Baza orzeczeń sądowych

...a 2012 roku pełnomocnik powódki wezwał pozwanego do zapłaty kary umownej Sąd Rejonowy uzasadniając powyższy wyrok wskazał na treść art. 483 § 1 k.c., art. 484 k.c., art. 471 k.c., art. 648 k.c., art. 60 k.c., art. 65 k.c., art. 353 1 k.c. Powódka zaskarżając powyższy wyrok apelacją w części oddalającej powództwo ponad kwotę 22.5444 zł zarzuciła naruszenie przez Sąd Rejonowy art. 484 § 2 k.c. oraz błędy w ustaleniach faktycznych i wniosła o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki dals...

..., który zaskarżył rozstrzygnięcie w całości, orzeczeniu zarzucił: 1. naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w szczególności art. 6, art. 7, art. 56, art. 58 oraz art. 65 § 2 k.c. przez przyjęcie, że strony nie zawarły umów o dzieło i że były to typowe umowy zlecenia; 2. naruszenie prawa procesowego przez: - przyjęcie, że ciężar dowodu obciąża powoda i uczestnika, a więc błędne zastosowanie art. 6 k.c., pominięcie dyspozycji art. 231 k.p.c. w związku z art. 65 § 2 k.c.; - narusz...

...dania wiarygodności przestawionych środków mających służyć uprawdopodobnieniu roszczenia uwzględnienia wymaga całokształt kontekstu sytuacyjnego towarzyszącego danemu oświadczeniu woli. Zgodnie z dyspozycją art. 65 § 1 k.c. statuującego reguły wykładni oświadczeń woli, ustalając znaczenie nadawane oświadczeniu woli przez strony, należy brać pod uwagę stan z chwili złożenia oświadczenia woli. Ze względu na specyfikę ustalania rzeczywistego rozumienia oświadczenia woli przez strony w toku wykładni uwzględniać należy okolic...

...o 31 grudnia 2009 r. miał zawartą umowę zlecenia ze stroną pozwaną na usługi ochrony zleconego mienia. Apelacje od powyższych wyroków złożyła strona pozwana, zarzucając naruszenie: art. 22 k.p., art. 6 k.c., art. 65 § 2 k.c., art. 3531 k.c., art. 83 k.c., art. 58 k.c., art. 750 k.c. oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r . o swobodzie działalności gospodarczej. Zarzucono również nierozpoznanie istoty sprawy, naruszenie: art. 217 k.p.c., art. 227 k.p.c., art. 230-233 k.p.c., art. 245 k.p.c., 247 k.p.c., art. 328 § 2 k.p.c., art....

...owana w przepisach dotyczących innych umów nazwanych jak umowy o dzieło, agencyjnej, komisu itp. Rozważając uregulowania zawarte w kodeksie cywilnym w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 65 § l k.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Należy mieć również na uwadze przepis art. 65 § 2 k.c., z którego wynika, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar...

...przy ul. (...) nastąpiło 6 w wyniku podniesienia się wód gruntowych, a więc zachodziła okoliczność wyłączająca odpowiedzialność pozwanego Ubezpieczyciela, c) § 7 ust. 1 OWU i § 9 ust. 2 pkt 6 OWIJ w zw. z art. 65 § 2 k.c. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż zalanie przedmiotu ubezpieczenia wskutek działania wód gruntowych będących następstwem opadów deszczu nie prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności pozwanego Ubezpieczyciela, podczas gdy treść wiążącej strony umowy jednoznacznie wskazuje, iż...

...ania (a nie skutku) i powodowie nie odpowiadają za poziom uzyskiwanych przez instalację temperatur (nie odpowiadają za ten skutek albowiem umowa takiego skutku w ogóle nie przewidywała, co także oznacza naruszenie art. 65 § 2 k.c. poprzez błędną wykładnię treści umowy stron); g) art. 415 k.c. w zw. z art. 443 k.c. poprzez niezastosowanie w sytuacji, gdy czyn pozwanych stanowi podstawę także ich odpowiedzialności deliktowej, albowiem od samego początku posiadali zamiar niezapłacenia za usługę, a zatem także ewentualnie przestępstwa o...

