Baza orzeczeń sądowych

....p.c. w związku z art. 697 § 1 k.p.c. i art. 698 § 2 k.p.c., art. 334 § 1 k.s.h. w związku z art. 712 § 1 pkt 4 k.p.c., art. 233 § 1, art. 224 § 1, art. 227 § 1 k.p.c. i art. 471, art. 473 § 1, art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c. Powołując się na te podstawy, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie apelacji powódki albo o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: W pierwszej kolejności rozważenia wymaga zarzut nieważności postępowania zainicjowane...

...do wszystkich obciążeń hipotecznych, lecz tylko do obciążeń ewentualnych, istniejących jeszcze po dniu 30 listopada 2006 r. Jednocześnie Sąd ten stwierdził brak podstaw do miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Apelacja powoda została oddalona w całości, nastomaist uwzględniono w części apelację strony pozwanej. W rezu acie, w wyniku zmiany wyroku Sądu pierwszej instancji, pozwany został obciążony karą umowna w wysokości 100.000 zł. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji. Zastrz...

...art. 36 i 37 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1999 r., nr 118, poz. 512, ze zm.) przez przyjęcie dopuszczalności potrącenia; art. 647 k.c. oraz art. 484 § 2 k.c. w zw. z § 10 ust. 5 oraz § 12 ust. 3 umowy przez przyjęcie dopuszczalności odstąpienia od części umowy i naliczenia kar umownych; art. 481 k.c. w zw. z § 11 ust. 2a w zw. z § 12 ust. 2 zd. drugie umowy oraz art. 65 k.c. przez naliczenie odsetek od wartości faktur, zamiast od całego wynagrodzenia umownego. W r...

...nie w razie zwłoki dłużnika (art.476 k.c.). W przypadkach dużej dysproporcji między wysokością zastrzeżonej kary umownej, a interesem wierzyciela chronionym za pomocą kary umownej dopuszczalne jest na podstawie art. 484 § 2 k.c. zmniejszenie jej wysokości na wniosek dłużnika. Miarkowanie kary może nastąpić w przypadku znacznej części wykonania zobowiązania przez dłużnika lub gdy kara jest rażąco wygórowana . Zmniejszenie kary może opierać się także na łącznym stosowaniu obu przesłanek . W rozpatrywanym przypadku kara umowna...

...u Sądu Apelacyjnego. Zarzuciły w niej naruszenie art. 321 k.p.c. przez orzeczenie ponad żądanie pozwu na skutek oparcia wyroku na podstawie faktycznej nie powołanej przez powódkę. Zdaniem skarżących, naruszenie art. 484 § 2 k.c. przez jego błędną wykładnię polegało na uznaniu, że ustalenie, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, może nastąpić na podstawie zestawienia wysokości tej kary z wartością zobowiązania dłużnika lub wysokością innych świadczeń przewidzianych w umowie, a nie z wysokością odszkodowania, które otr...

...jej wysokości. Wy- sokość kary powinna być limitowana, zgodnie z zasadami prawa pracy, a zwłaszcza zasadą ryzyka podmiotu zatrudniającego i ograniczonej odpowiedzialności pracowni- ka. Ustawodawca nie wskazał w art. 484 § 2 k.c. kryteriów zredukowania wysokości kary umownej, dając sądowi swobodę w zakresie miarkowania kary. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, strona powodowa wykazała poniesienie szkody jedynie na kwotę 30.378 zł, pomimo twierdzenia o wyrządzeniu przez pozwaną szkody na kwotę 180.000 zł. Żądanie zasądzenia kary umo...

...j z art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c. zarzucono naruszenie art. 393 pkt 4 w związku z art. 17 k.s.h.; art. 65 § 2 k.c. w związku z § 4 ust. 1 lit. c umowy przedwstępnej; art. 67 ustawy o księgach wieczystych i hipotece; art. 484 § 2 k.c. oraz art. 77 § 1 k.c. W ramach podstawy kasacyjnej z art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c. zarzucono naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. Wskazując na powyższe wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa względnie przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpozn...

