Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 087 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 087 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 881/16 23 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok z 23 marca 2017, sygn. I ACa 881 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik nie uwzględniono wniosku
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wiary zeznaniom pozwanej, jako że były one rażąco sprzeczne z pozostałym zebranym materiałem dowodowym. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd pierwszej instancji uznał żądanie za usprawiedliwione na podstawie art. 483 § 1 k.c. Jeżeli zaś chodzi o wysokość dochodzonej pozwem kary umownej, znajdowała ona oparcie w treści zawartej przez strony umowy. Sąd nie uwzględnił wniosku o zmiarkowanie kary umownej, wskazując, że kara umowna w wysokości 9% wynagrodzenia netto za 3 miesiące opóźnienia w usunięciu wady nie jest rażąco wygó...
I ACa 837/16 23 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok z 23 marca 2017, sygn. I ACa 837 16

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 2.079,51 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ędnych na roboty dodatkowe, co z kolei pozwoliło na wysnucie wniosku, że roboty podstawowe zostały zrealizowane w terminie. W rezu acie Sąd uznał, że nie zaistniały przesłanki uzasadniające roszczenie powoda z art. 483 k.c. i dlatego też powództwo oddalił. Apelację od tego wyroku wniósł powód zaskarżając go w całości i zarzucając Sądowi I instancji: błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 5 k.c.; art. 6 k.c. w zw. z art. 473 § 1 k.c.; art. 355 § 1 i 2 k.c.; art. 471 w zw. z 473 § 1 k.c.;...
VI ACa 1799/15 23 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Aleksandra Kempczyńska

Wyrok z 23 marca 2017, sygn. VI ACa 1799 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...140 13 została oddalona w dniu 24 kwietnia 2013 r. W ocenie Sądu I instancji, powództwo zasługiwało na uwzględnienie i miało swoje uzasadnienie w treści łączących strony umowach (par. 14 w zw. z par. 19 oraz art. 483 § 1 k.c.) i gwarancjach udzielonych przez pozwanego ad 2. Sąd I instancji wskazał, że gwarancja ubezpieczeniowa stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświad...
I ACa 185/17 22 marca 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok SA we Wrocławiu z 22 marca 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo

Teza Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
II C 78/17 21 marca 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Artur Mączyński

Wyrok z 21 marca 2017, sygn. II C 78 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 3230 zł · niespłacony kapitał pożyczki
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...oty, to należy wskazać, że domaganie się kwoty za niespłacenie wierzytelności pieniężnej jest niedopuszczalne, gdyż nie można domagać się kary umownej za niespłacenie świadczenia pieniężnego, co wynika z art. 483 k.c. Bez znaczenia jest to, że powódka nazwała tę opłatę odszkodowawczą. Było to bowiem ominięcie przepisów o karze umownej. Warto zauważyć, że opłata ta została określona tak: „5 zł za każdy dzień opóźnienia”. Można wręcz uznać, że zaistniała wewnętrzna sprzeczność, skoro „odszkodowaniem” naz...
I C 984/16 21 marca 2017 Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze Małgorzata Adamek-Rogowska

Wyrok z 21 marca 2017, sygn. I C 984 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kwotę 2 204,16 zł, na poczet kosztów windykacyjnych kwotę 1460 zł, na poczet opłaty administracyjnej kwotę 398,30 zł. Brak dowodów, aby pozwana składała wnioski o przedłużenie pożyczki. Zgodnie natomiast z art. 483 k.c. kara umowna może być zastrzeżona jedynie w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym. Wynagrodzeniem za korzystanie przez pożyczkobiorcę z pożyczki są zasadniczo odsetki, których górny pułap w celu zapobieżenia lichwie został wyznaczony przepisem art.359 §...
IX GC 3444/14 21 marca 2017 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Grzegorz Babiński

Zarządzenie z 21 marca 2017, sygn. IX GC 3444 14

Teza własnoręczny podpis stanowi wiarygodną gwarancję tego, że pochodzi od osoby, którą nadto indywidualizuje oraz stanowi wskazówkę, że podpisane oświadczenie woli ma charakter ostateczny .

