Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 087 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 087 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 13/15 4 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 4 stycznia 2017, sygn. I ACa 13 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...emożliwiało mu więc naliczenie z tego tytułu kar umownych. Kara umowna jest instytucją kodeksową uregulowaną w art. 483 i 484 k.c. Zastrzeżona przez strony w umowie kara umowna stanowi odzwierciedlenie regulacji art. 483 § 1 k.c. dopuszczającej możliwość zastrzeżenia w umowie swoistej sankcji cywilnoprawnej, zryczałtowanej postaci odszkodowania, jako formy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Stanowi ona surogat odszkodowania mającego kompensować negatywną dla wierzycie...
I ACa 852/16 4 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 4 stycznia 2017, sygn. I ACa 852 16

Typ sprawa nieprocesowa Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 1.109.876,84 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e wskazywały, na czym polega naruszenie powołanych w tych wystąpieniach przepisów. Jako podstawę prawną roszczenia powoda sprowadzającego się do żądania zapłaty od pozwanego kary umownej Sąd wskazał przepis art. 483 k.c. i art. 484 k.c. Zastrzeżenie umowne, o którym mowa w art. 483 § 1 k.c. powinno wskazać zdarzenie lub sytuację (źródło) powodujące powstanie obowiązku zapłacenia kary umownej. Zdarzeniem, z którym powód wiązał roszczenie o zasądzenie kary umownej, jest rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie zamawi...
VIII C 123/16 29 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Wieluniu Beata Witkowska

Wyrok z 29 grudnia 2016, sygn. VIII C 123 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 471,41 zł · kwota żądania

Teza Kredytodawca co do zasady uprawniony jest do wprowadzenia w umowie opłat za czynności windykacyjne, jednakże opłaty te winny być ustalone na rozsądnym poziomie i nie mogą godzić w interesy konsumenta jako źródło dodatkowego wzbogacenia kredytodawcy.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...hodzenia roszczenia, nie może prowadzić do obejścia przepisów o karze umownej, której zastrzeżenie dopuszczalne jest wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Opłaty za konkretne czynności windykacyjne nie mogą odbiegać od rzeczywistych kosztów poniesionych z tego tytułu przez przedsiębiorcę. Wszystkie ewentualne koszty muszą być ustanowione w cenach rynkowych, przy uwzględnieniu zasady, zgodnie z którą konsument nie może zostać obciążony całością koszt...
V GC 476/16 29 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Ostrołęce Artur Kowalski

Wyrok z 29 grudnia 2016, sygn. V GC 476 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 39.634,93 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...końcowego odbioru robót, co w świetle § 17 ust. 3 umowy stanowi dzień zakończenia wszystkich robót budowalnych. W związku z powyższym kara umowna została naliczona zgodnie z zapisami umowy. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c., możliwym było zastrzeżenie zapłaty kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez powoda, co strony uczyniły w treści § 21 umowy. Powód podpisując umowę zaakceptował jej warunki i wyraził na nie zgodę. W związku z tym, iż powód nie wywiązał się z zobowiązania...
I ACa 738/15 29 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Małgorzata Gawinek

Wyrok z 29 grudnia 2016, sygn. I ACa 738 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 23.760 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tych faktur nie podaje obmiarów wykonanych robót, w związku z czym powód zasadnie domagał się od pozwanej ich podania jako niezbędnych dla końcowego rozliczenia. Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. - można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Powód w pozwie domagał się zasądzenia kary umownej za zwłokę w realizacji umowy przez pozwana (roboty termoizolacyjne) ora...
VIII C 532/16 28 grudnia 2016 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Anna Bielecka-Gąszcz

