Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 088 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 088 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
IX GC 1865/15 19 października 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Grzegorz Babiński

Zarządzenie z 19 października 2016, sygn. IX GC 1865 15

Teza Fakt trwania umowy przez dłuższy czas, cykliczność świadczeń zleceniodawcy nie zmienia nic w zakresie przyporządkowania danego roszczenia do danej umowy.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...eceniodawcy umożliwienia zleceniobiorcy demontażu sterownika (...) co jest obwarowane kwotą 600 zł netto. Postanowienie to należy traktować zatem jako zastrzeżenie kary umownej, podstawą będzie tu więc przepis art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z materiału sprawy nie wynika jednak, aby pozwany naruszył wskazany obowiązek. Kara umowna nie sankcjonował...
I ACa 266/16 18 października 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Idasiak-Grodzińska

Wyrok z 18 października 2016, sygn. I ACa 266 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 260.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...reści art. 357 1 k.c. Dopuszczalność rozszerzenia odpowiedzialności umownej powód znajdowała przy tym oparcie w treści art. 473 § 1 k.c. Nie było to przy ty: kara umowna w znaczeniu wskazanym ściśle w treści art. 483 § 1 k.c. sposób wyraźny przepis ten odnosił się bowiem do naprawienia szkód wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, przez c nawiązywał do zasad odpowiedzialności wynikających z art. 471 k. Natomiast jeżeli strony w umowie uzależniłyby zapłatę oznaczonej sum; pieniężnej od samego niesp...
I C 1471/14 14 października 2016 Sąd Rejonowy w Bytomiu

Uzasadnienie z 14 października 2016, sygn. I C 1471 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...osobie trzeciej. Zawarta między stronami umowa przewidywała możliwość obciążenia pozwanego w razie niewykonania dzieła karą umowną. W tym miejscu należy podkreślić, że istota tej instytucji zdefiniowanej w art. 483 k.c. polega na konieczności zapłaty określonej sumy pieniężnej w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania i należy się ona bez względu na wartość poniesionej szkody. Pogląd ten został wyrażonym najpełniej w mającej moc zasady prawnej, uchwale Sadu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 roku, sygn. akt III CZP 61...
IV GC 273/16 13 października 2016 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Inga Faligowska

Wyrok z 13 października 2016, sygn. IV GC 273 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 25.144,45 zł Kwota 1.600,83 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zedmiotu leasingu wynoszącą (...) zł i w jej odczuciu stanowi próbę wyłudzenia nienależytego świadczenia. Takie sformułowanie, w ocenie Sądu, stanowi niewątpliwie wniosek o miarkowanie kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Takie zastrzeżenie zawierał § 35 OWU leasingu. Na podstawie zgromadzonych dowodów , w tym raportu z windykacji oraz zeznań świ...
X GC 468/15 13 października 2016 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Joanna Stelmasik

Wyrok z 13 października 2016, sygn. X GC 468 15

Typ sprawa nieprocesowa Wynik zasądzono świadczenie - 717,00 zł Kwota 3 300,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tyczącej realizacji prac związanych z wykonaniem ław fundamentowych. Pozwany kwestionował żądanie pozwu próbując wykazać, iż rezygnacja z wykonania umowy była uzasadniona. Podstawę rozstrzygnięcia stanowił art. 483 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z treści tego przepisu wynika, iż strony umowy mogą zastrzec w jej treści dodatkowe zastrzeżenie umowne, mocą...
I ACa 1622/15 13 października 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Romana Górecka

