Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

213 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 654 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

213 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
IX GC 1090/13 3 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Dariusza Pawłyszcze

Wyrok z 3 czerwca 2014, sygn. IX GC 1090 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 84.840,73 zł · zasądzenie

Teza Wykonawca wciąż jest zobowiązany do dokończenia montażu (gdy tylko zamawiający udostępni mu front robót). (...) Dopiero w razie wygaśnięcia obowiązku dokończenia montażu (np. na skutek odstąpienia zamawiającego od umowy ze względu na niepodejmowanie przez wykonawcę wykończenia mimo wezwań) konieczne się stanie obliczenie wynagro...

Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...zostało wstrzymane na żądanie zamawiającego. W takiej sytuacji mimo ustalenia w umowie jednorazowego odbioru całej stolarki wykonawca ma prawo żądania odbioru robót wykonanych i zapłaty za tę część robót (art. 654 K.c.). Zamawiający spełnił żądanie wykonawcy dokonania odbioru częściowego i wskazany w umowie przedstawiciel zamawiającego protokołem z 21 grudnia 2012r. [k.28] potwierdził wykonanie wszystkich robót objętych umową z wyjątkiem montażu klamek, uchwytów, nawiewników i osłon. Strony oceniły wartość robót wykon...
VI GC 120/14 26 maja 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Beata Hass-Kloc

Wyrok z 26 maja 2014, sygn. VI GC 120 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 17.217,00 zł Kwota 560.240,22 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...nił na rzecz inwestora uzgodnione w umowie świadczenie niepieniężne w postaci wykonania usługi. Umowa o roboty budowlane jest umową wzajemną, zapłata wynagrodzenia stanowi ekwiwalent wykonanych robót. Zgodnie z art. 654 kc w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Ze względu na nieodniesienie się pozwanej do merytorycznego aspektu sprawy (pozwana nie zakwestionowała wykonania robót...
VIII GC 144/12 26 maja 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Kądziołka

Wyrok z 26 maja 2014, sygn. VIII GC 144 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 12.640 zł Kwota 108.389,54 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...ykonaniu (§ 6 ust 1), a płatności będą się odbywały na podstawie wystawionych przez powoda faktur przerobowych, tj. częściowych (§ 4 ust 2 i kolejne). Postanowienia umowne stron są więc zbieżne z regulacją art. 654 k.c. Dochodzona kwota – 96.101,69 zł – stanowi część należności objętej fakturą VAT nr (...). Jest to faktura końcowa. Została wystawiona na kwotę 137.288,13 zł brutto (por. faktura pkt 1, karta 21), którą pomniejszono o zaliczkę – 20 %, tj. 27.457,63 zł (por. faktura pkt 2, karta 21). Do zapłaty w fakturze...
III Ca 1374/13 30 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 30 kwietnia 2014, sygn. III Ca 1374 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną Kwota 11 200 zł · kwota żądania kary umownej
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...ego wynagrodzenia . Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wniósł powód. Skarżący zarzucił rozstrzygnięciu : 1.naruszenie przepisów prawa materialnego : a tj. przepisu art. 488 §1 i art. 488 §2 k.c. w zw. z art. 654 k.c. poprzez bezpodstawne przyjęcie , że pozwany mógł wstrzymać się z dalszym wykonaniem prac pomimo tego , że dotychczasowe roboty nie zostały w całości wykonane , część wykonanych prac miała wady i usterki , pozwany nigdy nie wskazywał , że jest gotowy do odbioru robót w zakresie wykonania stropu nad parterem b...
II C 1756/12 14 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Wyrok z 14 kwietnia 2014, sygn. II C 1756 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o 172.409 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 172.409 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...ednocześnie, należy uznać, że z uwagi na brak woli dokończenia prac przez powódkę , umowa przez fakty dokonane uległa rozwiązaniu , a powódce należy się wynagrodzenie za część wykonanych prac na podstawie art. 654 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem , w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia ma zawsze charakter świadczenia jednorazowego (M. Gersdorf, Umow...
XV GC 2557/12 7 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uzasadnienie z 7 kwietnia 2014, sygn. XV GC 2557 12