...82 § 1 kc poprzez błędną wykładnię tego przepisu i błędne zastosowanie polegające na nieprawidłowym przyjęciu, że umowy leasingu operacyjnego nr (...) i (...) były umowami ważnymi i prawnie skutecznymi; b. art. 65 § 1 i 2 kc poprzez niezastosowanie tego przepisu polegające na braku ustalenia, jaka była rzeczywista wola stron zawierających umowy leasingu operacyjnego nr(...) i(...) c. art. 471 kc poprzez błędne zastosowanie tego przepisu oraz art. 405 kc i 406 kc poprzez niezastosowanie polegające na błędnym oparciu rozstrzygnięcia...

...ruszenie art. 233 k.p.c. poprzez bezzasadne uznanie zeznań świadków: K. S. i M. G. za niewiarygodne; - naruszenie art. 286 k.p.c. poprzez odmowę dopuszczenia dowodu z dodatkowej opinii innego biegłego; - naruszenie art. 65 § 2 k.c. poprzez niewłaściwą wykładnię postanowień umowy z dnia 21 czerwca 2010 r., a w szczególności §8 ust. 1 pkt a w zw. z § 2 ust. 2 i § 6 ust. 5 i przyjęcie, że powodowie mają obowiązek zapłaty kary umownej za niedostarczenie kompletnej dokumentacji i że pozwana ma prawo naliczać kary umowne w sytuacji, gdy...

...łożonej przez powoda w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z powołanych dokumentów został poddany celnej ocenie przez Sąd Okręgowy, przy ich wykładni nie zostały naruszone zasady z art. 65 k.c., ze wszystkich tych dokumentów jasno bowiem wynikało, że zakres umowy nie ograniczał się do punktów, które zostały wyeksponowane w załączniku nr(...) jako najważniejsze etapy prac budowlanych zleconych powodowi, z jego treści wynikało bowiem, że ,, przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji...

...j udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła pozwana. Zaskarżając ten wyrok w całości, pozwana zarzuciła Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 814 w zw. z art. 65 k.c. i § 2 umowy z dnia 22 grudnia 2011 r. o udzieleniu gwarancji przez nieuzasadnione uznanie, że wydanie dokumentu gwarancji jest tożsame z opłaceniem składki przez (...) Spółkę z o.o. oraz że pozwana ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji umowy na rzecz strony powodowej. Następny zarzutu apelacji dotyczył nar...

.... Wniosła także o obciążenie pozwanego kosztami postępowania za obydwie instancje. Środek odwoławczy został przez powódkę oparty na następujących zarzutach : I. naruszenia prawa materialnego , a to: a normy art. 65 §2 kc jako konsekwencji dokonania wadliwej wykładni postanowień umów nr (...) , zmian do nich dokonanych aneksami oraz treści harmonogramów rzeczowo finansowych i nietrafnego przyjęcia , iż okres opóźnienia w wykonaniu obowiązków umownych przez wykonawcę miał miejsce do 26 marca 2007r podczas gdy prawidłowa ich inte...

...ówieniem; 2. art. 217 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez niewyjaśnianie wszystkich okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, wobec oddalenia wniosków dowodowych zgłoszonych przez pozwaną; 3. art. 65 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i brak dokonania przez Sąd I instancji prawidłowej wykładni woli stron, tj. uwzględniającej okoliczności złożenia oświadczeń woli; 4. art. 353 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, iż w niniejszej sprawie strony nie mogły zamieścić w pkt. 5.2 Zamówienia odwołan...

...ekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w T. do ponownego rozpoznania wraz z pozostawieniem temu Sądowi decyzji co do kosztów postępowania. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła: 1. naruszenie przepisów art. 233 k.p.c. oraz art. 65 k.c. i 357 1 k.c. poprzez błędne ustalenie przez Sąd iż: a) Umowa ramowa (...) o świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych Umowa ramowa (...) o świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych (...) zmieniona następnie Aneksem nr (...) (...) b) Umowa ramowa (...) o świadczenie usług publiczny...