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...w przypadku naruszenie zakazu konkurencji frnczyzobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz franczyzodawcy kary umownej w wysokości 50 000 zł netto za każde naruszenie. Podstawą prawną jest tu więc przepis art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie zaś z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna n...
I ACa 705/16 21 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewa Giezek

Wyrok z 21 marca 2017, sygn. I ACa 705 16

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 90.843 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...okresie od 14 marca 2012 r. do 21 marca 2012 r. zaistniały nie z winy pozwanego, z uwagi na to, iż należna im wyższa kara byłaby niewspółmierna i rażąco wygórowana. Podstawa prawna żądania pozwu wynikała z art. 483 § 1 kc. i 484 § 1 kc. Pozwany D. S. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto D. S. wniósł powództwo wzajemne o zasądzenie od pozwanych wzajemnych solidarnie kwoty 90.843 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 22 lipca 2012 r. i zasądzenie kosztów procesu wed...
I ACa 1428/16 21 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 21 marca 2017, sygn. I ACa 1428 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 37.235,01 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...a zobowiązania w terminie doszło z przyczyn niezawinionych przez powodów. Zarzut ten, jakkolwiek wyrażony w postaci opisowej, w rzeczywistości odnosi się do naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa materialnego, a to art. 483 § 1 kc poprzez jego błędną wykładnię w postaci przyjęcia braku zawinienia powodów. Co prawda jedynie część z argumentacji zawartej w apelacji odnośnie wzmiankowanego zarzutu była trafna, jednakże wystarczyła dla przyjęcia, iż zarzut jest w istocie zasadny. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu Okręgowego, i...
I ACa 879/16 17 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Kuczyńska

Wyrok SA w Białymstoku z 17 marca 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. ma rację bytu tylko wówczas, gdy wykazane zostanie, że sąd przeprowadził dowód na okoliczności nie mające istotnego znaczenia w sprawie, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a jego pośrednie naruszenie może polegać na odmowie przeprowadzenia przez sąd dowodu z uwagi na powołanie go do udowodnien...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...uszą mieć jej poszczególne unormowania, które podlegają badaniu jedynie pod względem zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Sąd wskazał, że zastrzeżenie kary umownej, zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c., zależy wyłącznie od woli stron, a zakres odpowiedzialności z tego tytułu pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.), co oznacza, że zobowiązany może bronić się jedynie zarzutem, że niewykonanie lub nienależ...
I C 516/16 16 marca 2017 Sąd Rejonowy w Garwolinie Agnieszka Basek

Wyrok z 16 marca 2017, sygn. I C 516 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...lektronicznym postępowaniu upominawczym. Pozwany J. S. wniósł sprzeciw o nakazu zapłaty w którym zaskarżył nakaz zapłaty w całości. Pozwany podniósł w sprzeciwie, że naliczenie kary umownej jest niezgodne z art. 483§1 kc oraz , że nie otrzymał dokumentów –dowodów przestawionych przez powoda w pozwie i nie może się do nich ustosunkować. W toku procesu powód reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika popierał powództwo. Pozwany podtrzymywał stanowisko ze sprzeciwu, podniósł, że w umowie doszło do obejścia i rażącego nar...
I C 564/15 15 marca 2017 Sąd Rejonowy w Ciechanowie Lidia Kopczyńska

Wyrok z 15 marca 2017, sygn. I C 564 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 1419,86 zł · zasądzenie
odszkodowanie
spadek

Teza Należność z tytułu zajmowanego lokalu nie została do chwili obecnej zapłacona. Pozwany do dnia wyrokowania nie wydał przedmiotu najmu powodowi. Pomimo wezwań kierowanych przez powoda do pozwanego, nie opróżnił on lokalu ani nie oddał kluczy.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...§ 1 k.c. i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Stan taki stwarza obowiązek naprawienia wynikłej stąd szkody na podstawie art. 471 k.c.; zakres należnego odszkodowania określa przepis art. 361 § 2 k.c." W myśl art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 i 2 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzyci...
XIII GC 399/15 15 marca 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Tomasz Kucharski

Wyrok z 15 marca 2017, sygn. XIII GC 399 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 7380 złotych Wynik oddalono powództwo

