Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 180 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 180 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VI ACa 1479/14 7 października 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Irena Piotrowska

Wyrok z 7 października 2015, sygn. VI ACa 1479 14

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
planowanie przestrzenne
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pozwanej na rzecz powoda kwotę 56 932,40 zł z odsetkami w wysokości ustawowej za okres od dnia 14 maja 2013r. do dnia zapłaty. Wyrokowi temu zarzucono: 1.naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 471 w zw. z art. 483 kodeksu cywilnego poprzez zasądzenie kary umownej w sytuacji przyjęcia przez Sąd Okręgowy za udowodnione, że opóźnienie w rozpoczęciu zabudowy nieruchomości przez pozwanego spowodowane było okolicznościami, za które nie ponosi on odpowiedzialności ; 2. z ostrożności na wypadek nieuwzględnienia powyższego zarzutu...
I ACa 828/15 6 października 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 6 października 2015, sygn. I ACa 828 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 146.862 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ych polegający na przyjęciu jakoby powód nie opóźnił się z oddaniem prac i w konsekwencji pozwany nie był uprawniony do żądania zapłaty kary umownej z powodu opóźnienia; 7) naruszenie prawa materialnego tj. art. 483 k.c. polegającego na przyjęciu iż dla żądania zapłaty kary umownej konieczne jest wykazanie zawinienia dłużnika; 8) naruszenie art. 233 §1 k.p.c. w zw. z art. 245 k.p.c. polegający na odmowie wiary treści zawartej umowy w części dotyczącej terminu zapłaty, pomimo uznania złożonej umowy jako dokumentu prywatnego z...
I ACa 355/15 6 października 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Barbara Lewandowska

Wyrok z 6 października 2015, sygn. I ACa 355 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.966,20 zł Kwota 6.414 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wodów, to powstały warunki do realizacji przez nią § 7 ust.5 umowy stron. Przewidziany tam obowiązek wypłaty pozostałej do końca umowy części wynagrodzenia Sąd orzekający uznał za karę umowną w rozumieniu art.483 § 1 k.c. i wskazał, że przedwczesne wypowiedzenie umowy pozbawiało powódkę świadczenia w łącznej wysokości 96.210 zł, licząc po 6.414 zł miesięcznie za okres od czerwca 2013 do końca sierpnia 2014 roku. Jednocześnie Sąd pierwszej instancji nie dopatrzył się podstaw do uwzględnienia wniosku pozwanej o miarkowani...
I C 467/15 5 października 2015 Sąd Rejonowy w Bartoszycach Ewa Kurasz

Wyrok z 5 października 2015, sygn. I C 467 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 15 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu trzeba stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące pobierania przez powódkę w związku z zawarciem umowy i jej wykonaniem opłaty i prowizje, stanowią niedozwolone klauzule umowne. Z zasad doświadczenia życiowego wyn...
I ACa 383/15 2 października 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wiesława Kuberska

Wyrok z 2 października 2015, sygn. I ACa 383 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 153.013,30 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ąpiła wymiana korespondencji dotyczącej wad materiału czy nieterminowości dostaw. W świetle poczynionych ustaleń faktycznych Sąd Okręgowy uznał powództwo główne za usprawiedliwione co do zasady na podstawie art. 483 § 1 k.c., przewidującego możliwość zastrzeżenia w umowie kary umownej celem naprawienia szkody wynikłej z niewykonana lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zgodnie zaś z treścią art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzy...
I ACa 515/15 2 października 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 2 października 2015, sygn. I ACa 515 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 262.686,19 zł · kwota żądania kary umownej
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rami umownymi. Postanowienie § 8 umowy pozwalało żądać kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu robót. Pozwana naliczyła je za okres od dnia 6 listopada 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012 r., chociaż w świetle art. 483 § 1 k.c., obowiązek zapłaty przez dłużnika kary umownej, zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, powstaje tylko o tyle, o ile zachodzą przesłanki odpowiedzialności kontraktowej dłużnika określone w art. 471 k.c. Zobowiązany do zapłaty kary umownej może więc bronić się zar...
XI GC 863/14 1 października 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 1 października 2015, sygn. XI GC 863 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 39 500,00 zł · kwota żądania
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...umowy, zgodnie z którymi w razie braku zwrotu sprzętu najemca obowiązany jest uiścić kwotę odpowiadającą wskazanej w dokumentach najmu wartości sprzętu. Postanowienia te mają charakter kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), przy czym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej n...
I C 267/15 30 września 2015 Sąd Rejonowy w Słubicach Adriana Czarniecka