...ązał się z łączących strony uzgodnień, pozwany był uprawniony do zatrzymania dochodzonej pozwem kwoty. W związku z tym powództwo oddalono. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał przepis art. 65 § 1 k.c. Od całości wydanego w sprawie wyroku apelację złożył powód . Domagał się w niej zmiany zaskarżonego wyroku i orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu ewentualnie jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzucił Sądowi I instancji naruszenie prawa materialnego – art. 65 § 2 k.c. przez je...

...telności zawartej przez powoda miały niewątpliwie znaczenie dla ustalenia legitymacji czynnej powoda w sprawie. Ocena ważności umowy każdej umowy musi być poprzedzona jej wykładnią, według zasad określonych w art. 65 k.c., w celu dokładnego ustalenia treści obowiązków stron, a tym samym rodzaju umowy i odpowiednich przepisów z zakresu prawa materialnego mających do niej zastosowanie. Przedstawiając zagadnie prawne, Sąd Apelacyjny nie przedstawił jednak jakiegokolwiek własnego stanowiska dotyczącego interpretacji umowy z 6 czerwca 20...

...ę rozstrzygnięcia polegającego na przyjęciu, że śmierć R. P. nastąpiła w następstwie chorób istniejących przed datą początku odpowiedzialności pozwanego; - naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 65 § 2 k.c. przez błędną wykładnię § 20 ust. 8 ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytu hipotecznego polegającą na przyjęciu, że zamiarem stron było ustalenie, iż pozwany nie ponosi odpowiedzialności, jeśli śmierć ubezpieczonego była następstwem chorób spowodowanych innymi chor...

...tj . art. 498 kc w zw. z art. 455 kc wskutekwadliwej wykładni poprzez przyjęcie, że pozwani skuteczniepotrącili swoją wierzytelność z wierzytelnością przysługującąpowódce. Wskazała również na naruszenie art. 65 § 2 kc wskutekwadliwej jego wykładni i ustalenia, że do obowiązków powódkinależało wykonanie projektu elektrycznego dotyczącegowynajętego lokalu. Powódka podniosła również, że Sąd dopuściłsię naruszenia art. 233 § 2 kpc poprzez przekroczenieswobodnej oceny dowodów i ustalenie, że powódka zobowiązanabyła do...

...materiałów. Ogólne warunki ubezpieczenia, po doręczeniu ich stronie powódowej stały się integralną częścią zawartej przez strony umowy ubezpieczenia, której treść zgodnie z regułami wykładni zawartymi w art. 65 § 2k.c., należy tłumaczyć zgodnie z dyrektywami wynikającymi z tego unormowania (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2003r., V CK 412 02). Każde oświadczenie woli, niezależnie od formy, w jakiej zostało złożone, podlega wykładni sądowej. Przepis art. 65 k.c. dotyczy także oświadczeń woli w formie pisemne...

...kładania wszelkich oświadczeń wymaganych stosow­nymi przepisami prawa, a w konsekwencji błędne uznanie, iż powód jest legity­mowany do zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników w dniu 13 grudnia 2011 r.; - art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h. poprzez błędną wykładnię treści uchwały ob­jętej pkt 4 protokołu zgromadzenia wspólników z dnia 13 grudnia 2011 r., tj. uznanie, iż z treści tej uchwały wynika zmiana porządku obrad poprzez jego rozszerzenie, podczas gdy na podstawie tej uchwały porządek obrad w ogóle nie został...

...odowania wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadku przy pracy; 2) naruszenie przepisów prawa materialnego (umownego lex contractus) zawartego w art. 65 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 805 k.c., art. 822 k.c. oraz w związku z art. 353 1 k.c. polegające na pomięciu przez Sąd przy określaniu obowiązku świadczenia pozwanego, wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia istniejącego w umowie generalnej zastrzeżenia umownego w postaci franszyzy redukcyjnej wymagającej koniecz...

...ntraktowej wyznaczone zgodnie z art. 353 1 k.c. m.in. przez kryteria właściwości - natury stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy. Podkreślić przy tym należy, że w procesie badania tej kwestii, zgodnie z art. 65 § 2 k.c. podstawowe znaczenie ma nie dosłowne brzmienie umowy, ale przede wszystkim zgodny zamiar stron i cel umowy. Stosownie do treści art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jest to wąskie ujęcie przedmiotu zlecenia...