Teza 1 Stwierdzenie ważności i prawnej skuteczności przedmiotowej umowy nie dotyczy jednak kluczowego dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu zapisu § 8 pkt 10 regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie, w jakim pozwala operatorowi na cofnięcie upustu w opłacie abonamentowej za cały okres obowiązywania umowy w przypadk...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...łoby do modyfikacji treści zobowiązania z mocą wsteczną, której z podanych wcześniej przyczyn zaaprobować nie można. Zarysowana sankcja oznaczałaby w istocie wprowadzenie do kontraktu kary umownej w rozumieniu art.483 § 1 k.c. w związku z art.484 § 1 k.c. za zwłokę w wykonaniu przez stronę pozwaną zobowiązania pieniężnego, co również kwalifikowałoby tego rodzaju postanowienie za nieważne w rozumieniu art.58 § 1 i 3 k.c. W sprawie niniejszej przedsiębiorstwo telekomunikacyjne dochodzi wyrównawczej opłaty abonamentowej za paźdz...
I ACa 863/16 15 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok SA w Białymstoku z 15 marca 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 278.799,18 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ślić jednak należy, że ze sformułowania § 8 ust. 1 pkt a) umowy z dnia 24 lutego 2011 r. wyraźnie wynika, iż wolą stron było zastrzeżenie w umowie kar umownych w pełni odpowiadających pojęciu kodeksowemu z art. 483 § 1 k.c., przy czym kara umowna zastrzeżona została na wypadek „zwłoki”, a więc okoliczności zawinionych przez wykonawcę, a nie opóźnienia w wykonaniu zobowiązania. Posłużenie się terminem „zwłoka” oznacza zaś, że wolą stron było osłabienie obiektywnego charakteru kary umownej i ograniczenie zakresu odp...
XVIII C 1956/16 13 marca 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Monika Skibińska

Wyrok z 13 marca 2017, sygn. XVIII C 1956 16

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 5.709,83 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC

Teza Okoliczność, że kredytobiorca ponosząc koszt tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu nie jest ubezpieczonym, nie ma realnej możliwości ustalenia wystąpienia bądź niewystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, a brak jednocześnie dookreślenia sposobu obliczenia opłaty za odnowienie ubezpieczenia rażąco narusza jego interes.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...z odsetkami i pozostałymi kosztami. W takiej zaś sytuacji koszt ubezpieczenia staje się opłatą pobieraną w związku z nieterminową spłatą kredytu. W tym zakresie stanowi zatem ukrytą, a niedopuszczalną z mocy art. 483 k.c. karę umowną. Możliwość odnawiania „ubezpieczenia” w razie istnienia zadłużenia może skłaniać bank do czerpania dodatkowych korzyści z odnawiania opłaty do określonego w umowie pułapu czasowego 108 miesięcy. W konsekwencji to bank na podstawie niejasnych sformułowań decyduje o kontynuacji ubezpieczenia al...
I ACa 1077/16 9 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dorota Ochalska-Gola

Wyrok z 9 marca 2017, sygn. I ACa 1077 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 80.311,83 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...anych na podstawie art. 25 umowy nie przekroczy 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego na 2.525.000 złotych, a zatem kwoty 252.500 złotych. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej objętej regulacją art. 483 § 1 k.c. pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c. i następ.), co wynika tak z celu kary umownej, jak i umiejscowienia przepisów jej dotyczących w kodeksie cywilnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR 458 71, OS...
I C 2928/16 8 marca 2017 Sąd Rejonowy w Kaliszu Michał Włodarek

Wyrok z 8 marca 2017, sygn. I C 2928 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 40,22 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...procesowym z dnia 2 stycznia 2017r. pozwana zakwestionowała również dopuszczalność domagania się przez powoda zasądzenia kwoty 600,00zł stanowiącą karę umowną, odwołując się w tym zakresie do regulacji z art. 483 § 1 kc i 58 § 1 kc. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. Pozwana D. B. zawarła z powodem w dniu 18 czerwca 2012r. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W ramach przedmiotowego kontraktu powód umożliwił pozwanej korzystanie z usług telekomunikacyjnych przy użyciu jego infrastruktury. Kontrakt by...
I ACa 1573/16 8 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 8 marca 2017, sygn. I ACa 1573 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 338.004 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...szkody poniesionej przez inwestora. Trzeba też mieć na uwadze, że jakkolwiek głównym celem zastrzeżenia kary umownej jest naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 483 § 1 k.c.), to jednocześnie może ona pełnić funkcję dyscyplinującą, która to funkcja będzie uzasadniała zastrzeganie wyższych kar umownych w takich wypadkach, gdy ponoszone przez wierzyciela ryzyko niewykonania zobowiązania przez dłużnika jest wysokie. Niewątpliwie zobowiązanie się przez wykonawcę do wykonania r...
I ACa 340/16 7 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Uzasadnienie z 7 marca 2017, sygn. I ACa 340 16