...ie tego wyroku, opierając ją na art. 712 § 1 pkt 4 k.p.c. i zarzucając, że wyrok swą treścią ubliża praworządności i zasadom współżycia społecznego między innymi dlatego, iż Sąd Polubowny z naruszeniem art. 484 § 2 k.c. zaniechał miarkowania kar umownych i zasądził z tego tytułu rażąco wygórowaną kwotę. Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 28 grudnia 2000 r. oddalił skargę, a Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2001 r. oddalił apelację strony pozwanej. W wyniku kasacji strony pozwanej Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia...

...zana. Przyjął, że ponieważ powód wzajemny korzystał z uprawienia z art. 636 k.c., powierzając dalsze wykonanie robót innym wykonawcom, uprawniony był do naliczania kary umownej na podstawie § 13 ust. 1 umowy i art. 484 § 1 k.c., w związku z opóźnieniem wykonania robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dochodzoną przez powoda wzajemnego z tego tytułu kwotę 600.000 zł ocenił jako uzasadnioną co do wysokości za okres od 17 października 2003 r. tj. od uzyskania pozwolenia na budowę. We wcześniejszym okresie pozwany wzajemny...

...owodowej została oparta o podstawę naruszenia prawa materialnego. Zarzucono w niej obrazę art. 5 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy zakres ochrony dłużnika został określony wyczerpująco w art. 484 § 2 k.c., a w przypadku uznania, że przepis art. 5 k.c. może znaleźć zastosowanie, jego obrazę przez przyjęcie, że żądanie powoda narusza zasady współżycia społecznego. W oparciu o te zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i uwzględnienie apelacji lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznani...

...ch działania, tj. klientela, był odmienny, dodatkowo w sytuacji, gdy w sposób dorozumiany powód zezwalał pozwanemu na kontynuowanie wcze- śniej rozpoczętej działalności gospodarczej; 2) art. 1011 § 2 k.p. oraz art. 484 k.c. w związku z art. 300 k.p., poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż w wy- padku braku wystąpienia szkody po stronie pracodawcy (powoda) zasadne jest rosz- czenie powoda o zasądzenie odszkodowania (kary umownej) w pełnej wysokości (10.000 zł) kary umownej rażąco wygórowanej w sytuacji, gdy w sposób d...

...adami współżycia społecznego. 3 Uwzględnienie żądania zasądzenia kary umownej w kwocie 100000 USD Sąd drugiej instancji uwzględnił zarzut pozwanej Spółki o istnieniu podstawy do jej obniżenia stosowanie do art. 484 § 2 k.c. Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł powód. Opierając ja na obydwu podstawach kasacyjnych (art. 3981 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.) zarzucił naruszenie art. 65 art. 483, art. 484 § 1 i 2 k.c. oraz naruszenie przepisów postępowania art. 382 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 233 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z ar...

...procesie zarzutu potrącenia. Po drugie, pozwana już w odpowiedzi na pozew przytoczyła uzasadniające zarzut potrącenia okoliczności i dowody. Sąd Okręgowy nie znalazł także podstaw do miarkowania kary umownej (art. 484 § 2 k.c.). Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny – po rozpoznaniu apelacji powoda – zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji w części oddalającej powództwo, zasądzając od pozwanej na rzecz powódki dalszą kwotę 105 420,83 zł, oraz w zakresie orzeczenia o kosztach procesu za pierwszą instancję, oddalił apelację w...

...zku z art. 379 pkt 4) k.p.c. oraz w związku z art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych przez jego niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszenie przepisu art. 65 § 2 w związku z art. 484 § 1 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie; 3) naruszenie przepisu art. 637 § 1 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji naruszenie przepisu art. 354 k.c. również przez jego niewłaściwe zastosowanie. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej nie zasługują na...

...Spółka ta mogła zatem, zgodnie z deklaracją wekslową, wypełnić weksel in blanco na tę kwotę. Sąd Apelacyjny za nietrafny także uznał zarzut pozwanego, że zastrzeżona kara umowna była rażąco wygórowana (art. 484 § 2 k.c.). W skardze kasacyjnej pozwany zarzucił naruszenie: - art. 70 ust. 1 w związku z art. 103 ust. 3 Pr. weksl. i art. 118 k.c., - art. 65 § 1 i 2 oraz art. 596 k.c., - art. 483 § 1 i art. 484 k.c., - art. 233 k.p.c. w związku z art. 65 § 1 i 2 oraz art. 5 k.c. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Ze względu na t...

