zw. z art. 483 kc wskazał na nieważność zapisu (...) umowy. Strona pozwana podniosła także zarzut wprowadzenia w błąd pracownika pozwanego zapewniając o braku negatywnych skutków finansowych poza zapłatą wynagrodzenia. W replice (k. 87) powód zaprzeczył, aby pozwany został wprowadzony w błąd przy zawieraniu umowy, albowiem tre...
III C 47/15 19 listopada 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Szymon Stępień

Wyrok z 19 listopada 2015, sygn. III C 47 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 499,83 zł · zasądzona kara umowna
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nia na swoją rzecz kwoty 479,13 złotych. Dowód: - pismo z dnia 14 maja 2013 r., k. 17-18; Sąd zważył, co następuje: Powództwo okazało się nieuzasadnione. Powództwo zostało oparte na dyspozycji wynikającej z art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z jego treścią można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywod...
I ACa 1022/15 19 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 19 listopada 2015, sygn. I ACa 1022 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 11.705.392,68 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ciwe zastosowanie, co wyrażało się w przyjęciu, że dopuszczalność robót dodatkowych może wystąpić jedynie w przypadku realizacji umów, w których za obowiązujące przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe; VIII. art. 483 §1 k.c. i art. 484 §1 k.c. poprzez błędną wykładnię, co wyrażało się w przyjęciu, że przesłanką roszczenia o zapłatę kary umownej jest szkoda wyrządzona wierzycielowi; IX. art. 491 §1 k.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co wyrażało się w ocenie, że nie może dojść do skuteczneg...
I ACa 500/15 19 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Cesarz

Wyrok z 19 listopada 2015, sygn. I ACa 500 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...j się należało (…), - art. 100 k.p.c. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie i nieprawidłowe wyliczenie kosztów postępowania, którymi Sąd obciążył każdą ze stron, 2. naruszenia prawa materialnego tj.: - art. 483 k.c. w zw. z 484 § 1 k.c. poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że w przedmiotowym stanie faktycznym zostały spełnione przesłanki uzasadniające żądanie zapłaty kary umownej przez pozwanego, pomimo że to powódka bezpodstawnie odstąpiła od umowy, - art. 471 k.c. poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że w przedmiot...
IV CSK 804/14 19 listopada 2015 Sąd Najwyższy Mirosława Wysocka

Wyrok SN z 19 listopada 2015, sygn. IV CSK 804 14

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...jną od wyroku Sądu Apelacyjnego powód oparł na obu podstawach przewidzianych w art. 3983 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. Zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i zastosowanie: 1. art. 3531 w zw. z art. 483 § 1 i 473 § 1 k.c. polegające na wadliwym przyjęciu, że nie mieści się w granicach swobody umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami nieodpłatne zobowiązanie się zleceniobiorcy do okresowego powstrzymania się od współpracy z innymi podmiotami w zakresie czynności wykonywanych dla dotychczasowego kontrahenta, pod...
I ACa 715/15 18 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 18 listopada 2015, sygn. I ACa 715 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...elektronicznej (oświadczenie woli). Podstawę dochodzonej przez powódkę kary umownej stanowi powołany przez nią §8 Ogólnych Warunków Skupu i Rozliczeń za Dostawy Zbóż, Rzepaku i Roślin Strączkowych w zw. z art. 483 § 1 k.c. W ocenie Sądu Okręgowego, warunki te zostały inkorporowane do samej umowy w sposób wyraźny w §1 ust. 1 i 2 umowy. Odnośnie umów nr (...) i (...) pozwany nie powołał żadnych okoliczności, które pozwoliłyby na uwolnienie go od odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Tym samym słuszne okazało się...
III C 980/14 17 listopada 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Szymon Stępień

Wyrok z 17 listopada 2015, sygn. III C 980 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 1.106,79 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kwoty 1.030,62 złotych. Dowód: - pismo z dnia 10.05.2013 r., k. 24-25; Sąd zważył, co następuje: Powództwo okazało się nieuzasadnione. Powództwo zostało oparte na dyspozycji wynikającej z art. 471 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c. Zgodnie pierwszym z nich dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z drugim można zastrzec w umowie,...
I C 369/15 16 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Wieluniu Marek Kolasa

Wyrok z 16 listopada 2015, sygn. I C 369 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 3.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...sprawy rodziły pole do dociekań odnośnie obalenia przez pozwanego domniemania, że nieprzystąpienie przez niego do szkolenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność (art. 471 w zw. z art. 483 § 1 k.c.). Do odbycia szkolenia przez zleceniobiorcę niezbędne było współdziałanie wierzyciela (art. 354 § 2 k.c.), co wymagało stosownego powiadomienia pozwanego drogą mejlową przez zleceniodawcę. W ocenie Sądu sama treść umowy, utrwalona w formie pisemnej, jest wystarczającym dowodem z punktu widzenia możności...
I ACa 534/15 13 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Jakub Rusiński