Teza Kara umowna, aby spełniała swe ustawowe funkcje winna odnosić się do ściśle określonych uchybień w obowiązkach ustalonych w umowie

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...woda na tę okoliczność żadnego dowodu, 2. art. 65 § 2 k.c. poprzez jego pominięciem i niedokonanie wykładni oświadczenia woli strony na podstawie kryteriów nieznajdujących oparcie w przedmiotowym przepisie, 3. art. 483 k.c. poprzez błędne uznanie, iż do żądania kary umownej w ustalonej przez strony wysokości konieczne jest wykazanie przez powoda zakresu i wysokości powstałej szkody, 4. art. 484 § 2 k.c. poprzez miarkowanie przez Sąd kary, pomimo braku jakichkolwiek przesłanek warunkujących miarkowanie kary, przy jednoczesnym zignoro...
I ACa 1451/14 7 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Konsek-Bitkowska

Wyrok z 7 marca 2017, sygn. I ACa 1451 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 2.155.780,90 zł · kwota żądania
ZUS
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...przyjęcie braku błędu po stronie pozwanego oraz uznanie, że oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli złożone w piśmie doręczonym powodowi 27 listopada 2006 r. było nieskuteczne; d) art. 483 k.c. przez jego niezastosowanie i przyjęcie, że zastrzeżenia zawarte w art. 9.1 umowy z 18 października 2005 r. mają charakter gwarancyjny, e) art. 483 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c. w zw. z art. 65 k.c. przez przyjęcie, że metoda wyliczenia wysokości należnych powodowi kar z tytułu naruszenia art. 4 umowy pozwala na dost...
I ACa 1070/16 6 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jacek Pasikowski

Wyrok z 6 marca 2017, sygn. I ACa 1070 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 104.033,90 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...co za tym idzie ocenę zgromadzonych dowodów, za pomocą których zostały udowodnione te okoliczności w sposób sprzeczny z zasadami logicznego rozumowania. 4. naruszenie prawa materialnego tj. art. 476 k.c. w zw. z art. 483 k.c. w zw. z art. 484 k.c. przez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że dopuszczalne jest obciążenie kontrahenta karą umowną za opóźnienie, nawet w sytuacji gdy opóźnienie spowodowane jest okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi druga strona i w konse...
XVI C 1954/16 2 marca 2017 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Zarządzenie z 2 marca 2017, sygn. XVI C 1954 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...awcy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalające mu omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 kc). Nie można również abstrahować od tego, iż w w umowa nie precyzje, za jakie dokładnie czynności pożyczkobiorcy miałaby być naliczana opłata w horrendalnej wysokości aż 4.602,71 złotych w sytuacji, gdy kwota kapitału kredytu to 3.000 złotych. Jeżeli dotyczyć ona miała rzekomych kosztów udzielenia poży...
I C 311/16 1 marca 2017 Sąd Rejonowy w Brzesku Marek Jałowiecki-Paruch

Wyrok z 1 marca 2017, sygn. I C 311 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 2.389,35 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ął termin realizacji umowy. Zgodnie zaś z pkt 5 w przypadku zwłoki w realizacji umowy ponad 7 dni powód mógł rozpocząć naliczanie kary umownej, czyli od dnia 25.11.2015r. Zastrzeżenie kary umownej jest zgodne z art. 483 § 1 k.c. według, którego w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania...
VI ACa 1874/15 1 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jacek Sadomski

Wyrok z 1 marca 2017, sygn. VI ACa 1874 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik oddalono powództwo

Teza To, czy wzorzec jest stosowany w obrocie z konsumentami, czyli jest częścią oferty pozwanego, ma istotne znaczenie dla ustalenia istnienia po stronie pozwanego przedsiębiorcy legitymacji procesowej biernej.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...a, albowiem ta klauzula odpowiada zasadzie równomiernego ukształtowania sytuacji prawnej stron kontraktu. Odmiennie należałoby podejść do „odszkodowania umownego”, czyli tak naprawdę kary umownej w rozumieniu art. 483 § 1 k.c. Sąd Okręgowy dużo miejsca poświęcił „odszkodowaniu umownemu” w klauzulach B i C, nie nadając mu jednak właściwej treści. W tym przypadku kara umowna została zastrzeżona za odstąpienie od umowy. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za odstąpienie od...
I C 669/16 28 lutego 2017 Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej Jarosław Janeczek