Wyrok z 13 października 2016, sygn. I ACa 1622 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 41.267,51 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ynika, aby roboty dotyczące któregoś z budynków zostały zakończone zgodnie z harmonogramem z k.331-333, bądź by opóźnienie w zakończeniu robót dotyczących poszczególnych budynków było różne. W świetle art. 483 § 1 k.c., obowiązek zapłaty przez dłużnika kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstaje tylko o tyle, o ile zachodzą przesłanki odpowiedzialności kontraktowej dłużnika określone w art. 471 k.c. (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR...
I ACa 628/16 13 października 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 13 października 2016, sygn. I ACa 628 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 75 845,97 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ie z 13.11.2015 r. w sprawie I ACa 324 15; wyrok SA w Gdańsku z 28.05.2015 r. w sprawie I ACa 9 15]. Podstawa naliczenia kary umownej wskazana w § 18 ust. 2 umowy rozumiana w wyżej przedstawiony sposób zgodna jest z art. 483 § 1 k.c. Kara z § 18 ust. 2 umowy została zastrzeżona bowiem na wypadek niewykonania zobowiązania niepieniężnego powoda, jakim było wykonanie umowy nr (...) – jej przedmiotu określonego w jej § 1, którego ostatecznie powód nie wykonał. Biorąc natomiast pod uwagę, że kara umowna ma charakter zryczałtowanego odsz...
XVIII C 800/16 12 października 2016 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Artur Piotr Wewióra

Wyrok z 12 października 2016, sygn. XVIII C 800 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 1.273,95 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...eślone w umowie (art. 30 ust. 1 pkt 11 u.k.k.). Należy uznać to za odstąpienie przez Parlament od zakazu zastrzegania kar umownych na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.); regulację zawartą w przepisach o kredycie konsumenckim Sąd musi uznać za szczególną względem ogólnej zasady wyrażonej w Kodeksie cywilnym. (B) A. . Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobry...
I C 266/16 11 października 2016 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Katarzyna Wysoczyńska

Wyrok z 11 października 2016, sygn. I C 266 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 740,96 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ż przyjąć na jakiej podstawie tą umowę ewentualnie rozwiązano, bo jeżeli doszło do jej rozwiązania z uwagi na brak uiszczania opłat przez pozwanego, to wątpliwym się wydaje naliczenie wskazanej kary umownej (art.483 kc). W uzasadnieniu wskazanego już orzeczenia z dnia 15 października 2015 roku sygn. akt I ACa 492 15 Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że „w żaden sposób nie da się wywieść faktu nabycia przedmiotowej wierzytelności z wydruku zawierającego tabelkę, w której zamieszone są dane pozwanego i inne informacje, a w...
I ACa 333/16 11 października 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 11 października 2016, sygn. I ACa 333 16

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Wynik oddalono apelację Kwota 85.011,17 zł · kwota roszczenia z pożyczki
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...swoją podstawę w art. 10 tej ustawy. Odmienne orzeczenie co do istoty sprawy wynika wyłącznie z uznania na podstawie art. 58 §3 w zw. z art. 58 §1 k.c. i art. 353 1 k.c. za nieważne (jako zdziałane z naruszeniem art. 483 §1 k.c.) postanowienia umownego dotyczącego zobowiązania strony pozwanej do zapłaty ryczałtowej kwoty 25% zadłużenia z tytułu czynszu. Szczegółowe rozważania dotyczące tej kwestii zostaną przedstawione w toku dalszych wywodów. Podanie motywów prowadzących Sąd odwoławczy do rozstrzygnięcia o żądaniach pozwu po...
I ACa 1673/15 11 października 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 11 października 2016, sygn. I ACa 1673 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...więc 364 dni. Mnożąc tę liczbę przez 3.000,00 zł otrzymujemy kwotę 1.092.000,00 zł, a nie 1.080.000,00 zł, jak wskazał pozwany, co nie miało jednak żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Jak stanowi art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Niezbędną przesłanką dochodzenia kary umownej jest tylko takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za któ...
I C 879/16 6 października 2016 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Anna Litwińska-Bargiel