Zarządzenie z 30 września 2015, sygn. I C 267 15

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zących wykonania i skutków niewykonania zobowiązania. Jednym z takich skutków niewykonania zobowiązania zgodnie z umową jest obowiązek zapłaty kary umownej. Podstawa dla żądania przez powoda kary umownej (por. art. 483 k.c.) wynika z umowy z 22.04.2013 r. W § 11 ust. 2 umowy strony ustaliły, że przekroczenie terminu zakończenia robót spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości robót na danym obiekcie. Powyżej jednakże wskazano, iż odstąpienie wywołało skutek...
I ACa 443/15 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Hanna Małaniuk

Wyrok z 30 września 2015, sygn. I ACa 443 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tem brak było, pomimo zawinienia pozwanego, podstaw do uwzględnienia powództwa. Apelację od wyroku złożył powód, zaskarżył go w całości. Powód zarzucał rozstrzygnięciu naruszenie art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na błędnym ustaleniu zamiaru stron umowy nr (...) z dnia 17 października 2012 r. odnośnie do wskazanych w § 13 ust. 1 pkt 4 ww. umowy przesłanek naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy. Wskazując na powyższe zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonego w...
I ACa 643/15 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 30 września 2015, sygn. I ACa 643 15

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 99.197,79 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
.... Powódka zobowiązała się do wydania przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2011r. Na podstawie powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał powództwo za częściowo zasadne. Wskazał Sąd, że podstawę żądania stanowi art. 483 § 1 k.c., gdyż zadaniem Sądu analiza brzmienia § 25 ust. 3 umowy prowadzi do wniosku, że strony zastrzegły karę umowną na wypadek niewywiązania się z obowiązku zwrotu lokalu przez dzierżawcę po zakończeniu umowy dzierżawy. Do konkluzji tej Sąd doszedł mając na względzie, że obowiązek zapłaty określonej sumy...
I ACa 946/14 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 30 września 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 5400 zł Kwota 316.736,21 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora

Teza Z art. art. 648 § 2 k.c. w zw. z art. 647 k.c. jednoznacznie wynika, że wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja, w tym dokumentacja projektowa, stanowi część składową umowy o roboty budowlane. To zaś oznacza, że dokonanie przez inwestora zmiany projektu w toku wykonywania umowy i przedstawienie zmienionego projektu wykonaw...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kara z tego tytułu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki mogłaby zostać skutecznie naliczona jedynie w razie stwierdzenia zawinionego opóźnienia powódki w niedotrzymaniu terminu oddania robót (art. 483 § 1 k.c.). Termin ten strony ustaliły na 31.08.2011 r., z opinii biegłego wynika zaś, że powódka nie ponosi odpowiedzialności za co najmniej 5 miesięcy opóźnienia. Oznacza to, że powódka nie odpowiada za spóźnione oddanie robót w okresie do 31.01.2012 r. Faktyczny odbiór robót nastąpił najpóźniej w dniu 20.01...
XIII GC 512/14 29 września 2015 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Paweł Hajdys

Wyrok z 29 września 2015, sygn. XIII GC 512 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 36.848,68 zł Wynik umorzono postępowanie Kwota 36.848,68 zł · zasądzenie

Teza "Faktyczne porzucenie przez dzierżawcę przedmiotu dzierżawy wydzierżawiającemu, jeśli wydzierżawiający nie ma wiedzy o woli dzierżawcy przeniesienia na wydzierżawiającego przedmiotu dzierżawy." "Rozszerzenie wynagrodzenia za korzystanie przez samoistnego posiadacza z rzeczy uzależnione jest od złej wiary, za art. 7 k.c. ustanawi...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nia przez powódkę uwzględnionej w punkcie 2 kwoty 27.863,07 zł stanowi § 12 ust. 1 umowy dzierżawy nr (...). Zawarte w przywołanej jednostce redakcyjnej postanowienie umowne ustanowiło karę umowną w rozumieniu art. 483 § 1 i 484 § 1 k.c. Jak to bowiem przyjęto w orzecznictwie (zob. wyrok SN z dnia 20 stycznia 2011 r., I CSK 193 10, niepubl.) „Zastrzeżenie w stosunku do poddzierżawiającego kary umownej na wypadek niewywiązania się z obowiązku terminowego zwrotu przedmiotu poddzierżawy jest dopuszczalnym środkiem zabezpieczenia inter...
I C 495/14 28 września 2015 Sąd Rejonowy w Ciechanowie Lidia Kopczyńska