Teza Ciężar udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...mował pozwanego o dokonanych czynnościach. W tym stanie rzeczy, skoro powód zgłosił zakończenie robót budowlanych, w tym usunięcie wymienionych w protokole usterek, pozwany obowiązany był dokonać ich odbioru (art. 654 k.c.). Pozwany uchylając się od tego obowiązku, nie reagując na wezwanie powoda z dnia 3 czerwca 2011 roku dopuścił się w zwłoki w wykonaniu wskazanego obowiązku. W takiej sytuacji skutki bezczynności strony pozwanej nie mogą obciążać powoda. W przeciwnym wypadku powód pomimo usunięcia wszelkich usterek i zgłosze...
V CSK 280/13 26 marca 2014 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 26 marca 2014, sygn. V CSK 280 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o naprawienie szkody Wynik oddalono skargę Kwota 1.276.849,43 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...art. 99 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (obecnie art. 149) w związku z art. 146, 148 i 150 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicznego i górniczego, art. 5 k.c., art. 647 k.c. oraz art. 654 k.c. w związku z art. 4421 k.c., art. 481 § 1 k.c., oraz § 1 ust. 4 Porozumienia w sprawie odpowiedzialności za szkody spowodowane eksploatacją górniczą NSW S.A. w T. byłej KWK „J.” i ZGE S. J. III sp. z o.o. w zasięgu terenu górniczego ZGE S. J. III sp. z o.o. oraz ustalenia zakresu ich napraw i podziału kosztów...
X GC 32/12 25 marca 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 25 marca 2014, sygn. X GC 32 12

Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...czne z naturą stosunku zobowiązaniowego i uznać je na mocy art. 58 § 3 k.c. za nieważne, a w konsekwencji termin zapłaty, a tym samym wymagalność roszczenia powoda ocenić według zasad określonych w art. 647 i art. 654 k.c. W tym zakresie Sąd podziela pogląd przedstawiony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 lipca 2007 r., I ACa 817 06, OSA 2008 10 32, LEX 351793, w którym stwierdzono, że nieważne jest postanowienie umowy uzależniające termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę od uzyskania wynagrodzenia...
XX GC 1312/13 24 marca 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Arkadiusz Zagrobelny

Zarządzenie z 24 marca 2014, sygn. XX GC 1312 13

Typ sprawa cywilna Wynik odrzucono pozew Kwota 505 949,91 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...d) nie oddał przewidzianego w umowie obiektu (wykonał jedynie część określonych zawartą umową robót) nie stoi na przeszkodzie domaganiu się przez powoda zapłaty za omawiane roboty albowiem zgodnie z treścią art. 654. k.c., w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. W przedmiotowej sprawie strony zakontraktowały, iż płatności częściowe wypłacane będą stosownie do postępu ro...
I ACa 701/13 18 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wyrok z 18 marca 2014, sygn. I ACa 701 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 55.983,78 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...ącą na przyjęciu, że świadczenie wykonawcy z zawartej umowy jest świadczeniem podzielnym, podczas gdy nie można go wykonać częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu bądź wartości, - art. 647 k.c. w zw. z art. 654 k.c. w zw. z art. 488 k.c. poprzez nie zastosowanie i nie rozważenie tego, że powód ma prawo powstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu spełnienia świadczenia przez powoda zgodnie z zakresem objętym umową. Z ostrożności procesowej apelujący podniósł dodatkowo zarzuty: z rękojmi dotyczący obniżenia wynag...
VIII C 1256/13 12 marca 2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Wiśniewski

Wyrok z 12 marca 2014, sygn. VIII C 1256 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 20.743,77 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...jwyższego z dnia 17 października 2008 r., I CSK 106 08, OSNC-ZD 2009 3 64). Możliwość przyjmowania wykonanych robót częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia, wynika z art. 654 k.c. i została również potwierdzona w umowie z dnia 31 stycznia 2012 r. W ocenie Sądu nie budził przy tym wątpliwości zakres robót częściowo wykonanych przez powoda w zakresie kompleksowego wykonania terenów zielonych, albowiem został on potwierdzony protokołem odbioru częściowego, który nie był przez stronę poz...
I ACa 34/13 6 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 6 marca 2014, sygn. I ACa 34 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 181.579,35 zł Kwota 181.579,35 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...lko w odniesieniu do części jeszcze niewykonanych robót budowlanych, przy zastosowaniu art. 491 § 2 k.c. Zauważyć jednak trzeba, że podzielność świadczenia wykonawcy robót budowlanych wywodzona jest z treści art. 654 k.c., a zatem obowiązku częściowego przyjmowania robót i częściowej zapłaty. Strony określiły w umowie poszczególne etapy budowy, mające być podstawą rozliczeń, a powód nie twierdził, że wykonane przez niego prace stanowią realizację chociażby pierwszego etapu. Nadto z niekwestionowanych twierdzeń pozwanego w...
I ACa 702/13 26 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok z 26 lutego 2014, sygn. I ACa 702 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 6.906 zł Kwota 84.111,54 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...łoszony przez pozwaną okazał się nieuzasadniony to powodowa spółka mogła domagać się od drugiej strony zapłaty za wykonane prace na segmencie A i B. Dochodzone pozwem roszczenie ma podstawę w § 7 umowy oraz w art. 654 kc. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku prawidłowo wskazał, iż nie znalazł potwierdzenia w materiale dowodowym zarzut pozwanej o nienależytym wykonaniu przez powoda robót budowlanych na tych segmentach. Ponadto pozwana na rozprawie w dniu 24 lipca 2013 r. nie podtrzymała zgłoszonego w tym zakresie zarzutu i ostatecznie...
I ACa 1294/13 19 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Szewczyk