...iu o przepisy kodeksu cywilnego, który zawiera regulacje dotyczące zarówno umowy o dzieło (art. 627 – 646 k.c.), jak i umowy zlecenia, w tym umowy o świadczenie usług (art. 734 – 751 k.c.). Zgodnie z treścią art. 65 § 1 k.c., oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Należy mieć również na uwadze przepis art. 65 § 2 k.c., z którego wynika, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamia...

...iązku przyłączenia, tj. z pominięciem zbadania tego, czy: i. istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ii. żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci, (b) naruszenie art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 7 ust. 3a Prawa energetycznego poprzez uznanie, że wydając dokument pn. warunki przyłączenia Powód złożył Zainteresowanemu oświadczenie o spełnieniu się przesłanek materialnoprawnych publicznoprawnego obowiązku przyłączenia do sieci (w tym istnienia technicznych i ekonomicznych warunków przy...

..., nie budzący jakichkolwiek wątpliwości. Jest to podyktowane tym, że w ten sposób dochodzi do modyfikacji ustawowego charteru prawnego umowy użyczenia. W doktrynie i judykaturze dominuje stanowisko, że na gruncie art. 65 k.c., który nakazuje uwzględnić różne kryteria oceny oświadczenia woli, takie jak: okoliczności, w których zostało ono złożone, zasady współżycia społecznego, ustalone zwyczaje, zgodny zamiar stron oraz cel umowy, zastosowanie znajduje kombinowana metoda wykładni, oparta na kryteriach subiektywnym i obiektywnym. St...

...ązek wypowiedzenia umowy w razie wystąpienia jednego z przypadków określonych w § 8 ust. 1 wynika z brzmienia jej § 9. Analiza i wykładnia wszystkich postanowień zawartych w umowie dokonana przez pryzmat treści art. 65 § 2 k.c., prowadzi do wniosku, że wypowiedzenie umowy było warunkiem koniecznym domagania się zwrotu udzielonej pomocy jedynie w okresie jej obowiązywania. Podstawy prawnej swego żądania powódka upatrywała w treści § 8 umowy łączącej strony, tj. w nieudokumentowaniu przez pozwaną kosztów działalności objętych po...

...awiającym (wynajmującym), który nie jest właścicielem przedmiotu dzierżawy (najmu), a następnie - wskutek tej błędnej wykładni - jego niezastosowanie w istniejącym, w niniejszej sprawie, stanie faktycznym; b) art. 65 k.c. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie, polegające na: - interpretowaniu zapisów § 2 i § 3 umowy z 14 grudnia 2005 r., wbrew ich jasnemu, literalnemu brzmieniu; - pominięciu reguły, że ewentualne wątpliwości co do treści umowy należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która ją zredagowała - w tym przypadku po...

...yższe zważyć przede wszystkim trzeba, że nazwa umowy nie ma decydującego znaczenia dla określenia jej charakteru, który ustala się na podstawie treści oświadczeń woli stron, dokonując ich wykładni zgodnie z art. 65 k.c. Przepis ten stanowi, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają, ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, przy czym w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dos...

...ódka nie wykonała w całości wszystkich usług określonych w umowie z dnia 9 lutego 2005 r. Powódka w apelacji zarzuciła przede wszystkim naruszenie prawa materialnego tj. art. 56 k.c. i art. 394 § 2 k.c. w zw. z art. 65 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie polegające na skupieniu się przez sąd jedynie na literalnym brzmieniu umowy zawartej przez strony z pominięciem skutków, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów, a także regulaminu KDPW oraz z Szczegółowych Zasad Działania KDPW i uznanie w...

...stanowienia miały moc obowiązującą także po dniu 27 kwietnia 2007 roku Sąd Rejonowy, stosując do oceny oświadczeń woli składanych przez strony umów z dnia 08 lipca 2006 r. i 27 kwietnia 2007 roku określone w art. 65 k.c. zasady dotyczące wykładni oświadczeń woli, stwierdził, iż umową z dnia 27 kwietnia 2007 roku zmienianą późniejszymi aneksami, strony w sposób kompleksowy uregulowały wzajemne prawa i obowiązki wynikające z umowy o roboty budowlane, z tego też względu nie można przyjąć założenia, iż niektóre postanowieni...