Wyrok z 28 września 2015, sygn. I C 495 14

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik zasądzono świadczenie Kwota 27400 zł · kwota żądania
kradzież / art. 278 § 1 k.k. rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu odszkodowanie

Teza Niezwrócenie przedmiotu najmu przez najemcę w umówionym terminie lub też po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia narusza przepis art. 675 § 1 k.c. i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Taki stan stwarza obowiązek naprawienia wynikłej z niego szkody na podstawie art. 471 k.c. Natomiast z przepisów o ochronie własności,...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...isu pozwu tj. od dnia 5 lipca 2014 r. ( dowód doręczenia pozwu k. 33 akt) do chwili wydania wyroku upłynęło 15 miesięcy kwota odszkodowania wynosi 2700 zł. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. zasądzono 2700 zł. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następs...
VIII C 1762/14 24 września 2015 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Anna Bielecka-Gąszcz

Wyrok z 24 września 2015, sygn. VIII C 1762 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 2.701,38 zł Wynik umorzono postępowanie Kwota 2.701,38 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cznego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, że ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem ograniczającym swobodę umów jest między innymi przepis art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z jego treścią, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Cytowany przepis, z uwagi na zawartą w nim normę prawną, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym...
I ACa 306/15 23 września 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 23 września 2015, sygn. I ACa 306 15

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik zasądzono świadczenie - 5 400 zł Kwota 448.961,35 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...umowie, a tym samym wpłacona kwota 331.486.20 zł przez powoda nie może stać się czynszem wynikającym z umowy najmu, stąd kwota zapłacona pozwanym przez powoda, stała się świadczeniem nienależnym, d) przepisu art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. w zw. z przepisem art. 498 k.c. przez ich niezastosowanie i uznanie, że nie zrealizowały się umowne przesłanki zapłaty dla strony pozwanej kary umownej, a w konsekwencji nieuwzględnienie potrącenia zastrzeżonej kary umownej oraz kwot należnego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu...
I ACa 132/15 23 września 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jerzy Nawrocki

Wyrok z 23 września 2015, sygn. I ACa 132 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...awy nie wynika i Pozwany faktu tego nie wykazał zgodnie z art. 6 k.c., aby oświadczenia takowe, o ile w ogóle zostały sformułowane, zostały doręczone należycie do tego Umocowanemu przedstawicielowi Wykonawcy; 2. art. 483 k.c. i art. 471 k.c. poprzez pominięcie dokonania oceny stanu faktycznego sprawy i dokonanych przez Spółkę (...) S.A. w L. potrąceń z punktu widzenia dyspozycji powołanych przepisów, co winno skutkować w przypadku następczego uznania, iż do takowych potrąceń w ogóle doszło, stosowną korekturą kwot potrąconych z...
VI ACa 1411/14 22 września 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 22 września 2015, sygn. VI ACa 1411 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ciowa), Sąd powinien dojść do wniosku, iż początkiem biegu terminu na spełnienie ww. świadczeń przez pozwaną miał być dzień uzyskania przez pozwaną prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; b) naruszenie art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 k.c. poprzez błędną ich wykładnię, przejawiającą się w uznaniu, że w przypadku żądania zapłaty kary umownej, wierzyciel nie musi wykazać faktu szkody, podczas gdy ww. przepisy zwalniają wierzyciela wyłącznie od obowiązku udowodnienia wysokości poniesionej szkody. Sąd Apelacyjny zważył...
I ACa 55/15 18 września 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ewa Głowacka