Wyrok z 19 lutego 2014, sygn. I ACa 1294 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 329.520,96 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...Strona pozwana uiściła powodom tytułem wynagrodzenia kwotę 260.147,15 zł. Nadto strona powodowa dokonała do tej daty odbioru jedynie części robót wykonanych przez stronę powodową, podczas gdy z uregulowania z art. 654 k.c. wynika, że obowiązana była na żądanie powodów przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Tym niemniej należy podkreślić, że poczynając od dnia 16 października 2010 r. powodowie popadli w opóźnienie z wykonaniem swoich zobowiązań, które...
VIII Ga 360/13 12 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 12 lutego 2014, sygn. VIII Ga 360 13

Typ sprawa pracownicza - stosunek pracy / wynagrodzenie Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 57.664,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...r (...) z 21.08.2008 r. nastąpiło w dniu 5 marca 2009 r., a nie w dacie 20 marca 2009 r. oraz poprzez przyjęcie, że materiały służące wykonywaniu umowy nr (...) obciążały powoda, a nie pozwaną; 2) naruszenie art. 654 k.c. w zw. z art. 118 k.c. - poprzez przyjęcie, że od daty zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego rozpoczyna się bieg okresu przedawnienia do dochodzenia zapłaty za zgłoszone częściowe roboty; 3) naruszenie art. 494 k.c. - poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy miało miejsce odstąpienie pozwanej od umów z...
I ACa 218/13 11 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 11 lutego 2014, sygn. I ACa 218 13

Typ sprawa pracownicza - stosunek pracy / wynagrodzenie Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 176.092,35 zł · kwota żądania
budownictwo mieszkaniowe planowanie przestrzenne obowiązki inwestora
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...oceny umowy o roboty budowlane przez pryzmat regulacji zawartych w art. 632 § 1 k.c. oraz art. 643 k.c. bez cenzury wynikającej z art. 656 § 1 k.c. Po trzecie, apelujący zupełnie stracili z pola widzenia brzmienie art. 654 k.c. z którego wprost wynika, że w miarę postępu prac wykonawca może żądać zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Sąd Apelacyjny uznał, że przepis ten dotyczy wynagrodzenia o jakim mowa w art. 647 k.c. w kształcie ustalonym przez strony w umowie. Świadczy o tym nie tylko odwołanie się do części wynagrodzen...
II Ca 564/13 7 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Uzasadnienie z 7 lutego 2014, sygn. II Ca 564 13

Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...tych robót, odnoszących się do części obiektu lub pewnego fragmentu składającego się na całość. To, że świadczenie z umowy o roboty budowlane może być spełniane częściowo wynika również pośrednio z art. 654 k.c. Zgodnie z tym przepisem, inwestor ma obowiązek na żądanie wykonawcy przejmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Przepis ten wyraźnie zakłada, że tylko postanowienie umowy o roboty budowlane może w konkretnej sytuacji wyłączyć możliwość spe...
I ACa 1539/13 6 lutego 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sławomir Jurkowicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jasno, że zgoda inwestora może przyjąć formę potwierdzenia już zawartej umowy z podwykonawcą a inwestorowi w takiej sytuacji nadal pozostaje możliwość zapoznania się z dokumentacją przed powstaniem obowiązku zapłaty bez znaczenia pozostaje okoliczność czy możliwość zapoznania z dokume...

Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...AT stanowiło jednocześnie potwierdzenie odbioru prac strony powodowej o wartości jak w tych fakturach. Wobec tego brak było jakichkolwiek okoliczności, które skutkowałyby przyjęciem, iż w świetle umowy stron i art. 654 k.c. wynagrodzenie określone w fakturach przyjętych przez pozwaną jest zawyżone lub niewymagalne. Odnosząc się do zarzutu pozwanej dotyczącego niewywiązania się przez powódkę także z innych obowiązków (poza wykonaniem stosownych prac budowlanych) takich jak zapewnienie kierownika budowy, którego koszt poniosła poz...
IV CSK 258/13 30 stycznia 2014 Sąd Najwyższy Zbigniew Kwaśniewski

Wyrok SN z 30 stycznia 2014, sygn. IV CSK 258 13

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...terminu ich zakończenia, stwierdził Sąd odwoławczy. Wyrok Sądu drugiej instancji zaskarżyła w całości strona pozwana, opierając skargę kasacyjną na obu podstawach. Skarżąca zarzuciła błędną wykładnię art. 654 k.c., polegającą na przyjęciu dopuszczalności wyznaczania dat odbiorów częściowych przez wykonawcę po dacie odbioru końcowego. 3 Natomiast zarzut błędnego zastosowania art. 328 § 2 k.p.c. uzasadniono brakiem wyjaśnienia przez Sąd dlaczego jest „oczywistym”, że upływ terminu umownego zakończenia prac nie może...
X GC 384/13 16 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 16 stycznia 2014, sygn. X GC 384 13

Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...dołączył do pozwu. Nic nie wskazuje na to aby był potrzebny jeszcze jeden protokół odbioru odebranych przecież prac. Gdyby jednak nawet uznać, że złożony protokół dotyczył tylko części prac to zgodnie z art. 654 k.c. powodowi przysługiwało uprawnienie do częściowych odbiorów i częściowych płatności. Za nieuzasadnione uznał Sąd zarzuty pozwanego dotyczące dokonanych płatności i rozliczeń trójstronnych. Jeśli chodzi o zapłatę kwoty 70 000 zł to dokonana ona została przed wystawieniem faktury objętej sporem. Gdyby nawe...
I ACa 621/13 9 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 9 stycznia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik uwzględniono apelację Kwota 1.800 zł · kwota żądania kary umownej
opinia biegłego koszty sądowe

Teza Przepis art. 395 § 2 k.c., określający skutki umownego odstąpienia od umowy, a takiego dokonał pozwany, stanowi, że w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą; to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; za świadczone...

Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...erownika budowy. Ustalenia te Sąd I instancji poczynił na podstawie dokumentów w postaci umowy stron i harmonogramu rzeczowo-finansowego, którym dał wiarę. W rozważaniach prawnych Sąd Okręgowy zaznaczył, że z art. 654 k.c. wynika, iż co do zasady inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Przepis ten ma jednak charakter względnie obowiązujący, a więc w umowie strony mogą to inaczej uregulować. Taka odmienna regulacj...
II Ca 742/13 20 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Andrzej Mikołajewski

Wyrok z 20 grudnia 2013, sygn. II Ca 742 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 5.685,25 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...dkę przedmiotowej wady robót budowlanych. Na podstawia art. 481 § 1 i § 2 k.c. Sąd Rejonowy uwzględnił żądanie odsetek ustawowych za opóźnienie od zasądzonego wynagrodzenia. Sąd Rejonowy przywołał przepis art. 654 k.c., zgodnie z którym w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Pozwany uchylał się od odbioru wykonanych robót budowlanych i popadł w opóźnienie z zapłatą wy...
I ACa 1339/13 18 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Franciszek Marcinowski

Wyrok z 18 grudnia 2013, sygn. I ACa 1339 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 174.896 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...strzymać się z wykonaniem dalszych prac przewidzianych umową, gdyż strona pozwana pozostawała w zwłoce w spełnieniu świadczenia pieniężnego, do którego powód był uprawniony stosownie do art. 379 § 2 k.c. i art. 654 k.c. Sąd Okręgowy wskazał, że roszczenie strony powodowej jest uzasadnione również w oparciu o art. 639 k.c. w zw. z art. 656 k.c., skoro powódbył gotów wykonać umowę lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego, który nie zapłacił wynagrodzenia za częściowe wykonanie robót. Powyższy wyrok zask...
I ACa 575/13 17 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bogdan Radomski