Wyrok z 28 grudnia 2016, sygn. VIII C 532 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 720,19 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cznego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, że ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem ograniczającym swobodę umów jest między innymi przepis art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z jego treścią, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Cytowany przepis, z uwagi na zawartą w nim normę prawną, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym...
I ACa 1070/16 28 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 28 grudnia 2016, sygn. I ACa 1070 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 11 265,61 zł
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...onami okoliczności faktycznych i nie podzielając zarzutów pozwanej co do istnienia podstaw dla rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym uznał powództwo za usprawiedliwione na podstawie art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 483§1 k.c. w zw. z art. 471k.c. oraz na podstawie art. 481§1 i 2k.c. ( w brzmieniu obowiązującym do 1.01.16r. ) oraz nie znalazł podstaw dla zmniejszenia wysokości zasądzonej kary. O kosztach procesu między stronami orzekł na podstawie art. 98§1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99k.p.c.. W szczególności wskazał Sąd I instancji,...
I ACa 759/16 28 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 28 grudnia 2016, sygn. I ACa 759 16

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 7200 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...mowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zgodnie zaś z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z kolei art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się w...
I ACa 638/16 23 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 23 grudnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 276.779,94 zł · kwota żądania

Teza Skuteczne sformułowanie zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. musi być tak sformułowane, aby umożliwiło sądowi zorientowanie się, na czym to uchybienie polega, umożliwi ono wówczas sądowi podjęcie postępowania naprawczego, o ile rzeczywiści w danym wypadku uchybienie to występuj. Podporządkowanie kary umownej podstawom odpowiedz...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...u Apelacyjnego, stan faktyczny niniejszej sprawy nie daje również podstaw do przyjęcia, iż wysokość kary umownej była wygórowana i to w stopniu rażącym. art. 484 § 2 k.c. statuuje wyjątek od sformułowanej w art. 483 § 1 k.c. zasady, że w razie wyrządzenia wierzycielowi szkody przysługuje mu kara umowna w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość tej szkody. Stanowi mianowicie, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej oraz że to samo dotyczy wypadku, gd...
I C 991/14 22 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Gdyni Adrianna Gołuńska-Łupina

Wyrok z 22 grudnia 2016, sygn. I C 991 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 21 185 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...odobnie wyrok SN z dnia 8 listopada 2007r., III CSK 205 07, LEX nr 361453) i takie postanowienie umowne niezależne od wysokości poniesionej szkody charakterystyczne dla kary umownej, stosownie do jednoznacznej treści art. 483 § 1 k.c., może być zastrzeżone jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Tymczasem w przedmiotowej sprawie podstawę do wypowiedzenia umowy leasingu stanowiło niewykonanie zobowiązania pieniężnego polegającego na regulowaniu kolejnych opłat leasingowych (por. wyrok Sąd...
I ACa 1021/16 22 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Grzegorz Krężołek

Wyrok z 22 grudnia 2016, sygn. I ACa 1021 16

Typ sprawa cywilna gospodarcza, spółkowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2.808.684,74 zł · kwota roszczenia z pożyczki

Teza . Jeżeli chodzi o zbieranie materiału dowodowego i dokonywanie na jego podstawie ustaleń, w celu stwierdzenia czy doszło do nieważności postępowania przed Sądem niższej instancji przepis 381 kpc nie ma zastosowania.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cją jej zadań obowiązkowych. Tym samym kontynuowanie inwestycji nie leżało w interesie publicznym. Przeciwko uznaniu roszczenia jako zasadnego przemawiał , zdaniem gminy także drugi argument wywodzony z brzmienia art 483 § 1 kc. Skoro odstąpienie od umowy przez pozwaną było konsekwencją braku zapewnienia środków finansowych na dalsze prowadzenie prac , a zatem u jego podstaw znalazło się nie spełnienie przez gminę świadczenia o charakterze pieniężnym, naliczanie kary umownej za odstąpienie z tej przyczyny , w świetle powołanej nor...
I ACa 542/16 22 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewa Giezek

Wyrok z 22 grudnia 2016, sygn. I ACa 542 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 10.800 zł
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ładnię i uznanie, że potrącone roszczenie wygasło w innej wysokości, niż wskazana przez powoda, mimo niedokonania miarkowania kary umownej naliczonej mu przez generalnego wykonawcę, e) art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. przez ich błędną wykładnię, polegającą na nieuzasadnionym dokonaniu miarkowania kary umownej, naliczonej przez generalnego wykonawcę, w oderwaniu od elementarnych funkcji tej kary (stymulacyjnej i represyjnej), co skutkowało niezasadnym zmniejszeniem jej aż o 99 % w porównaniu do kary przewidzianej w umowie m...
I1 C 575/16 20 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Gdyni Marzanna Stefaniuk-Muczyńska

Wyrok z 20 grudnia 2016, sygn. I1 C 575 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 553,58 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ie dokonanie przez pozwaną zwrotu sprzętu należącego do spółki (...)+Cyfrowy. Obciążające pozwaną świadczenie w postaci obowiązku zwrotu sprzętu zostało wszak przez nią wykonane. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 483 §1 kc zastrzeżenia w umowie kara umowna należy się wyłącznie w sytuacji powstanie po stornie wierzyciela szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika. Sąd miał zaś na uwadze, że przedmiotem powództwa nie było żądanie zapłaty przez pozwaną kary umownej...
I ACa 1293/16 20 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Franciszek Marcinowski

Wyrok z 20 grudnia 2016, sygn. I ACa 1293 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 64.169,10 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ż celem kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy nie jest nałożenie na dłużnika sankcji finansowej za samo skorzystanie przez wierzyciela z uprawnienia do odstąpienia od umowy, lecz stosownie do art. 483 § 1 k.c. naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem przez dłużnika zobowiązania wynikającego z umowy, które stanowiło przyczynę odstąpienia od umowy (uchw. SN z dnia 18.07.2012 r. III CZP 39 12). Skoro przyczyną odstąpienia od umowy była zwłoka dłużnika w wykonaniu przedmiotu umowy, to kara za zwłokę nie może...
I C 867/16 19 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Olkuszu Michał Siemieniec

Wyrok z 19 grudnia 2016, sygn. I C 867 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 566,51 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...i jest przejście wierzytelności na nabywcę w takim stanie, w jakim była w chwili zawarcia umowy. W świetle tej regulacji zatem, warunkiem nabycia wierzytelności jest jej istnienie w dacie zawarcia umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 kc, kara umowna stanowi cywilnoprawną sankcję na wypadek niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania, która może być przez strony zastrzeżona w umowie. Oczywiste jest więc, że brak takiego zastrzeżenia w umowie wyklucza możliwość żądania świadczenia z tytułu kary umownej. W rozpoznawanym przypadku...
I C 958/15 16 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Pułtusku Marcin Korajczyk

Wyrok z 16 grudnia 2016, sygn. I C 958 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 98,91 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...i umowy były pozwanej doręczone. Tym samym w okolicznościach niniejszej sprawy brak było podstawy prawnej (umownej) uzasadniającej naliczenie przez powoda kary umownej. Powód nie wykazał spełnienia przesłanek z art. 483 k.c. określających warunki naliczenia kary umownej – w tym umownego zastrzeżenia możliwości jej naliczenia. Niemniej jednak należy zauważyć, że nie została przez powoda wykazana również wysokość naliczonej kary umownej. Zgodnie bowiem z pkt VI ust. 1 ogólnych warunków umowy, na które w tym zakresie powód się...
I ACa 758/16 16 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 16 grudnia 2016, sygn. I ACa 758 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ów procesu za obie instancje w tym kosztów zastępstwa procesowego. Strona pozwana „(...) ” Spółka jawna z siedziba w S. zaskarżyła wyrok w całości i zarzuciła: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego: - art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 473 k.c. poprzez jego zastosowanie i uznanie, że doszło do skutecznego rozszerzenia w § 8 ust. 2 pkt a umów z 9 stycznia 2015 r. zakresu odpowiedzialności pozwanego za nieterminowe wykonanie zamówienia na okoliczności za które pozwany nie ponosi odpowiedzialności, a w konsekwencji przyjęcie, że...
I ACa 322/16 16 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok SA w Białymstoku z 16 grudnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo

Teza Stosownie do treści art. 395 par.1 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w ciągu oznaczonego terminu, które to prawo wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zgodnie z art. 494 k.c. wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie zarówno upoważnienia ustawowego...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ne przesłanki zmniejszenia kary umownej, bowiem Spółka wykonała roboty w znikomym procencie i nie wykazała bynajmniej, by zachodziła dysproporcja między szkodą powoda a wierzytelnością należną mu w oparciu o art. 483 § 1 k.c. Ocenił, odnosząc się do tej ostatniej przesłanki, że Województwo poniosło uszczerbek polegający na niemożności wykorzystania środków zarezerwowanych na inwestycję objętą umową (4.093.669,12 zł) oraz na poniesieniu wydatków z tytułu nadzoru autorskiego (3.690 zł). Uznał przy tym, że w sprawie brak b...
VI ACa 1408/15 14 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 14 grudnia 2016, sygn. VI ACa 1408 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zobowiązanie do wydania i o zapłatę 84 437 zł Wynik oddalono apelację Kwota 84 436,08 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ocenie tego, czy w okolicznościach niniejszej sprawy obciążenie pozwanego karą umowną w żądanej przez powoda wysokości było usprawiedliwione. Rozstrzygając o żądaniu Sąd Okręgowy uznał, iż wynikające z art. 483 § 1 k.c. „naprawienie szkody” może nastąpić przez zapłatę określonej sumy, co oznacza, że zastrzeżona kara umowna ma zrekompensować wszelkie niedogodności, jakie dotykają wierzyciela, a ich przyczyną jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia głównego. Nie można zatem uzależniać roszczenia o z...
I C 984/16 13 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Grudziądzu Maciej Plaskacz

Wyrok z 13 grudnia 2016, sygn. I C 984 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 2.278,80 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zania pieniężnego przez pożyczkobiorcę, a postanowienie § 3 ust. 3 umowy – zastrzeżeniem kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego. Postanowienie takie narusza art. 483 § 1 k.c., który dopuszcza zastrzeżenie kary umownej wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Naruszenie ma charakter oczywisty, a orzeczenia uwzględniające żądania opartej na takiej konstrukcji były uznawane w judykaturze Sądu Najwyższego za niezgodne z prawem w ro...
I ACa 926/16 13 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Szewczyk

Wyrok z 13 grudnia 2016, sygn. I ACa 926 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono wniosek
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rotu kaucji gwarancyjnej, mimo że pozwany nie zgłosił skutecznego zarzutu potrącenia, - naruszenie art. 233 § 1 kpc oraz art. 316 § 1 kpc w zw. z art. 6 oraz §(...) umowy najmu z dnia 16 grudnia 2008 roku w zw. z art. 483 § 1 kc oraz § (...)umowy w zw. z art. 481 kc przez pominięcie roszczeń powoda w postaci odsetek za opóźnienie zapłaconego po czasie czynszu najmu przez pozwanego, a także Katy umownej z tytułu natychmiastowego rozwiązania umowy najmu przez powoda z uwagi na zaległości płatnicze, - naruszenie art. 98 kpc przez zasądz...
II C 1860/16 12 grudnia 2016 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Zarządzenie z 12 grudnia 2016, sygn. II C 1860 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zajom. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych reguluje ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (dalej jako „p.t.”), w szczególności przepis art. 56 p.t. Zgodnie z treścią przepisu art. 483 § 1 k.c. – można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Podług treści przepisu art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna...
I C 1309/14 8 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu Katarzyna Karpińska

Wyrok z 8 grudnia 2016, sygn. I C 1309 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.400 zł
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych wyłącznie od pozwanego. Wysokość kary umownej nie była kwestionowana przez pozwanego, a Sąd z urzędu nie znalazł żadnych podstaw do jej miarkowania. Zgodnie z art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypade...
VI ACa 1212/15 8 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 8 grudnia 2016, sygn. VI ACa 1212 15