Wyrok z 18 września 2015, sygn. I ACa 55 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ast. kc oraz art. 506 kc przez przyjęcie za wiążące uzgodnień poczynionych w imieniu Spółek przez nieumocowane osoby (T. M. został prokurentem (...) dopiero po 17 miesiącach od daty porozumienia), 6. naruszenie art. 483 § 1 kc przez pominięcie stymulacyjno-represyjnej funkcji kary umownej oraz błędne przyjęcie, że należy się ona tylko w razie poniesienia szkody przez wierzyciela; tu powód także zauważył, że pozwany nawet nie wykazał braku szkody po stronie powoda, który przedstawił jedynie przykładowe roszczenia odszkodowawcze s...
VIII GC 575/15 17 września 2015 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Sylwia Roszak

Wyrok z 17 września 2015, sygn. VIII GC 575 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 24 600,00 zł Kwota 24 600,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zaś zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...
I ACa 372/15 17 września 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Piotr Górecki

Wyrok z 17 września 2015, sygn. I ACa 372 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ści, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Bezzasadny jest również zarzut, że w niniejszej sprawie zastosowanie kary umownej nie może mieć miejsca, albowiem zastrzeżenie kary umownej na podstawie art. 483 i 484 k.c. może nastąpić jedynie w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego, nie dotyczy to natomiast świadczeń o charakterze pieniężnym (s. 3 apelacji). W tym zakresie należy podzielić stanowisko pozwanej wyrażone w odpowiedzi na apelację, że zgodnie z § 8 umów kontraktacji kara umowna została zastrzeżona n...
I C 168/15 15 września 2015 Sąd Rejonowy w Ostrołęce Katarzyna Grzegorczyk

Wyrok z 15 września 2015, sygn. I C 168 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 548,23 zł Wynik zasądzono świadczenie Kwota 548,23 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...- pkt 1 umowy). Rozwiązanie umowy przez operatora z winy abonenta oznaczało zarazem naruszenie obowiązku utrzymywania w stanie aktywnym karty SIM i skutkowało prawem operatora do naliczenia kary umownej w warunkach art. 483 k.c. Także co do ustalenia tej opłaty pozwany nie przedstawił żadnych argumentów formalnych lub merytorycznych, które żądanie to czyniłyby nieuprawnionym. Nie podważał skuteczności rozwiązania umowy. Nie podjął dyskusji na płaszczyźnie prawa operatora do naliczenia wskazanej kwoty, czy jej wysokości. Pozwany w t...
I C 209/15 15 września 2015 Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze Małgorzata Adamek-Rogowska

Wyrok z 15 września 2015, sygn. I C 209 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ość nie odpowiada wartości świadczeń realizowanych w ramach tej opłaty. Naliczenie opłat za opóźnienie w spłacie stanowi w istocie niedopuszczalną od świadczenia pieniężnego karę umowną, która zgodnie z art.483 § 1 k.c. może być zastrzeżona jedynie dla zobowiązania niepieniężnego. Także koszty z tytułu czynności związanych z wezwaniami do zapłaty czy czynnościami windykacyjnymi powinny zasadniczo odpowiadać kosztom rzeczywiście poniesionym z tego tytułu. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 15.06.2012r....
II PK 242/14 15 września 2015 Sąd Najwyższy Zbigniew Korzeniowski

Wyrok SN z 15 września 2015, sygn. II PK 242 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik uchylono orzeczenie
odszkodowanie ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pracy powinna być odniesiona do wysokości ustalonego w tej umowie odszkodowania, a nie do wysokości jego miesięcznej raty. Ponadto podkreślone zostało, iż z uwagi na możliwość odpowiedniego jedynie stosowania art. 483 i 484 k.c. - wysokość ustalonej w umowie kary umownej powinna być korygowana zasadami prawa pracy (rozumianymi jako ogólne normy mające zasadnicze znaczenie dla tej gałęzi prawa), do których należą zasada ryzyka podmiotu zatrudniającego i zasada ograniczonej odpowiedzialności materialnej pracownika. Z kolei w wyroku z...
III C 4050/13 14 września 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Irma Lorenc

Uzasadnienie z 14 września 2015, sygn. III C 4050 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...mienie k. 21 v. - częściowy wykaz wierzytelności k. 22 - umowa sprzedaży k. 23 v. Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Podstawę prawną żądania pozwu należało wiązać z art. 483 § 1 kc, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), powód dochodził bowiem – jak wynika z treści pozwu i noty obciążeniowej – odszkodowania z tytułu niezwr...
III C 1434/14 14 września 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Irma Lorenc