...aty sumy wekslowej, zawierające informację, że oryginał weksla pozostaje do wglądu w określonym miejscu, zgodnie z oznaczeniem miejsca płatności weksla. 4. W skardze kasacyjnej podniesiono też zarzut naruszenia art. 484 § 2 k.c. przez niezasadną odmowę miarkowania kary umownej. Podnosi się, że powód nie wykazał, aby poniósł szkodę, a nadto swoim zachowaniem przyczynił się do jej powstania, co uzasadnia wniosek o zastosowanie art. 362 k.c. Odnosząc się do tego zarzutu należy przede wszystkim wskazać, że zgodnie z uchwałą skład...

...owym całego systemu znaków Nexus 200. Ponadto, od daty tego protokołu rozpoczął bieg nie tylko termin wymagalności roszczenia o zapłatę, ale również termin gwarancji. 7 Wbrew odmiennemu poglądowi skarżącej, art. 484 § 2 k.c. nie został naruszony. W toku postępowania przed sądem pierwszej instancji strony nie żądały przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie. Pozwana w apelacji nie sformułowała zarzutu opartego na art. 484 § 2 k.c. Na wypadek uwzględnienia powództwa w tym zakresie, kwestionowała jedynie sposób oblic...

...kończeniu robót. Uznał też, że w sprawie brak przesłanek do miarkowania kary umownej. Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła pozwana Spółka. Jako podstawy skargi kasacyjnej wskazała: - naruszenie art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c. w związku z art. 58 k.c. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie; - naruszenie art. 484 § 2, 362, 58 i 5 k.c. przez ich niezastosowanie; 3 - naruszenie art. 471, 472 i 473 k.c. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie; - naruszenie art. 647 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie. Nadto...

...inwestycji. Jednocześnie Sąd stwierdził, że kara umowna jest wygórowana i istnieją przesłanki do jej obniżenia o połowę (opóźnienia pozwanego w zapłacie faktur, ostateczne ukończenie inwestycji) zgodnie z art. 484 § 2 k.c. Potrącenie nastąpiło więc skutecznie jedynie co do kwoty 65.058,69 zł. Apelacje od tego wyroku wniosły obie strony. Sąd Apelacyjny ocenił apelację strony pozwanej jako niezasadną, natomiast uwzględniając apelację strony powodowej zasądził na jej rzecz dodatkowo 60.371,23 zł. Sąd drugiej instancji oceni...

...jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że strony nie wprowadziły do umowy sprzedaży akcji zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania tej umowy przez pozwaną, a w konsekwencji niezastosowanie art. 484 § 1 zdanie drugie k.c. i zasądzenie odszkodowania w przewyższającego wysokość kary umownej; 4 - art. 65 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że niewydanie przez pozwaną dyspozycji przeksięgowania akcji na rachunek powoda nie stanowi zaniechania, o który mowa w § 7 warunkowej umowy sprzedaży akcji;...

...go działania i jako taka, wykracza poza granice swobody umów. Gmina Miasta S. oparła skargę kasacyjną wyłącznie na podstawie przewidzianej w art. 3983 § 1 k.p.c., zarzucając błędną wykładnię art. 3531 oraz art. 484 § 1 k.c. (...) Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, względnie o uchylenie go i orzeczenie co do istoty sprawy. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...) Zasada swobody umów jest podporządkowana szerszej zasadzie autonomii woli podmiotów prawa prywatnego, która – z...

...awie nastąpiło w chwili złożenia przez pozwaną oświadczenia o potrąceniu kar 3 umownych z zapłaty powódki za dostarczone autobusy. Powódka wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego, zarzucając naruszenie art. 484 § 2 k.c. przez błędną wykładnię. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchylił nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w P. z dnia 21 września 2006 r. i zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 214.560 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 kwietnia 2007 r. oraz n...

...anego przez błędne uznanie, że wpis do dziennika budowy o zakończeniu inwestycji potwierdzony przez przedstawiciela inwestora, nie stanowi zawiadomienia o zakończeniu robót; - art. 478 i art. 472 k.c. w związku z art. 484 k.c. przez uznanie, że powodowie nie wykonali robót w terminie z przyczyn za które ponoszą odpowiedzialność; - art. 233 k.p.c. przez rażąco wadliwą ocenę dowodu z zapisu w dzienniku budowy z dnia 9.11.2001 r. - art. 383 k.p.c. oraz art. 321 k.p.c. przez uznanie, że w toku postępowania apelacyjnego nastąpiła zmiana p...