Wyrok z 13 listopada 2015, sygn. I ACa 534 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 40.122,60 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dstawienia przez pozwaną do potrącenia wierzytelności w wysokości 59.734,49 zł uległa umorzeniu do kwoty wierzytelności niższej ( art. 498 § 2 k.c.). Mając na uwadze powyższe, Sąd pierwszej instancji na mocy art. 483 k.c. a contrario, oraz art. 498 k.c. oddalił powództwo, orzekając o kosztach procesu na podstawie art.98 k.p.c. Powód wniósł apelację, zaskarżając wyrok Sądu pierwszej instancji w całości, zarzucając mu naruszenie: - art.233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego i logiki uznanie, że nie...
XVI GC 2786/14 12 listopada 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Natalia Zientara

Zarządzenie z 12 listopada 2015, sygn. XVI GC 2786 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik powództwo uwzględnione w części Kwota 2.418,18 zł · kwota żądania

Teza częściowo uwzględniono powództwo

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...przez pozwanego z uprawnienia do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony zapłaci on powodowi określoną kwotę. Sąd Najwyższy wywiódł, że tego rodzaju zastrzeżenie, niebędące karą umowną w rozumieniu art. 483 § 1 k.c., ale bez wątpienia mające charakter represyjny, dopuszczalne jest w świetle zasady swobodnego kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). Może być ono elementem każdej innej umowy okresowej, której rozwiązanie w drodze wypowiedzenia skutkuje powstaniem szkody lub stawia stronę dotkniętą wypowiedzeniem...
X C 885/15 10 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Andrzej Miszczak

Zarządzenie z 10 listopada 2015, sygn. X C 885 15

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e wszystkim wskazać należy, że powyższe postanowienie umowne miało na celu obejście przepisów prawa, albowiem ustawodawca zastrzega możliwość nakładania kar umownych tylko dla świadczeń niepieniężnych – art. 483 k.c. Dla świadczeń pieniężnych dopuszczalną formą karania dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest zastrzeżenie odsetek umownych, które są formą wynagrodzenia dla wierzyciela za możliwość obracania kapitałem, ale i formą karania dłużnika w przypadku opóźnienia w spłacenie pożyczki. Prz...
I ACa 235/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jerzy Nawrocki

Wyrok z 10 listopada 2015, sygn. I ACa 235 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 124.373,62 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...są, w ocenie Sądu Okręgowego, należne zgodnie z treścią art. 70915 k.c. w zw. z § 24 ust. 4 OWUL. Za niezasadny Sąd Okręgowy uznał zarzut pozwanego dotyczący obciążenia go karą umowną. Zgodnie z treścią art. 483 k.c. § 1 można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 k.c. (§ 1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się...
I ACa 463/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok SA we Wrocławiu z 10 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
powaga rzeczy osądzonej

Teza Wierzyciel może złożyć oświadczenie o potrąceniu najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...y jak i jej wypowiedzenia, o ile do rozwiązania umowy dochodzi z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Tylko bowiem na wypadek tego rodzaju okoliczności może być, zgodnie z art. 483 k.c., zastrzeżona kara umowna. Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia jak i wypowiedzenia umowy można zatem traktować jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które uprawniają stronę do wypowiedzenia...
I ACa 1136/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok SA we Wrocławiu z 10 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Ponadto do zakresu odpowiedzialności nie kwalifikują się zobowiązania wobec dostawców, usługodawców czy też pracowników wykonawcy, a wyłącznie zobowiązania wobec podwykonawców wykonujących roboty budowlane.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...łnić powódka. Za nienależną Sąd Okręgowy uznał również przedstawioną do potrącenia karę umowną, zastrzeżoną w pkt 17 ust. 1 umowy z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy. Dokonując wykładni art. 483 k.c. i 484 k.c. oraz art. 743 § 1 k.c. Sąd Okręgowy stwierdził, że kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W konsekwencji uznał, że samo opóźnienie w wykonaniu umowy nie może stanowić okoliczności uzas...
I C 96/15 6 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Pułtusku Marcin Korajczyk

Wyrok z 6 listopada 2015, sygn. I C 96 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik umorzono postępowanie Kwota 54.027,70 zł · zasądzenie

Teza „Kara umowna jest rodzajem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu kary umownej jest niezależna i odrębna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, która nie ma charakter...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...owy w terminie - określonym w aneksie nr (...) do umowy na dzień 31 sierpnia 2012 roku. Bezsporne między stronami było również to, iż ostatecznie do wydania jachtu doszło w dniu 10 września 2012 roku. Zgodnie z art. 483§1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przy czym, jak strony zastrzegły w aneksie nr (...) do umowy, zastrzeżenie kary umownej nie pozbawiało zamawiającego (powodów)...
II C 1829/15 6 listopada 2015 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Uzasadnienie z 6 listopada 2015, sygn. II C 1829 15