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ienia umownego, z którego wynika, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniędzy (kary umownej), co narusza art. 483 § 1 k.c. i nakazał zaniechanie jej stosowania; VIII. na podstawie art. 26 ust. 1 uokik, uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ww. ustawy, stosowanie przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. we wzorcach umów wykorzystywanych przy zawieraniu umów o kredyt konsume...
I C 2489/16 6 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Karolina Krzemińska

Wyrok z 6 grudnia 2016, sygn. I C 2489 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 3.190 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...enie powoda dotyczyło w istocie zapłaty kary umownej za niewywiązanie się przez pozwaną z umowy. W ocenie Sądu powodowi nie przysługiwała jednak wierzytelność z tytułu kary umownej. Zgodnie bowiem z treścią art. 483§1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Uwzględniając wyraźne brzmienie art. 483 kc nie może być wątpliwości co do tego, że powinność zapłaty kary umownej powstani...
XI GC 822/15 6 grudnia 2016 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 6 grudnia 2016, sygn. XI GC 822 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5868,70 zł Kwota 51.886,30 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Pozwany swoją wierzytelność wywodzi z tego, że naliczył powódce karę umowną za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – za 69 dni. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), przy czym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej n...
X P 176/16 2 grudnia 2016 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Agnieszka Chlipała-Kozioł

Wyrok z 2 grudnia 2016, sygn. X P 176 16

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Wynik umorzono postępowanie Kwota 3.540,50 zł · kwota żądania kary umownej
ubezpieczenia społeczne
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pracy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na rzecz byłego pracodawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez byłego pracownika obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej (art. 483 k.c. w związku z art. 300 k.p.)(teza 1 wyroku z dnia 10 października 2003 r., I PK 528 02, OSNP 2004, nr 19, poz. 336, i w wyroku z dnia 5 kwietnia 2005 r., I PK 196 04, OSNP 2005, nr 22, poz. 354). Nie budzi więc wątpliwości, że dopuszczenie powyższej możliwości miało zabezpieczyć interes byłego pracodawcy, w stosunk...
I1 C 838/16 1 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Gdyni Marzanna Stefaniuk-Muczyńska

Wyrok z 1 grudnia 2016, sygn. I1 C 838 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 85 zł Kwota 225 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wało jej uprawnienie do żądania odszkodowania w wysokości 200 zł za nie dokonanie przez pozwaną zwrotu sprzętu należącego do spółk Canal+Cyfrowy. Podstawę tego roszczenia stanowiły przepisy art. 483-485 kc. Art. 483 §1 kc przewiduje bowiem możliwość zastrzeżenia w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z kolei w art. 484 §1 kc ustawodawca wskazał, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zo...
I ACa 491/16 30 listopada 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Borowska

Wyrok z 30 listopada 2016, sygn. I ACa 491 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 187 000,64 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...podstawa do naliczenia kar umownych i w sytuacji, gdy nie doszło do złożenia wyraźnego oświadczenia w zakresie potrącenia skonkretyzowanej wierzytelności pozwanego ad 2 z konkretnymi wierzytelnościami powoda, - art. 483 k.c. przez bezpodstawne przyjęcie, że zaistniały przesłanki do naliczania kary umownej przez pozwanego ad 2 w szczególności, że wobec pozwanego ad 2 - pozwany ad 1 nie naliczył w żadnej mierze, w tym za działania czy zaniechania podwykonawcy żadnych kar umownych i pozwany ad 2 nie poniósł żadnej szkody, - art. 651 k...
V ACa 489/16 29 listopada 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Janusz Kiercz

Wyrok z 29 listopada 2016, sygn. V ACa 489 16

Typ sprawa nieprocesowa
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...następujące stanowisko. Jeżeli treść zobowiązania uległa zmianie i w miejsce pierwotnego świadczenia albo obok niego pojawia się świadczenie odszkodowawcze (w tym w postaci ryczałtów odszkodowawczych – np. art. 483 k.c.), to również roszczenie o spełnienie tego świadczenia jest objęte solidarnością i to nawet wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które odpowiada tylko jeden z dłużników solidarnych. Świadczenie odszkodowawcze zastępuje bowiem świadczenie pierwotn...