Uzasadnienie z 14 września 2015, sygn. III C 1434 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...o jaki został skrócony okres jej obowiązywania i stanowiła iloczyn stawki 15 zł i liczby miesięcy, jakie pozostawały do końca obowiązywania umowy. W ocenie Sądu opłata ta stanowiła karę umowną w rozumieniu art. 483 § 1 kc, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Najdalej idące zarzuty pozwanej, które odnosiły się do nieważności umowy, z której powód wywodził swe ro...
VIII GC 146/15 11 września 2015 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Marcin Królikowski

Wyrok z 11 września 2015, sygn. VIII GC 146 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 467,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ieodebranego lub nieprzygotowanego do sprzedaży, zaś w przypadku drewna wielkowymiarowego podstawą naliczenia kary miała być średnia cena 1m 3 drewna tej grupy handlowo-gatunkowej. Należy zauważyć, iż godnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie sk...
I ACa 715/15 11 września 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 11 września 2015, sygn. I ACa 715 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 116.393,62 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...przez zamawiającego , mimo ,że taka akceptacja pochodziła tylko od inspektorów nadzoru , a tzw. protokoły konieczności zostały przedłożone Powiatowi już po faktycznym wykonaniu prac , d art. 484 §2 kc w zw z art. 483§1 kc jako następstwa dokonania przez Sąd miarkowania świadczenia z tytułu kary umownej , mimo , że brak było podstaw do zastosowania tego mechanizmu , a w szczególności, zastrzeżona na wypadek zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy nie była karą rażąco wygórowaną . Przy tym dokonując ograniczenia tego świadczenia...
I ACa 696/14 11 września 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok SA w Białymstoku z 11 września 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie

Teza Wynagrodzenie ryczałtowe - uregulowane w art. 632 k.c., stosowanym w drodze analogii do umowy o roboty budowlane zostało ukształtowane jako świadczenie niepodlegające zmianie, co oznacza, że przyjmujący zamówienie (wykonawca) w zasadzie nie może domagać się jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było prze...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...1 r. strony odstąpiły od umowy, podczas gdy w tym dniu nastąpiło przekazanie placu budowy w związku z upływem terminu wykonania umowy. II. naruszenia prawa materialnego – art. 632 k.c. oraz art. 395 w związku z art. 483 k.c. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Przed przystąpieniem do omówienia formalnych zarzutów zawartych w apelacjach obu stron, konieczne jest poczynienie uwag natury ogólnej odnoszących się do konsekwencji ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót budowlanych. Apelacyjny podzielił wprawdzie podniesio...
I ACa 355/15 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Irena Ejsmont-Wiszowata

Wyrok z 10 września 2015, sygn. I ACa 355 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 101.334.163,40 zł · zasądzenie
odszkodowanie

Teza Szkoda w postaci różnicy wynagrodzeń za roboty budowlane, wynikająca z powierzenia dokończenia tych robót nowemu wykonawcy, pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. z zawinionym niewykonaniem zobowiązania przez uprzedniego wykonawcę, skutkującym odstąpieniem umowy od inwestora w oparciu o art. 6...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nietypowych i oryginalnych rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych zastosowanych przez projektanta stadionu. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 656 k.c. w zw. z art. 635 k.c., art. 491-493 k.c., art. 483 k.c., art. 484 k.c. i art. 471 k.c. O kosztach procesu postanowił uwzględniając stopień, w jakim zostały uwzględnione roszczenia zgłoszone przez strony procesu (powód co pozwu głównego uległ w 73%, zaś pozwani w 27%). Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu rozliczył również koszty pozwu wzajemnego, c...
I ACa 557/15 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Eugeniusz Skotarczak

Wyrok z 10 września 2015, sygn. I ACa 557 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 1.109.879 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...awy dokumenty oraz uzupełniony o fakty, które strony zgodnie przyznały na rozprawie. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd uznał powództwo za nieuzasadnione. Wskazał, że powód wywodził swoje roszczenie z art. 483 § 1 k.c. i art. 484 k.c. domagając się zapłaty kary umownej naliczonej zgodnie z paragrafem 11 punkt 3 umowy. Zgodnie z tymi przepisami można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej kwoty pieniężnej,...