Wyrok z 17 grudnia 2013, sygn. I ACa 575 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...ozwem. Powodowie udowodnili, iż działając poprzez swojego podwykonawcę wykonali prace o wartości objętej przedstawionymi w sprawie rachunkami, a zatem przysługiwało im wynagrodzenie na podstawie § (...) umowy i art. 654 kc. Pozwana Spółka udowodniła jednak, iż przysługuje jej wobec powodów wymagalna wierzytelność, przedstawiona przed wszczęciem procesu do potrącenia. Ocenie Sądu podlegała przy tym jedynie kwota należności z tytułu zwrotu ceny zapłaconej powodom za dostarczone płyty warstwowe albowiem jej wysokość znacznie prze...
I ACa 1147/13 10 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 10 grudnia 2013, sygn. I ACa 1147 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 386 613,79 zł Wynik oddalono apelację Kwota 386 613,79 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...przedmiotem odbioru jest obiekt obejmowany w posiadanie po zakończeniu procesu inwestycyjnego wraz z terenem budowy od wykonawcy na odstawie art. 652 k.c., co wyklucza odbiór częściowy, jakim nie jest przewidziane w art. 654 k.c. przyjmowanie wykonywanych robót w miarę ich ukończenia za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia, o tyle w przypadku remontu w czynnym obiekcie może dochodzić do odbiorów (obejmowania w posiadanie przez inwestora) poszczególnych zakończonych etapów prac. Strony uzgodniły wysokość wynagrodzenia za poszczeg...
IX GC 397/13 20 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Sławomir Boratyński

Wyrok z 20 listopada 2013, sygn. IX GC 397 13

Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...ca 1997 r. , II CKN 28 97 , OSNC 1997 6-7 90 ) . Sąd Najwyższy w uzasadnieniu tego orzeczenia stwierdził , że argumentu przemawiającego za takim obowiązkiem dostarcza również obowiązek nałożony na inwestora w art. 654 k.c., skoro na żądanie wykonawcy ma on obowiązek dokonywać nawet częściowego odbioru wykonanych robót (i to nie tylko tzw. zanikających, czy polegających na zakończeniu możliwej do odrębnego użytkowania części obiektu). Stanowisko to spotkało się tak z aprobatą ( por. glosa W . Kubala do tego orzeczenia Radca Pr...
V CSK 428/12 6 września 2013 Sąd Najwyższy Krzysztof Pietrzykowski

Wyrok SN z 6 września 2013, sygn. V CSK 428 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 198.541,18 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...czego z kolei dotyczy wyżej rozważany art. 133 § 2 k.p.c. Apelacja pozwanej w niniejszej sprawie nie podlegała zatem odrzuceniu, w związku z czym nie jest trafny zarzut naruszenia art. 373 k.p.c. Zarzut naruszenia art. 654 k.c. w związku z art. 647 k.c. sprowadza się do twierdzenia o błędnym zastosowaniu tych przepisów, mianowicie uznaniu przez Sąd Apelacyjny, że inwestor jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru obiektu w sytuacji występowania wad w jednym z elementów obiektów (instalacji kanalizacyjnej), która stanowi odrębną rzecz...
I C 1019/11 30 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Krzysztof Rudnicki

Wyrok z 30 sierpnia 2013, sygn. I C 1019 11

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę 362 422 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 362 422 zł · kwota żądania
rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...nił na rzecz inwestora uzgodnione w umowie świadczenie niepieniężne w postaci wykonania usługi. Umowa o roboty budowlane jest umową wzajemną, zapłata wynagrodzenia stanowi ekwiwalent wykonanych robót. Zgodnie z art. 654 kc w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Z kolei zgodnie z art. 642 § 1 kc dotyczącym wprawdzie umowy o dzieło, ale znajdującym zastosowanie do umowy o roboty b...
I ACa 286/13 13 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Miastkowska

Wyrok z 13 sierpnia 2013, sygn. I ACa 286 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 196.266,57 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...amych granicach co do wysokości należności i związany jest terminem zapłaty, tak jak zostało ustalone w umowie łączącej wykonawcę z podwykonawcą. Nadto inwestor nie może powoływać się w takim przypadku na art. 654 k.c. i skutecznie twierdzić (tak jak usiłuje to przedstawiać strona pozwana co do robót objętych protokołem odbioru Nr (...)), że skoro nie odebrał lub częściowo jeszcze nie odebrał określonych robót, to choćby wyczerpywały całkowicie zobowiązanie podwykonawcy, nie zapłaci „odpowiedniej części wynagrodzenia...
I ACa 362/13 30 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 30 lipca 2013, sygn. I ACa 362 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 29 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 654 kc Odbiór częściowy
...ęciem , - naruszenia art. 233 §1 kpc w zw z art. 227 kpc oraz art. 100 kpc w następstwie ich nieprawidłowego zastosowania, - naruszenia prawa materialnego wobec dokonania nieprawidłowej wykładni art. 647 kc w zw z art. 654 kc oraz art. 481 §1 kc w zw z art. 654 kc W motywach apelacji strona pozwana powtórzyła swoje argumenty jakie powołała w zarzutach od nakazu zapłaty, wyrażające ocenę , iż nakaz w postępowaniu nakazowym z dnia 14 lutego 2011r w ogólne nie powinien był być wydany albowiem po pierwsze mimo takiego obowiązku wynikają...