Wyrok z 28 lutego 2017, sygn. I C 669 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 550,93 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...lauzule umowne noszą cechy kar umownych – czyli kwot należnych wierzycielowi za sam fakt niewykonania zobowiązania niezależnie od wysokości szkody i bez konieczności udowodnia jej wysokości. Jako, że zgodnie z art. 483 §1 k.c. zastrzeżenie kary umownej jest możliwe tylko w przypadku świadczeń niepieniężnych to postanowienie to jest również nieważne (art. 58 §1 i 3 k.c.). Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji pkt 1 w zakresie roszczenia głównego. W pozostałej części Sąd powództwo oddalił, jako nieuzasadnione. K...
I ACa 855/16 27 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dorota Ochalska-Gola

Wyrok z 27 lutego 2017, sygn. I ACa 855 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...5 r. o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody sądowej. W zakresie żądania zapłaty kary umownej w wysokości 417.100 zł (równowartość 100.000 euro) , podstawę żądania powdowiej spółki stanowił przepis art. 483 § 1 k.c., według którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Strona powodowa powoływała się na zastrzeżenie kary umownej w wysokości 100.000 euro, zawarte w umowie z 13...
VI ACa 1260/15 27 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jolanta Pyźlak

Wyrok z 27 lutego 2017, sygn. VI ACa 1260 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 92.110,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dstąpienia miało stronom przysługiwać, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego wniosku, iż powód skutecznie odstąpił od umowy na podstawie § 10 pkt. 1 i 2 Umowy między stronami z dnia 31 maja 2010 r.; b) art. 483 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, iż kara umowna może być zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania pieniężnego, podczas gdy kara umowna może być wyłącznie sankcją za niewykonanie zobowiązania niepieniężnego, a jej zastrzeżenie na wypadek od...
I ACa 829/16 27 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok SA w Białymstoku z 27 lutego 2017 r. w sprawie o ustalenie.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 1.425.000 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Wykładnia przepisu art. 189 k.p.c. prowadzi do wniosku, że powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa może być uwzględnione wtedy, gdy spełnione są dwie przesłanki merytoryczne: interes prawny oraz wykazanie prawdziwości twierdzeń powoda o tym, że dany stosunek prawny lub prawo rzeczywiście istnieje. Przy czym pierwsza z...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ku do stron; 2) naruszenie art. 58 k.c. przez przyznanie w umowie możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia tylko stronie pozwanej, co jest sprzeczne z ustawą oraz zasadami współżycia społecznego 3) naruszenie art. 483 § 1 k.c. przez przyjęcie, że kara umowna może być zastrzeżona w wypadku niewykonania zobowiązania pieniężnego; 4) naruszenie art. 359 § 2 k.c. przez przyjęcie w umowie odsetek, które przekraczają wysokość odsetek maksymalnych; 5) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez oparcie ustaleń je...
X C 4226/15 26 lutego 2017 Sąd Rejonowy w Olsztynie Anna Kabzińska

Uzasadnienie z 26 lutego 2017, sygn. X C 4226 15

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ej w okresie co najmniej roku, groziło poważnymi konsekwencjami finansowymi. Przewidziany w umowie sposób rozliczenia w przypadku przedwczesnego wypowiedzenia umowy najmu wykazuje pewne podobieństwa do kary umownej (art. 483 i 484 k.c.), przy czym kara ta w omawianym wypadku nie wskazuje konkretnej sumy pieniężnej, a jej wysokość została przez strony określona pośrednio poprzez wskazanie podstaw do jej określenia. Kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Niezależnie od...
I C 670/16 24 lutego 2017 Sąd Rejonowy w Człuchowie Anna Wołujewicz

Wyrok z 24 lutego 2017, sygn. I C 670 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 1.235,18 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ło miejsce wtedy, gdy w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego partner konsumenta tworzy takie klauzule umowne, które godzą w równowagę kontraktową stosunku. Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego wykluczone jest zastrzeżenie kary umownej, która miałaby charakter odszkodowawczy. Funkcję odszkodowawczą pełnią bowiem w przypadku tego rodzaju zobowiązania odsetki za opóźnienie zastrzeżone na podstawie art. 481 § 1 k.c. ( por. Marcin Lemkows...