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...Pismem z dnia 2 października 2014 r. pozwany został wezwany do zapłaty kwoty 24 000 zł tytułem kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Sąd zważył co następuje: Stosownie do treści przepisu art. 483 § 1 k.c. – można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Podług treści przepisu art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna...
V ACa 12/15 6 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 6 listopada 2015, sygn. V ACa 12 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 244.125 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ia 2010 r.) robót. Natomiast na dzień 27 kwietnia 2010 r. nie pozostawała w opóźnieniu w wykonaniu poszczególnych odcinków, wynoszącym powyżej 2 miesięcy. Mając powyższe na uwadze, Sąd z braku przesłanek z art. 483 k.c. i art. 484 k.c. w zw. z § 21 pkt 1 tiret drugi umowy, oddalił powództwo w stosunku do pozwanej (...) Sp. z o.o. Odnośnie do odpowiedzialności drugiej z pozwanych spółek, tj. (...) S.A. Sąd Okręgowy zważył, iż w sytuacji, gdy powódka oraz pozwana (...) Sp. z o.o. podpisały w dniu 27 kwietnia 2010 r. protokół z...
I ACa 343/15 5 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bożena Oworuszko

Wyrok z 5 listopada 2015, sygn. I ACa 343 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 16.229,52 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ny naruszałoby zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego. W konsekwencji bezzasadności zarzutów naruszenia prawa procesowego nie są uzasadnione podnoszone w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego - art. 483 § 1 kc w związku z § 16 ust. 1 litera D umowy i art. 484 § 2 kc . Z tych względów Sąd Apelacyjny oddalił apelację i na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z § 2 ust. 2 , § 6 pkt 6 i § 12 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych or...
VI ACa 1381/15 5 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Agata Zając

Wyrok z 5 listopada 2015, sygn. VI ACa 1381 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 89.060 zł · kwota żądania
planowanie przestrzenne
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...onaniu i dostarczeniu poszczególnych etapów projektu. Sąd Okręgowy wskazał, że podstawą dochodzonych przez powoda roszczeń są zapisy zawartej przez strony umowy o prace projektowe, które są zgodne z treścią art. 483 § 1 k.c. Według § 5 ust. 5 umowy, w przypadku pełnego odstąpienia od umowy przez inwestora z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 4 i 6 umowy, inwestorowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego wcześniej projektantowi wynagrodzenia i odsetek (§ 8 ust. 1) oraz roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 10% całego wy...
I C 2130/15 4 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Świdnicy Maria Kruźlak

Wyrok z 4 listopada 2015, sygn. I C 2130 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 4.672,15 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ści co do tego, że wykonawca również traktował wymienione w protokole usterki jako wady. Powód wskazuje jako podstawę swojego żądania kary umowne zastrzeżone w § 21 umowy. Pojęcie kary umownej zawarte jest w art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z nim można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W świetle art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielo...
V GC 427/15 30 października 2015 Sąd Rejonowy w Elblągu Marlena Brzozowska

Wyrok z 30 października 2015, sygn. V GC 427 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 834,02 zł Kwota 2.742,36 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...umowy, nieodebrania drewna w ustalonym terminie oraz częściowej zapłaty kary umownej. Podniósł natomiast zarzut nieważności zapisu umownego o karze umownej z uwagi na niezgodność zapisu z regułą wyrażoną w art.483§1 k.c., zgodnie z którym suma kary umownej musi być ściśle określona. Zdaniem pozwanego wprawdzie w umowie zawarty został zapis, że kara umowna wyniesie 5% wartości nieodebranego drewna, lecz w dniu zawarcia umowy nie była znana dokładna, lecz jedynie przybliżona cena drewna i taki zapis nie pozwalał na określenie ko...
I 1 C 1519/15 30 października 2015 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 30 października 2015, sygn. I 1 C 1519 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 1 568,25 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...am karą umowną z tytułu niedopełnienia obowiązku wydania nieruchomości oraz z uwagi na fakt, iż kara umowna z tego tytułu nie wynika z łączącej strony umowy dzierżawy, na podstawie art. 693 § 1 k.c. w zw. z art. 483 k.c. Sąd w punkcie II wyroku oddalił powództwo za zakresie żądania powyższej kary umownej. O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie o...
I ACa 338/15 29 października 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jerzy Nawrocki

Wyrok z 29 października 2015, sygn. I ACa 338 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 79.982,49 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ierzytelności niższej. W niniejszej sprawie w § 7 ust.2 lit 1.a umowy strony zastrzegły karę umowną na wypadek zwłoki (w tym wypadku przez powoda) w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, a zgodnie z art. 483 § 1 k.c można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Sąd zaznaczył, że na podstawie art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeże...