Baza orzeczeń sądowych

...gasło wskutek dokonanego ewentualnego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, a z ostrożności procesowej ponowionego w postaci zarzutu potrącenia zgłoszonego w sprzeciwie od nakazu zapłaty, c. art. 483 k.c. i art. 484 k.c. - poprzez nieuwzględnienie potrąconego roszczenia z tytułu kary umownej za zwłokę w dokonaniu przez stronę powodową prac mających doprowadzić przedmiot urnowy do stanu zgodnego z urnową - niezależnie od tego, czy obowiązek świadczenia powódki którego dotyczyła zwłoka istniała w ramach wykonania urnowy czy u...

...dzenie zastosowanego rozwiązania przez projektanta a jego dyspozycja ustana nie była wystarczająca, w sytuacji gdy strona powodowa nie prezentowała takiego stanowiska; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego: a) art. 484 § 1 k.c. przez jego niezastosowanie i w konsekwencji oddalenie powództwa w sytuacji gdy zachodziły podstawy do jego uwzględnienia; b) art. 65 § 1 i 2 k.c. przez błędną wykładnię umowy łączącej strony w części dotyczącej zakresu objętych nią robót i w konsekwencji przyjęcie, że prace dotyczące odwodnienia bud...

...pozostałe do wypłaty wynagrodzenie. Zwrócił również uwagę, że jej wysokość - 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki nie jest wygórowana, a zatem nie było podstaw do jej miarkowania na podstawie art. 484 § 2 k.c. O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Powód wniósł apelację od powyższego wyroku, zaskarżając go w całości i zarzucając mu naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 476 k.c., art. 471 k.c., art. 65 § 2 k.c., art. 354 k.c., art. 471 k.c., art. 647 k.c. w zw. z art. 22...

...edwstępnej i tym samym niespełnienie umownej przesłanki dochodzenia roszczenia z tytułu kary umownej, które zostało powiązane z odstąpieniem od umowy. Ponadto domagała się miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c., zarzucając, że wierzyciel nie poniósł żadnej szkody i w związku z tym jest ona rażąco wygórowana. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja zasługuje na uwzględnienie, chociaż nie wszystkie zgłoszone w niej zarzuty są trafne. W pierwszej kolejności wymaga rozważenia zarzut naruszenia przepisów...

...ułem kar umownych za wykonanie przez nich po terminie, na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2012 r., zadania inwestycyjnego. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa, ewentualnie o zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c., jako rażąco wygórowanej. Podnieśli zarzut nieważności umowy wobec jej podpisania przez osobą nieupoważnioną do reprezentowania Gminy a nadto że przekroczenie terminu zakończenia robót było spowodowane okolicznościami, za które nie ponoszą odpowiedzialności. Spisanie protokołu odbioru nastąpiło z trz...

...z dochodzoną przez powódkę wierzytelnością było uprawnieniem pozwanej Spółki, z którego skorzystała. Sąd odwoławczy uznał za niemożliwe zastosowanie miarkowania należnej pozwanej kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. wobec braku w tym przedmiocie niezbędnego wniosku powódki oraz braku wskazania faktów pozwalających na ocenę wysokości kary umownej jako rażąco wygórowanej. W ocenie tego Sądu, żądanie oddalenia powództwa o zapłatę kary umownej uzasadnione było brakiem podstaw do naliczenia kary umownej, a nie jej wygór...

...ą (nieistniejącą) wierzytelność z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia strony powodowej i bezzasadnie oddalił powództwo w całości; 6) art. 362 kc (przyczynienie się miasta Ł. do powstania szkody) w zw. z art. 484 § 2 kc stanowiącego, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, której w ramach reżimu kary umownej wierzyciel nie musi udowadniać (co jednak nie oznacza, że szkoda nie powstała), to obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do...

...mownego wywołane było przyczynami leżącymi po stronie zamawiającego i przekazanej przez niego dokumentacji projektowej. Z ostrożności procesowej pozwana wniosła o miarkowanie przez Sąd kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. do kwoty nie wyższej niż 5000 złotych. Jako argumenty za takim rozwiązaniem pozwana wskazała, że zobowiązanie zostało wykonane, tak że obiekt mógł być eksploatowany. Nadto zarzuciła rażącą i nieuzasadnioną wysokość kary umownej oraz przyczynienie się powoda jako zamawiającego do opóźnienia. Powód...

...§1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Jeżeli jednak zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo do...

...rudnia 2008 r.; 2) błędną wykładnię umowy łączącej strony - § 11 ust. 4 w zw. z art. 471 k. c. przez przyjęcie, że powód pozostawał w zwłoce do dnia 29 grudnia 2008 r. oraz 30 grudnia 2008 r. 3) naruszenie art. 484 § 2 k. c. poprzez jego niewłaściwą wykładnię prowadzącą do przyjęcia, że kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki nie były karami rażąco wygórowanymi, zwłaszcza w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało niemal w całości wykonane. Podnosząc te zarzuty apelujący wnosił o zmianę...