...art. 36 i 37 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1999 r., nr 118, poz. 512, ze zm.) przez przyjęcie dopuszczalności potrącenia; art. 647 k.c. oraz art. 484 § 2 k.c. w zw. z § 10 ust. 5 oraz § 12 ust. 3 umowy przez 7 przyjęcie dopuszczalności odstąpienia od części umowy i naliczenia kar umownych; art. 481 k.c. w zw. z § 11 ust. 2a w zw. z § 12 ust. 2 zd. drugie umowy oraz art. 65 k.c. przez naliczenie odsetek od wartości faktur, zamiast od całego wynagrodzenia umownego. W...

...dnia 20 stycznia 2003 r. Zwłoka ta zaktualizowała roszczenie wykonawcy o karę umowną (§ 9 ust. 2.2a umowy). Jednocześnie Sąd ten przyjął wystąpienie przesłanek znacznego zredukowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Kara ta była bowiem rażąco wygórowana, zobowiązanie zostało w znacznym stopniu wykonane, po stronie powodowej wystąpiła znikoma szkoda lub tej szkody w ogóle nie było. Techniczny i ekonomiczny cel umowy został osiągnięty. Wysokość poniesionej przez powoda szkody podana została w sposób nieprecyzyjny, ni...

...e, naruszenie art. 471 w związku z art. 483 k.c. przez nieuwzględnienie, że opóźnienie w wykonaniu umowy z dnia 13 lipca 1998 r. było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, naruszenie art. 484 § 2 k.c. przez niezastosowanie miarkowania kary umownej. Oddalając apelację, Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne i oceny prawne Sądu Okręgowego. Pokreślił w szczególności, że z zebranego materiału dowodowego niezbicie wynika, iż spółka „W”. ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu zobowi...

...a kary umownej. W wyroku sądu polubownego dokonano miarkowania kary umownej w większym rozmiarze, niż byłoby to możliwe w oparciu o warunki zawartego układu. Wskazanie przez sąd polubowny jako podstawy orzeczenia art. 484 k.c. nie oznaczało, że wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia wszystkich kwestii spornych. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 29 listopada 2006 r. oddalił apelację M. S.A. uznając, że zaskarżony wyrok odpowiada prawu, choć usprawiedliwiony był zarzut apelacji, że Sąd pierwszej instancji błędnie ocenił, iż kwestia związan...

...eślonej w umowie o za- kazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna być odniesiona do wy- sokości ustalonego w tej umowie odszkodowania, a nie do wysokości jego miesięcznej raty (art. 1012 § 1 i 3 k.p. oraz art. 484 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lipca 2007 r. sprawy z powództwa I. Sp. z o.o. w P. przeciwko Tomaszowi Ż. o zapłatę, na sku- tek sk...

...magalności roszczenia o zapłatę, mimo zastrzeżenia w umowie dodatkowego wymagania tj. usunięcia wad i usterek (§ 4 ust. 5). c Art. 498 k.c. przez nieuwzględnienie zarzutu potrącenia w wyniku błędnej wykładni art. 484 § 1 k.c., art. 354 § 1 i 2 k.c. i uznania braku współdziałania inwestora za dostateczną okoliczność usprawiedliwiającą w świetle postanowień § 8 ust. 3 umowy, nieusunięcie wad i usterek oraz zwłokę w oddaniu obiektu. Zdaniem skarżącego, dłużnik zastrzeżonych kar umownych może się zwolnić z obowiązku zapł...

...ograniczeniu zakresu szkody (np. do strat) odszkodowanie powinno odpowiadać ograniczonemu zakresowi szkody. Wprawdzie ustalenie zryczałtowanego odszkodowania jest możliwe w ramach instytucji kary umownej (art. 483 i art. 484 k.c.) czy zadatku (art. 394 k.c.), jednakże są to rozwiązania szczególne, niezwiązane z odpowiedzialnością deliktową . 10 Przepis art. 361 § 1 k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący; nie ma przepisu szczególnego, stanowiącego inaczej. Zawarte w art. 361 § 2 k.c. zastrzeżenie „w braku odmiennego przepisu ust...