Wyrok z 6 października 2016, sygn. I C 879 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 910 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...lgi w kwocie 910 zł związanej z przyjęciem sprawy na warunkach promocyjnych, a także wszelkich kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę w celu realizacji umowy. Należy zauważyć w tym przedmiocie, iż zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Warto więc zaznaczyć, że strony wiążą okoliczność wypowiedzenia umowy zlecenia przez pozwanego z powstaniem po jego stroni...
VIII C 1462/16 5 października 2016 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Małgorzata Sosińska-Halbina

Wyrok z 5 października 2016, sygn. VIII C 1462 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 7.954,13 zł Kwota 7.954,13 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ę spodziewać kar za naruszenie jej postanowień. Ogólne zapisy § 5 umowy odnoszące się, w zakresie ustalenia wysokości kary umownej, do innych regulacji, należy przy tym uznać za niewystarczające i sprzeczne z art. 483 § 1 k.c. Niezależnie od powyższego stanowiska, pozwany wniósł o zmniejszenie kary umownej, podnosząc, że zobowiązanie wynikające z zawartej umowy zostało w całości wykonane, zaś sama kara umowna jest rażąco wygórowana. Motywując złożony wniosek pozwany wyjaśnił, że fakt oddelegowania położnej z oddziału n...
III C 32/15 5 października 2016 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanna Suchecka

Wyrok z 5 października 2016, sygn. III C 32 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 647 zł Kwota 770 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ści 0,3 % miesięcznej wartości czesnego za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia” jednakże treść tego postanowienia i użyte w nim zwroty wskazują raczej, iż przewiduje ono karę umowną, natomiast w świetle art. 483 § 1 k.c. kara umowna nie może zostać zastrzeżona za nienależyte wykonanie zobowiązania pieniężnego. Świadek K. K. zeznała wprawdzie, że przytoczone postanowienie zawiera regulacje w zakresie odsetek umownych, lecz zdaniem Sądu zeznania świadka są niewystarczające dla ustalenia, jak strony zapis zawarty w okt 6 oś...
II C 925/16 4 października 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uzasadnienie z 4 października 2016, sygn. II C 925 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ały normy wspólnotowe. Zgodnie z art.627 k.pc. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Z kolei stosownie do treści art.483§ 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W przedmiotowej sprawie strony zawarły umowę, w której jasno określiły przesłanki zapłaty przez wykonawcę kary umownej zamaw...
IX GC 2367/15 3 października 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Aleksandra Zielińska-Ośko

Uzasadnienie z 3 października 2016, sygn. IX GC 2367 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 379,97 zł · kwota żądania

Teza Odsetki za opóźnienie są świadczeniem ubocznym (akcesoryjnym), bowiem warunkiem powstania uprawnienia do żądania odsetek jest istnienie i wymagalność głównego roszczenia o świadczenie pieniężne.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ędnienie. Powód dochodził w niniejszym postepowaniu zapłaty przez pozwaną kary umownej za uniemożliwienie demontażu nadajnika (...) po rozwiązaniu umowy. Podstawą dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jest art. 483 § 1 k.c., w myśl którego można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrz...
VIII C 1332/16 3 października 2016 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Wyrok z 3 października 2016, sygn. VIII C 1332 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 1.935 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...stawie ani zasadom współżycia społecznego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, że ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem jest między innymi art. 483 § 1 k.c., zgodnie z treścią którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi, przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Cytowany przepis, z uwagi na zawartą w nim normę prawną, jest przepisem bezwzględnie obowiązu...
I ACa 1049/15 30 września 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Dariusz Małkiński

Wyrok z 30 września 2016, sygn. I ACa 1049 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.758,34 zł Kwota 20.726,34 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rzez ich niewłaściwe zastosowanie w niniejszej sprawie, polegające na ustaleniu w oparciu o przedmiotowe przepisy zasad reprezentacji pozwanego Powiatu B. przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych, 3) art. 483 k.c., art. 491 k.c., art. 498 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w niniejszej sprawie w celu ustalenia zasadności odstąpienia od umowy z dnia 23 lipca 2015 r. oraz zasadności naliczenia powódce przez pozwanego kar umownych za odstąpienie od umowy i opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, 4) art. 410 k.c. w zw. z...
I C 1033/14 29 września 2016 Sąd Rejonowy w Słupsku Katarzyna Niemczyk