...wiem pogląd, że możliwość dochodzenia przez pracodawcę kary umownej z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest uzależniona od wystąpienia związanej z tym szkody (art. 484 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.), a pracownik może żądać zmniejszenia (miarkowania) kary umownej, jeżeli wykaże, że zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub kara jest rażąco wygórowana (zob: uchwała składu siedmiu sędziów z 6 listopada 2003 r., III CZP 61 03 (OSNC 2004 nr 5, poz. 69); wyroki Sąd...

...anowi 1 25 wartości całego kontraktu, w którym wynagrodzenie ustalono w wysokości brutto blisko 7 milionów złotych. Z tych samych powodów Sąd Okręgowy nie uwzględnił zgłoszonego przez pozwanego - w oparciu o art. 484 § 2 k.c. - zarzutu rażącego wygórowania kary umownej. Nadto, Sąd Okręgowy stwierdził, iż nawet przy hipotetycznym rozważeniu sytuacji bezskuteczności zawartego porozumienia, materiał dowodowy zebrany w sprawie nie dawał podstaw do nawet częściowego uwzględnienia stanowiska pozwanego, który jako przyczyny opóźnie...

...erwca 2008 roku do dnia 14 lipca 2008 roku, tj. przez 45 dni, kara przy dziennej stawce 425 zł wynosi więc 19.125 zł. Nadto pozwany zarzucił, że również i ta kwota kary umownej nie jest uzasadniona. Wskazując na art. 484 § 2 k.c. i przewidzianą w nim możliwość miarkowania kary umownej pozwany podniósł, że zrealizował całość prac wynikających z umowy stron, tj. wykonał fasadę i dokonał jej montażu. Zdaniem pozwanego skoro wykonał on umówione roboty, to uznać należy, że krótka zwłoka w ich wykonaniu, wobec niedokonania umów...

...ył tylko jednym z kilku wykonawców. Za tego rodzaju opóźnienie pozwany nie odpowiada, dlatego kara umowna wynikająca z umowy z dnia 9 lipca 2010 r., jakiej powódka się domaga, jest nieuzasadniona (art. 471 k.c. i art. 484 § 1 k.c.). Niezależnie od powyższego, Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż strony na mocy ustnego porozumienia, ustaliły późniejszy termin wykonania prac. Tym samym strony odstąpiły od postanowienia dotyczącego zakończenia prac do 31 stycznia 2011 r. zawartego w umowie z 9 lipca 2010 r. Termin ten okazał się ni...

...tem norma ta odwołuje się do 471 k.c. W tym kontekście nie uszło uwadze Sądu, że pozwana nie wykazała ani zaistnienia szkody, ani jej wysokości. Podkreślić przy tym trzeba, że zlecenie wykonano prawidłowo. Z art. 484 § 1 k.c. wynika zaś, że brak jakiejkolwiek szkody po stronie wierzyciela wyklucza domaganie się kary umownej ( vide : wyrok SA w Katowicach I ACa 1376 02, wyroku SN III CKN 50 2001, II CK 626 2004). Niewątpliwie zaś poza zmianą podmiotu wykonującego zlecenie pozostałe warunki umowy zostały wykonane. Transport wykonano b...

...9,50 eur, dlatego strona pozwana zastrzegła sobie możliwość dokonania potrącenia. Na wypadek uznania przez Sąd zasadności roszczenia pozwana wniosła o dokonanie miarkowania kary umownej jako rażąco zawyżonej (art.484§2 kc). Powódka w wyniku działania pozwanej nie poniosła bowiem żadnej szkody, a towar został dostarczony w sposób prawidłowy. Pozwana wniosła o zobowiązanie powódki do przedłożenia oryginału zlecenia spedycyjnego i warunków zlecenia wskazując, iż przedłożony jej egzemplarz jest nieczytelny. Sąd ustalił następ...

...zania z przyczyn, za które odpowiada strona zobowiązana. Powód nie wykazał, że nie ponosi winy w przekroczeniu terminu usuwania usterek. Modyfikacja należności z tytułu kary umownej może nastąpić na podstawie art. 484 § 2 k.c., który zezwala na obniżenie wysokości kary na żądanie dłużnika, jeżeli zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, czyli wówczas, gdy w przekonaniu organu orzekającego istnieje dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Stan „raż...

...owartość kary umownej naliczonej mu przez wykonawcę z w w tytułu. Żądanie dalszego odszkodowania, ponad kwotę ustalonych kar umownych, było niewątpliwie dopuszczalne co do zasady w świetle uregulowań przepisu art. 484 k.c. oraz § 13 ust. 5 umowy z dnia 11 października 2011r. Zgodnie z art. 471 k.c., dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie po...

...i abstrakcyjnej w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, nie determinuje, czy dany dokument jest wzorcem umownym w rozumieniu przepisów k.c., 5. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 484 §1 k.c. w zw. z art. 29 ust. 1 i u.t.k. poprzez przyjęcie, że Prezes UTK obowiązany był uzasadnić, przy pomocy odpowiedniej kalkulacji, wysokość kar umownych przewidzianych w Decyzji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez (...), podczas gdy z natury instytucji, jaką jest kara um...

...o pozwu umowie, brak jest zastrzeżenia kary umownej w wysokości, wynikającej z przedstawionej noty obciążeniowej, jak również postanowienia co do terminu wymagalności świadczenia z tego tytułu (art. 483§1 kc, art. 484§1 kc), a powód nie przedstawił Regulaminu świadczenia usług ani Cennika (art. 6 kc), jednakże pozwana nie zaprzeczyła twierdzeniom powoda w tym zakresie, przyznając, że, w razie nienależytego zobowiązania, wynikającego z zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której kupiła aparat tele...

...łatę określonej sumy (kara umowna). W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody –art. 484 kc. Taką karę strony uzgodniły w umowie. Kara umowna zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi w wypadku szkody wywołanej nienależytym wykonaniem zobowiązania. Kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność dłużn...

...yskała potrzebnej dokumentacji, wskutek czego zamiast w miesiącu maju, w jakim było możliwe oddanie dzieła, urządzenie odebrano w październiku 2011 r. Odwołując się do przepisów art. 353 k.c., art. 476 k.c, i art. 484 k.c. Sąd Okręgowy wskazał, że postanowienie umowne w jakim przewidziano odszkodowanie za nieprzekazanie przedsiębiorcy J. S. (1) (pomocnikowi O.) potrzebnych mu do wykonania dzieła materiałów jest sprzeczne z art. 484 k.c., gdyż obowiązek nie dotyczy ani świadczenia strony powodowej, ani stosunku prawnego wiążącego...

...i przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl § 2 cytowanego przepisu, dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Stosownie natomiast do dyspozycji art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niew...

...2013 96, jak również wyjaśnienie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, ewentualnie w trybie dowodu z przesłuchania stron. Sąd Odwoławczy wskazał, że podstawą oceny żądania powódki winien być przepis art. 484 k.c. W toku postępowania powódka popierała powództwo, natomiast pozwany powództwa nie uznawał i wnosił o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania. Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 4 kwietnia 1991 roku pomiędzy J. R. (1) a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym (...) (obecnie (...) Spółką Akcyjną w...

...szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie - bez względu na wysokość poniesionej szkody, nie może być utożsamiane z określeniem - niezależnie od poniesienia szkody”. Tym samym nie budzi wątpliwości, że kara umowna musi być odniesio...

...m związku przyczynowym z ich zachowaniem , 4 art. 481 §1 kc wobec przyjęcia , iż B. O. należą się odsetki od świadczenia przyznanego w zaskarżonym wyroku od dat początkowych wskazanych w sentencji wyroku , 5 art. 484 §1 kc w zw z art. 498 kc i 471 kc jako następstwa uznania , że w okolicznościach faktycznych ustalonych w sprawie, pozwani nie mogą skutecznie powołać się na fakt przysługiwania im świadczenia z tytułu kary umownej zastrzeżonej w umowie przedwstępnej na wypadek nie zawarcia umowy przyrzeczonej, 6 art. 6 i 65 w zw z...

...że strony przewidziały odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kary umownej za każdy dzień opóźnienia, m.in. za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy. Odwołując się do dyspozycji przepisów art. 483 § 1 k.c., art. 484 k.c., art. 471 i art. 473 § 1 k.c., sąd uznał, że strony niniejszego postępowania przewidziały odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, w określonej wysokości naliczanej od wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Podstawą naliczenia kary umown...

...iezasadne uznał stanowisko Sądu Rejonowego, że konieczność zapłaty kary umownej „jest automatyczna w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczenie". W jego ocenie, treść art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. jednoznacznie wskazuje, że „brak jakiejkolwiek szkody po stronie wierzyciela wyklucza możliwość domagania się kary umownej", bowiem zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi przez zapłatę okre...

...mln zł) oraz na brak swojego zawinienia. W okolicznościach faktycznych sprawy nie można mówić o wykonaniu zobowiązania w znacznej części. Rozważać można było tylko czy kara jest rażąco wygórowana. Przepis art. 484 § 2 k.c., który przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości kary umownej należy to tzw. prawa sędziowskiego. Twierdzenie, że kara 36.721,85 zł za braki dokumentacji i 14.785, 02 zł za „przerwy w świadczeniu usług medycznych” (powinno być 15.787,80 zł) są rażąco wygórowane nie zostało w żaden sposób uzasa...