Wyrok z 29 września 2016, sygn. I C 1033 14

Typ sprawa cywilna gospodarcza, spółkowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...z dnia 5.07.2010 roku, nie miał wątpliwości co do tego, że spółka jest uprawniona do działania w imieniu i na rzecz wspólnoty. Umowa zawarta pomiędzy stronami procesu była umową o dzieło. Jak stanowi przepis art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Na mocy przepisu art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,...
I C 3189/15 29 września 2016 Sąd Rejonowy we Włocławku Monika Drzewiecka

Wyrok z 29 września 2016, sygn. I C 3189 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 1.442,80 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, trzeba stwierdzić, że postanowienia § 10 ust. 1 umowy pożyczki odnawialnej V..pl, jako nieuzgodnione indywidualnie z pozwanym i nakładające na niego rażąco wygórowane opłaty za wysłanie pism, jakimi są wezwania do zapłaty, znacząco przewyższa...
III APa 2/16 29 września 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Urszula Iwanowska

Wyrok z 29 września 2016, sygn. III APa 2 16

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 4934 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...2012 roku. I tak naliczona kara umowna za każdorazowe naruszenie zakazu konkurencji winna wynosić 91.896,60 złotych (4.594,83x20) Dla porządku wskazać należy, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 483 k.c., według którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) oraz art. 482 k.c. stanowiący, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należ...
VI ACa 2014/15 28 września 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Kuracka

Wyrok z 28 września 2016, sygn. VI ACa 2014 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 16.913.255 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...riału w chwili wyrokowania; art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez orzekanie co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem wzajemnym pozwanego; 2 . naruszenia przepisów prawa materialnego, tj.: art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 7 ust. 5 i § 7 ust. 6 umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. przez ich niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że pomimo braku możliwości ustalenia (w następstwie bezwzględnej nieważności przedwstępnej umowy sprzedaży) terminu zwrotu hotelu, od którego rozpoczyna się opóźnienie, skutkuj...
I C 3381/15 27 września 2016 Sąd Rejonowy w Olsztynie Piotr Żywicki

Wyrok z 27 września 2016, sygn. I C 3381 15

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 364 zł Kwota 29.100 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wie udowodnić pozwany (art. 6 kc). Tym samym to pozwany powinien udowodnić, że powód nie dochował terminu w jakim zobowiązał się wykonać prace. Okoliczności tej pozwany w żaden sposób nie wykazał. Zgodnie z art. 483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie zaś z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może p...
VI ACa 834/15 27 września 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marcin Łochowski

Wyrok z 27 września 2016, sygn. VI ACa 834 15

Typ sprawa cywilna Wynik nie uwzględniono wniosku Kwota 111.964,80 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ygorem nieważności; 3) naruszenie art. 476 k.c. w związku z § 2 ust. 9 umowy o roboty budowlane w związku z art. 353 1 k.c., w sytuacji, gdy pozwany nie uiścił uprzednio wymagalnych wierzytelności; 4) naruszenie art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 65 k.c. i § 8 ust. 3 umowy o roboty budowlane poprzez przyjęcie, że: a) pozwany może żądać kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, pomimo niewykazania przez niego winy w postępowaniu wykonawcy; b) treść umowy o roboty budowlane jednoznacznie wskazywała wysokość kary umownej; c) pozwa...
I C 156/16 26 września 2016 Sąd Rejonowy w Brzezinach Joanna Rezler-Wiśniewska

Wyrok z 26 września 2016, sygn. I C 156 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kroki zmierzające do uchylenia niezgodnych z jego wolą czynności. Sąd zważył, co następuje: Powód dochodzi zapłaty kwoty łącznej 450zł tytułem opłaty jednorazowej stanowiącej w swej istocie karę umowną (art. 483 § 1 k.p.c.) nałożonej na pozwanego w związku z wypowiedzeniem umowy w okresie obowiązywania i wyliczonej zgodnie z § 4 ust. 2 umowy. Nadto dochodzi kwoty 20,52zł. tytułem skapitalizowanych odsetek wyliczonych od dnia wymagalności (28 maja 2015r.) do dnia wniesienia powództwa. Żądanie powoda nie może zostać uwzględn...
I C 122/16 23 września 2016 Sąd Rejonowy w Łowiczu Dorota Znyk

Wyrok z 23 września 2016, sygn. I C 122 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 25 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nym razie zastrzeżenie tego rodzaju opłat w swej istocie jest niczym innym, jak zastrzeżeniem kar umownych na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczenia pieniężnego, co jest niedopuszczalne ( art. 483 § 1 k.c. , por. art. 385 3 pkt 17 kc ), a zatem jako sprzeczne z ustawą – nieważne ( art. 58 § 1 k.c. ). Wprowadzone do umowy pożyczki bliżej nieokreślona co do sposobu wyliczenia opłata przygotowawcza w wysokości 590 złotych (koszty przekazania sprawy do windykacji (75 złotych) oraz rażąco wysokie koszty monitów...
I C 536/15 23 września 2016 Sąd Rejonowy w Chełmnie Julita Preis

Wyrok z 23 września 2016, sygn. I C 536 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 5725,36 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...okości 20 % wartości nie dostarczonych ilości produktów rolnych. Podstawą naliczania kary jest średnia cena skupu danego asortymentu w okresie realizacji niniejszej umowy płacona przez Kontraktującego. Zgodnie z art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 484 § 1 i 2 kc stanowi , że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzyci...
I ACa 1628/15 23 września 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 23 września 2016, sygn. I ACa 1628 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ędną wykładnię w zakresie przyjęcia ograniczenia zasady swobody umów w relacjach gospodarczych pomiędzy stronami, pomimo prawnej możliwości dodatkowego zastrzeżenia umownego, jakim było prawo zwrotu towaru; 5. art. 483 k.c. w zw. z art. 13 Załącznika (...) do Umowy poprzez ich błędną wykładnię polegającą na braku uznania zasadności naliczonej kary umownej w sytuacji, w której zaszły przesłanki umowne do żądania kary; 6. art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. poprzez obciążenie powoda ciężarem dowodu w zakresie zasad naliczenia...
I ACa 302/16 23 września 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok SA w Białymstoku z 23 września 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną Kwota 112 274,56 zł · kwota roszczenia z pożyczki

Teza W myśl art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie ustalenie faktów, które Sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przyto...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ku jest wyłącznie zakończenie robót, b) art. 354 § 1 in princ. k.c. poprzez jego niezastosowanie stanowiącego, że dłużnik powinien wykonać swoje zobowiązanie zgodnie z jego treścią, c) art. 473 k.c. w zw. z art. 483 k.c. i art. 484 k.c. poprzez jego niezastosowanie, d) art. 65 k.c. poprzez jego niezastosowanie i swobodną wykładnię treści umowy z dnia 22 maja 2012 roku pomijającą ogólne dyrektywy wykładni umów i prowadzącą do nieuwzględnienia celu umowy i zamiaru stron, w tym także poprzez uznanie, iż strony zastrzegły umową n...
I C 672/16 22 września 2016 Sąd Rejonowy we Włocławku Monika Drzewiecka

Wyrok z 22 września 2016, sygn. I C 672 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 400 zł · zasądzenie
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, trzeba stwierdzić, że postanowienia umowy pożyczki, jako nieuzgodnione indywidualnie z pozwaną i nakładające na nią rażąco wygórowane opłaty za wysłanie pism, jakimi są wezwania do zapłaty, znacząco przewyższające rzeczywiste koszty ich wys...